试验委托合同2 .doc

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。1试验委托合同试验委托合同试验，指已知某种事物的时候，为了了解它的性能或者结果而进行的试用操作，与实验不同，若您想了解有关“用来检验某种假设或者验证某种已经存在的理论而进行的操作”。对于试验委托合同你了解多少呢?以下是范文网小编整理的试验委托合同，欢迎参考阅读。试验委托合同范文一委 托 单 位：北京城建十建设工程有限公司受委托单位：南昌赣建工程质量检测中心签 订 时 间：20 xx 年 4 月 10 日签 订 地 点：北京市朝阳区安苑东里三区 10 号根据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理办法(建设部令第141 号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层 数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。2土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并提供砂浆配合比。2、乙方必须按照建筑工程资料管理规程DBJ01-51-20 xx 的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。3、甲方每月 25 日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的 80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应 24 小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、违约责任1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。32、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。委托单位名称：受委托单位名称：(盖章)(盖章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：传真：传真：签定日期：20 xx 年 4 月 10 日 签定日期：20 xx 年 4 月 8 日试验委托合同范文二合 同 编 号：甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：检测机构编号：此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。4根据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、北京市建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 结构类型：1.4 监督单位：1.5 开工日期：1.6 其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：见证取样检测 主体结构工程检测 地基基础工程检测 钢结构工程检测 建筑幕墙工程检测 室内环境检测 其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲 方：(盖章)甲 方：(盖章)住 所：住 所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：开户银行：开户银行：账 号：账 号：邮政编码：邮政编码：单位电话：单位电话：传 真：传 真：联 系 人：联 系 人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年 月 日试验委托合同范文三委托单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。5充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程工期：本工程定第二条：工程承包范围及决算依据1.工作范围：电压等级为 1kV 以上及 35kV 以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2.工程结算依据：(1)本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：闽建筑20 xx103 号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表(20 xx 版)的通知;建设工程人工预算单价：根据闽建筑20 xx15 号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;定额采用：第二册电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20 xx 版)及闽建筑20 xx4 号文件福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额(20 xx 版)安全文明施工取费标准和使用方法的通知。3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。第三条：工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)￥：2503.0 元，一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。第四条：纠纷解决办法本合同未尽之处，可参照中华人民共和国合同法及相法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。6签订人民法院提请讼诉。第五条：本合同壹式 肆 份，甲方持壹 份，乙方持 叁 份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)委托代理人：委托代理人：开户银行：账户名称：帐号：开户银行：联系人：帐号：签约时间：