2022年全国二级建造师高分试题33.docx

2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2010年真题）注册建造师执业管理办法（施行）规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（ ）工程。A.动力站安装B.起重设备安装C.工业炉窑安装D.制氧【答案】 D2. 【问题】 （2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供【答案】 A3. 【问题】 （2021年第2批真题）下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是（ ）。A.工程设计有重大变更B.各项管理目标有重大变化C.施工班组有重大调整D.主要施工方法有重大调整【答案】 C4. 【问题】 （2019年真题）根据建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定，属于项目负责人安全生产职责的是( )。A.建立项目安全生产管理体系B.建立安全生产管理制度C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】 A5. 【问题】 关于拌和水站水泥混凝土拌和设备的要求，错误的是（）。A.拌和设备应采用质量自动计量设备B.减水剂应采用全自动电子称量设备C.拌和用水应采用流量计计量D.混凝土拌和应采用强制式拌和机【答案】 C6. 【问题】 （2018年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000 万元，没有人员伤亡B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000 万元，45 人重伤C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960 万元，8 人重伤D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35 人死亡，直接经济损失4500 万元【答案】 A7. 【问题】 （2021年第1批真题）如设计无要求，预应力钢筋混凝土悬臂盖梁拆除底模的时间应在（）。A.盖梁混凝土强度达到设计强度的75%后B.盖梁混凝土强度达到设计强度后C.预应力张拉完成后D.孔道压浆强度达到设计强度后【答案】 D8. 【问题】 下列有关水泥混凝土路面纵缝说法正确的是（）。 A.当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时应设纵向施工缝B.当一次铺筑宽度大于路面和硬路肩总宽度时应设纵向施工缝C.当一次铺筑宽度大于4.5m时，应采用设拉杆平缝型纵缝D.钢筋混凝土路面、桥面和搭板的纵缝拉杆可由横向钢筋延伸穿过接缝代替【答案】 D9. 【问题】 （2014年真题）我国推行建设工程监理制度的目的，不包括（ ）。A.确保工程建设质量B.加快工程建设速度C.提高工程建设水平D.充分发挥投资效益【答案】 B10. 【问题】 （2016年真题）施工过程中，施工单位必须认真进行施工测量复核工作，并应将复核结果报送（ ）复验确认。A.项目经理B.监理工程师C.建设单位项目负责人D.项目技术负责人【答案】 B11. 【问题】 （2021年第1批真题）在工程项目开工前，监督机构接收建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（ ）。A.质量监督文件B.施工许可证C.质量监督报告D.监督计划方案【答案】 A12. 【问题】 根据路基设计规范规定，路床填料最大粒径应小于（ ）mm。A.80B.100C.150D.200【答案】 B13. 【问题】 锤击法的打桩机具主要包括桩锤、（ ）和动力装置三部分。A.导向杆B.斜撑C.桩架D.滑轮【答案】 C14. 【问题】 （2017年真题）关于仲裁裁决执行的说法，正确的是( )。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁【答案】 D15. 【问题】 浆砌片石护坡每（ ）m应留一伸缩缝。A.510B.812C.1015D.2030【答案】 C16. 【问题】 （2017年真题）关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是( )。A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】 A17. 【问题】 （2018年真题）某土方合同采用单价合同方式，投标综合单价为30万元，土方单价为30元/m2，清单工程量为6000，现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000，则预算工程款应为（ ）万元。A.15B.20C.30D.35【答案】 A18. 【问题】 制定团体标准，应当遵循的原则不包含（）。A.开放B.公平C.公正D.透明【答案】 C19. 【问题】 依据劳动合同法用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1.5B.2C.3D.4【答案】 B20. 【问题】 根据民法典，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 招标人在拟定建设工程项目的招标文件时应按照（）等基本要求做好招标文件 的拟定工作。A.内容全面B.条件合理C.双重明确D.文字规范简练E.内容统一【答案】 ABD2. 【问题】 矿井建设与生产过程中，矿井水文地质工作的基本任务有（）。A.落实矿井水文地质勘探，为矿井设计提供依据B.查明矿井充水因素，预测矿井涌水量C.提供矿井防治水措施和水文地质资料D.实施井巷及采掘工作面水文地质观测E.研究矿井水的综合利用【答案】 BCD3. 【问题】 矿业工程二级注册建造师可以担任施工项目负责人的工程项目有（）A.合同额1500万元的露天矿山剥离工程B.年产50万t的高瓦斯矿井工程C.年产80万t的低瓦斯矿井工程D.合同额1000万元的选煤厂主厂房工程E.年产100万t的矿井工程【答案】 ABCD4. 【问题】 应在施工期间及使用期间进行变形观测的建筑物有( )。A.地基基础设计等级为甲级的建筑物B.复合地基或软弱地基上的设计等级为甲级的建筑物C.加层、扩建建筑物D.处理地基旁的建筑物E.不受邻近深基坑开挖施工影响环境因素变化影响的建筑物【答案】 AC5. 【问题】 重力式挡土墙墙背形式可分为（ ）种。A.仰斜式B.俯斜式C.垂直式D.凹折式E.衡重式【答案】 ABC6. 【问题】 隧道水害的成因包括（）。A.隧道穿过含水的地层B.隧道测量放样错误C.隧道衬砌防水设施不完善D.隧道衬砌排水设施不完善E.爆破网络联接不规范【答案】 ACD7. 【问题】 对合同内容的认识，说法正确的是()。A.合同的责任单位是项目经理部及其执行人员B.项目合同的施工安全内容是建设方对施工方的要求C.合同的变更也意味着变更原合同已存在的债权关系D.合同需要确定的价格形式可以根据项目条件进行选择E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任【答案】 D8. 【问题】 下列建筑管道工程划分，属于子分部工程的是（）。A.卫生器具B.室内排水系统C.室外供热管网D.建筑饮用水供应系统E.防雷及接地【答案】 ABCD9. 【问题】 关于露天爆破的安全规定，以下说法正确的是（）。A. 露天爆破需设避炮掩体时，掩体应设在冲击波危险范围之外并构筑坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和炮烟的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍B. 在有水或潮湿条件下实施爆破，应采用抗水爆破器材或采取防水防潮措施。在寒冷地区的冬季实施爆破，应采用抗冻爆破器材C. 深孔验孔时，应将孔口周围0.5 m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护D. 深孔验收标准：孔深允许误差±0. 2 m ，间排距允许误差±0. 2 m ，偏斜度允许误差2%；发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药E. 在装药和填塞过程中，应保护好起爆网路；如发生装药堵塞等现象时，应停止装药并及时疏通，如已装入雷管或起爆药包，不应强行疏通，应注意保护好雷管或起爆药包并采取其他补救措施【答案】 ABD10. 【问题】 隧道洞门的作用有()。A.保证洞口边坡安全B.保证仰坡稳定C.引离地表流水D.不适宜暗挖时，起取代隧道的作用E.作为隧道建筑物的标志，创造景观环境【答案】 ABC11. 【问题】 填石路堤施工时应该注意的要点是（）。A.二级及二级以上公路的填石路堤应分层填筑、分层压实B.在填石路堤顶面与细粒土填土层之间应按设计要求设过渡层C.压实机械宜选用自重不大于 18t 的振动压路机D.应该将软质石料与硬质石料混合均匀，混合填筑E.岩性相差较大的填料应分层或分段填筑【答案】 AB12. 【问题】 生产安全事故报告和调查处理条例，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，以下属于较大事故的是()。A.2人死亡B.10人重伤C.1200万元的经济损失D.50人重伤E.10人死亡【答案】 BC13. 【问题】 钻孔灌注桩断桩的原因有（）。A.管拔出混凝土面B.导管口处于泥浆层C.导管直径较大D.导管口处于泥浆与混凝土的混合层E.首批灌注的混凝土没有埋住导管【答案】 ABD14. 【问题】 关于台背及与路堤间的回填施工要求正确的有( )。A.二级以下公路的路堤与回填的联结部，应按设计要求预留台阶B.台背回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑C.桥台背和锥坡的回填施工宜同步进行D.台背和涵洞洞身两侧的填土应分层夯实，其压实度不应小于95E.不得采用石灰土或水泥稳定土回填【答案】 ABC15. 【问题】 国家将按照矿产资源规划以及（ ）要求，形成矿产资源开发、利用的合理有序发展。 A.市场运行规划 B.行业发展规划 C.生产开发规划D.安全生产规划 E.矿区总体规划【答案】 BCD16. 【问题】 关于立井井筒安全施工的说法，正确的有（ ）。A.吊桶提升物料时，禁止乘坐人员B.抓岩机工作时，井底工作面不得有人员C.吊桶升降乘坐人员时，必须挂牢安全绳D.吊盘升降时，应撤出吊盘下所有作业人员E.井筒内应布置梯子间，以备断电时人员及时升井【答案】 ACD17. 【问题】 可用于桥涵台背的填料有（）。A.碎石B.种植土C.石灰土D.水泥稳定土E.冻土【答案】 ACD18. 【问题】 依法必须进行招标的公路工程建设项目，重新招标的情形有（）。A.通过资格预审的申请人少于3个的B.投标人没有提交履约保证金C.投标人少于3个的D.所有投标均被否决的E.中标候选人均未与招标人订立书面合同的【答案】 ACD19. 【问题】 确定施工开展顺序时应优先安排的项目有（）。A.按生产工艺要求须先期投入生产的项目B.采用新技术、新工艺的项目C.施工难度大、工期长的项目D.工程量小、周期较短的项目E.临时设施等施工铺助项目【答案】 AC20. 【问题】 在井下巷道钻眼爆破法施工中，常用的防尘方法有（）。A.静电除尘B.洒水降尘C.加强通风D.喷雾降尘E.湿式钻眼【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料：某高速公路穿越某旅游景区，其中K49+020K49+530段原设计为填高1020m的路堤，并需借土填方。建设单位要求施工单位加强环境保护，做到文明施工。因该地区申报A级旅游景区，为保护该区域环境地貌，决定取消取土场。经相关各方协商，决定将该段路堤变更为20×25m预应力钢筋混凝土简支T形梁桥。由于该设计变更引起的工期延误，造成施工单位误工和机械设备闲置，经济损失40万元，施工单位向建设单位提出索赔40万元。在梁段预制施工中，建设单位考虑到工期延误了40d，为加快进度召开了专门会议，决定简化材料采购程序，规定由建设单位指定钢绞线、普通钢筋、水泥等主材供应商。在建设单位口头担保的情况下，材料采购部门填写“材料试验检验通知单”，交由试验室主任指派试验人员到货源处取样进行性能试验，检验合格后，施工单位与供货厂家签订了材料供货合同。当第一批钢筋运送至工地时，施工单位认为是建设单位指定使用的钢筋，在认真检查了产品合格证、质量保证书后即用于工程施工。后经监理抽检，发现该批次钢筋质量存在问题，要求相关部位暂停施工，已完成的相关部分全部返工，由此造成经济损失60万元，项目部据此向建设单位索赔60万元。由于25mT形梁数量较多，施工单位设置了专门的预制场和存梁区，采用龙门吊机移运预制的梁段。施工中由于龙门吊机钢丝绳断裂导致预制梁坠落，两片T形梁损毁，一人受伤，直接经济损失20万元。问题：1、根据公路工程设计变更管理办法，指出背景中所述的变更属于哪一级设计变更该设计变更应由谁审批。2、指出施工单位在材料采购和进场检验中的错误做法，并写出正确做法。3、分别指出施工单位就工程变更提出的索赔和工程返工提出的索赔是否合理说明理由。4、根据生产安全事故报告和调查处理条例，指出预制场梁段坠落事故的等级，并说明理由。5、写出T形梁预制施工中应做好的主要环境保护工作。【答案】1、属于较大设计变更。应由省级交通运输主管部门负责审批。2、错误做法：（1）由建设单位口头担保，与主材料供货厂家签订材料供货合同；（2）钢筋到场后，未经检验即直接用于施工。正确做法：（1）应通过公开招标方式确定供货商；（2）钢筋到场后，应由试验室在监理工程师监督下按规范规定的批量和项目进行检测试验，合格后方可使用。3、因工程变更进行的索赔合理，是由于建设单位的原因引起的变更。因工程返工引起的索赔不合理，造成该损失的原因是施工项目部未把好材料进场关，是施工单位的责任。4、一般事故。因为一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。而本次事故造成一人受伤，直接经济损失20万元，所以属于一般事故。5、可以采取围挡隔离、场地道路硬化、清运车辆覆盖、封闭并清洗、洒水降尘、降低噪声等措施。2. 某水利工程施工招标文件依据水利水电工程标准施工招标文件编制，依据工程量清单计价规范编制工程量清单。共有六名投标人参与投标。招投标过程中发生如下事件：事件1：各投标人在收到招标文件后，均要求进行现场踏勘。后招标人组织了离工程现场较近的甲乙丙三个投标人进行了踏勘，并将踏勘记录和相应照片视频发给了剩下三个投标人。事件2：投标人甲编制的投标文件份数为正本1份，副本2份。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外的每一页均加盖了投标人单位财务章并由投标人拟定的项目经理签字。事件3：投标人乙所报工程项目总价表见下所示：事件4：投标人丙在递交投标文件的同时，招标人要求丙提交投标保证金100万元，投标人丙拒绝，招标人依此判定投标人丙的投标文件为无效投标。事件5：经过评标，评标委员会确定投标人乙中标，并进行了为期3日的公示，公示期结束后甲投标人对评标结果提出了异议，招标人未予回复。问题：1.指出事件1中招标人做法是否正确？若不正确，说明理由。2.指出事件2中投标人甲的投标文件是否符合要求？若不符合，请改正。3.指出事件3A、B、C、D代表的数据和金额。4.指出事件4中招标人做法是否正确？若不正确，说明理由。【答案】1.事件1中招标人做法不正确。理由：招标人不得单独或者分别组织部分投标人进行现场踏勘。2.投标人甲的投标文件不符合要求。改正如下：（1）投标文件应为正本1份，副本4份；（2）投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外的每一页必须加盖投标人单位章；（3）投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。3.A：3100；B：5%；C：175；D：3675。4.事件4中招标人做法不正确。理由：投标保证金最高不得超过80万元，投标人丙拒绝是合理的，招标人判定投标人丙的投标文件为无效投标不正确。5.事件5中招标人做法正确。提出异议的正确时间：对评标结果有异议的，应在公示期内提出异议。3. 背景资料：某沿海大桥，其主墩基础有40根桩径为1.55m的钻孔灌注桩，实际成孔深度达50m。桥位区地质为：表层为5m的砾石，以下为37m的卵漂石层，再以下为软岩层。施工中有如下事件发生：事件一：施工现场附近有砂石料场，价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供，砂石材料由承包商自行采购，考虑到与附近居民的关系协调，承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场，由于附近料场中粗砂含泥量偏高，级配不理想，承包人施工混凝土质量不能满足要求，承包人不得不重新选择砂石材料供应商。事件二：采用冲击钻成孔工艺。先场地平整，再桩位放样、埋设护筒，然后采用冲击钻进行钻孔。再设立钢筋骨架，在钢筋笼制作时，采用搭接焊接，当钢筋笼下放后，发现孔底沉淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣之上，对导管进行接头抗拉试验，并用1.5倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验，试验合理后，进行混凝土灌注，混凝土坍落度18cm，混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。事件三：施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时，出现塌孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理；当灌注混凝土进行到23m时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；进行到32m时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土，直到顺利完成。养护一段时间后发现有断桩事故。事件四：上部结构施工的材料主要通过塔吊完成，在起吊一台电焊机时，由于安全防护设施和安全警示标识牌影响操作人员视线，为了安全起吊，现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。问题：1针对事件一，承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理?材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商?2根据事件二、事件三的描述，列出钻孔灌注桩施工的主要工序。3根据事件三分析，断桩可能发生在何处?简要说明理由。4针对事件四，指出其中存在的安全管理问题，并提出正确的做法。【答案】P1591不合理。材料采购时承包人可以采取公开招标、邀请招标以及其他询价方式选择材料供应商。2埋设护筒，制备泥浆，钻孔，清孔，钢筋笼制作与吊装，灌注水下混凝土。3(1)可能发生在10m处：吸泥机清理不彻底时，形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。(2)可能发生在27m处：采取强制提升而造成导管脱节。4事件四中，存在的问题是：现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。正确的做法是：对于确因施工需要暂时移位和拆除的，要报经项目负责人审批后方可拆移。工作完成后要及时复原，发现破损，应及时更新。4. 某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上十层，建筑檐口高度45米，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板，堆放高度达到1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。事件五：公司按照建筑施工安全检查标准JGJ59对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。【问题】1.事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。2.事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）？3.事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型？各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么？4.事件四中，按照建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些？5.事件五中，按照建筑施工安全检查标准JGJ59，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。【答案】1.不妥之一：仅编制了安全用电和电气防火措施；理由：根据相关规定，施工现场用电设备在5台以上，应编制临时用电施工组织设计。不妥之二：由项目土建施工员编制；理由：根据相关规定，应由电气工程技术人员编制。2.还应检查塔吊的安全装置有：起重量限制器；回转限位器；超高限位器；变幅限位装置（或小车行走限位.终端止挡装置）；卷筒保险（或卷筒钢丝绳防脱装置）；吊钩保险（或吊钩防脱钩装置）；紧急断电开关。3.安全警示牌类型有：警告.禁止.指令.提示；从左到右的正确排列顺序：警告、禁止、指令、提示。4.建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80规定：通道口严禁堆放任何物件，拆下的小型钢模板堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接www.5.按照建筑施工安全检查标准JGJ59，该次安全检查评定等级确定为不合格；理由：施工机具分项检查评分表得0分（或有一个分项检查评分表得0分）。5. 某施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元。安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元。税金费率为3.41%。【问题】除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用并计算施工单位的工程直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元（保留两位小数）【答案】（1）除税金外，安全文明施工费、规费在投标时也不得作为竞争性费用。直接成本=人工费+材料费+机械费+措施费=390+2100+210+160=2860万元间接成本=企业管理费+规费=150+90=240万元中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金=(390+2100+210+150+120+90)×（1+3.41%）=3164.35万元