2022年安徽省监理工程师评估模拟题.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】 C2. 【问题】 某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】 A3. 【问题】 参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】 D4. 【问题】 9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了标准设计施工总承包招标文件(2012年版)，其中包括（）。A.合同条款B.合同格式C.合同内容及格式D.合同条款及格式【答案】 D5. 【问题】 监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法、措施和控制要点，以及()A.对建设单位工程概算中安全施工费项目的审核责任B.对设计单位预防生产安全事故措施建议的审核方法C.对施工单位安全技术措施的检查方案D.对工程机械设备提供单位安全管理制度的检查内容【答案】 C6. 【问题】 对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A.上传投标文件开始时间B.实际传输完成时间C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】 D7. 【问题】 （2014年真题）在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合程度【答案】 D8. 【问题】 在工程勘察质量管理中，（ ）应当向建设单位提交勘察成果评估报告。A.勘察单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】 B9. 【问题】 设计文件、施工组织计划和施工方案等发生重大变化需要重新审批监理规划时，重新审批监理规划的负责人是（）。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.监理单位技术负责人D.建设行政主管部门【答案】 C10. 【问题】 工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 B11. 【问题】 下列关于合同价款约定的一般规定说法错误的是 ( )。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准C.紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【答案】 A12. 【问题】 下列关于工程项目管理基本原理的说法，错误的是（）。A.工程项目管理的基本原理主要包括系统管理原理和过程管理原理B.系统管理理论的核心是用过程方法分析管理系统C.过程管理包括过程策划（P）、过程实施（D）、过程监测（检查）（C）和过程改进（处置）（A）四个部分D.系统管理理论是运用系统论、信息论、控制论原理，把管理视为一个系统，以实现管理优化的理论【答案】 B13. 【问题】 承包单位向项目监理机构报送的分包单位资格审查表中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】 A14. 【问题】 概预算编制中，属于人工费的是（）。A.架子工工资B.材料采购人员工资C.驾驶施工机械人员工资D.施工管理人员工资【答案】 A15. 【问题】 下列情况应进行试验段施工，监理工程师要做好审查，并严格审批试验段开工报告，描述错误的是（）A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路【答案】 A16. 【问题】 （2020年真题）建设工程采用平行承包模式的优点是（）。A.工程建设协调难度小B.较易控制工程造价C.工程招标任务量小D.建设周期较短【答案】 D17. 【问题】 监理人应在接到开始监理通知之日起（ ）天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。A.2B.3C.7D.14【答案】 C18. 【问题】 对同一水泥广的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥，以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批，但一批的总量不得超过（）t。A.100B.200C.300D.500【答案】 D19. 【问题】 水泥混凝土面层材料，粗集料的碱活性反应中，如果用高碱硅酸盐水泥制成的砂浆长度膨胀率（）个月低于0.05%或者6个月低于0.10%即可判定为非活性集料。A.1B.2C.3D.6【答案】 C20. 【问题】 发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列选项中，属于工程量清单编制作用的有（ ）。A.是建设工程计价的依据B.是工程付款和结算的依据C.是工程预付款和决算的依据D.是调整工程量.进行工程索赔的依据E.为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础【答案】 ABD2. 【问题】 项目监理机构控制工程进度的主要工作包括（）。A.审查施工方案B.审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划C.检查施工进度计划的实施情况D.对实际进度过快的工序下达停工令E.比较分析工程施工实际进度与计划进度【答案】 BC3. 【问题】 设计施工总承包合同订立文件中，发包人的技术要求包括（ ）。A.设计标准和规范B.技术标准和要求C.质量标准D.设计、施工和设备监造、试验E.性能保证指标【答案】 ABCD4. 【问题】 采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性E.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】 BD5. 【问题】 工程网络计划资源优化的目的是为了寻求（）A.最优工期条件下的资源均衡安排B.工期固定条件下的资源均衡安排C.资源有限条件下的最短工期安排D.资源均衡使用时的最短工期安排E.最低成本时的资源均衡安排【答案】 BC6. 【问题】 根据建设工程监理规范GBT 503192013，监理实施细则应包含的内容有()。A.监理实施依据B.监理组织形式C.监理工作流程D.监理工作控制要点E.监理工作方法【答案】 CD7. 【问题】 （2013年真题）按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（）。A.龙卷风导致吊车倒塌B.地震导致主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.非发包人和承包人责任发生的火灾【答案】 AB8. 【问题】 以下关于电力线路说法正确的是(?)A.电力线路按电压高低分为高压线路（1kv以上）和低压线路（1kV以下）B.按线路结构可分为架空线路和电缆线路C.公路10kv及以上的高压供电线路普遍采用架空线路D.公路的低压供电线路已全部采用电缆供电线路E.电缆线路敷设方式只采取直接埋地敷设【答案】 ABCD9. 【问题】 下列选项中，属于建设工程策划决策阶段工作内容的有()。A.项目建议书的编报和审批B.勘察设计C.建设准备D.可行性研究报告的编报和审批E.施工安装【答案】 AD10. 【问题】 根据招标投标法，关于招标的说法，正确的有（）。A.邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标B.采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀投标人向他人发出邀请的*C.招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人D.招标文件不得要求或标明特定的生产供应者E.招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人【答案】 ACD11. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期应扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【答案】 BC12. 【问题】 根据标准施工招标文件，采用经评审的最低投标价法评标时，初步评审的标准有（）。A.资格评审标准B.形式评审标准C.施工组织设计评审标准D.付款条件评审标准E.项目管理机构评审标准【答案】 ABC13. 【问题】 卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资料包括（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.设备材料的组成清单【答案】 ABCD14. 【问题】 合同法律关系客体主要包括 ( )A.物B.义务C.行为D.智力成果E.权利【答案】 ACD15. 【问题】 项目监理机构实施组织协调的常用方法不包括（）。A.会议协调B.行政协调C.交谈协调D.指令协调E.书面协调【答案】 BD16. 【问题】 对双代号时标网络计划，以下说法正确的有（）。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差为该网络计划的计算工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按最早开始时间绘制【答案】 ACD17. 【问题】 建筑结构安全等级为（），或复杂超高层、大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验，其检验结果应符合国家现行有关标准或设计文件的要求。A.三B.一C.二D.四【答案】 B18. 【问题】 下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有（ ）。A.开挖深度为5m的基坑支护、降水工程B.搭设高度8m以上的混凝土模板支撑工程C.搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程D.施工高度80m的建筑幕墙安装工程E.爬模工程【答案】 ABD19. 【问题】 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.气侯条件C.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】 ACD20. 【问题】 依据注册监理工程师管理规定，注册监理工程师在执业活动中发生()的行为，由县级以上地方人民政府建设主管部门作出相应处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的依法追究刑事责任。A.以个人名义承接业务B.同时受聘于两个或两个以上单位从事执业活动C.涂改、倒卖、出售营业执照D.弄虚作假提供执业活动成果E.超出规定执业范围从事执业活动【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. (1)某工程项目招标控制价的综合单价为350元，投标报价的综合单价为287元，该工程投标报价下浮率为6%，综合单价是否调整？(2)某工程项目招标控制价的综合单价为350元，投标报价的综合单价为406元，工程变更后的综合单价如何调整？（3）某工程项目招标工程量清单数量为1520m3,施工中由于设计变更调整为1824m3,增加20%,该项目招标控制综合单价为350元，投标报价为406元，应如何调整？(4)某工程项目招标工程量清单数量为1520m3,施工中由于设计变更调整为1216m3,减少20%，该项招标控制综合单价为350元，投标报价为287元，应如何调整？【答案】1.解：287÷350=82%，偏差为18%;按式350×(1-6%)×(1-15%)=279.65元。由于287元大于279.65元，所以该项目变更后的综合单价可不予调整。2.解：406÷350=1.16,偏差为16%;按式:350×(1+15%)=402.50元由于406元大于402.50元，该项目变更后的综合单价应调整为402.50元。3.根据（2)，综合单价P1应调整为402.50元；按公式，S=1.15×1520×406+(1824-1.15×1520)×402.50=709688+76×402.50=740278元4.根据（1)，综合单价尺P1可不调整；按公式,S=1216×287=348992元2. 某实施监理的引水工程，发包人与承包人签订施工合同，约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目。工程实施过程中发生了下列事件：事件1：施工中因地震导致，施工停工1个月，已建工程部分损坏。现场堆放价值50万元的工程材料（承包人负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场有8人受伤，承包人承担了全部医疗费24万元（其中发包人受伤人员医疗费3万元，承包人受伤人员医疗费21万元）；承包人修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向监理人提交了费用补偿和工程延期申请。事件2：安装的流量计设备由发包人采购。到货后，发包人、监理人和承包人共同对到货设备进行了验收。验收后由承包人入库存放。承包人取货时发现丢了3台套流量计设备，造成损失10.5万元。对此，承包人要求发包人承担流量计设备丢失的责任。专用合同条款对此无任何约定。事件3：受地震影响，发包人正式通知承包人与监理人，缓建尚未施工的子项目E。鉴于无法确定复工时间，发包人随后书面通知承包人解除施工合同。【问题】1分析事件1中发包人和承包人各自承担哪些经济损失？2指出事件2的不妥之处，并说明理由。3事件3中，发包人是否可以解除施工合同？说明理由。发包人书面通知承包人解除施工合同后，监理人应做哪些工作？【答案】1.分析事件1中发包人和承包人各自承担哪些经济损失？答案：（1）发包人应承担的损失责任包括：工程本身的损害；因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失；运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；发包人人员的伤亡损失。因此，现场堆放的工程材料损失；发包人人员医疗费；损坏工程修复费用应由发包人承担。（2）施工单位应承担的损失包括：承包人机械设备损坏；停工损失；施工单位现场人员的伤亡损失。因此，施工机械损坏修复费用和施工单位人员医疗费应由施工单位承担。2.指出事件2的不妥之处，并说明理由。答案：承包人要求发包人承担流量计丢失责任不妥。理由：发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。3.事件3中，发包人是否可以解除施工合同？说明理由。发包人书面通知承包人解除施工合同后，监理人应做哪些工作？答案：发包人可以解除施工合同。理由：发生地震等不可抗力后，发包人可以根据中华人民共和国合同法或者合同条款的规定解除合同。发包人书面通知承包人解除施工合同后，监理人应书面通知承包人停止施工，并对已施工部分进行计量与支付。3. 某引水工程起点桩号64+100，终点桩号76+100，总长12.0km，主要建筑物包括明渠和建筑物两类。明渠渠道全长11.296km，过水断面采用梯形断面。渠道设计水深7.5m。建筑物包括：2座河渠交叉建筑物，4座左岸排水建筑物，1座渠渠交叉建筑物，1座节制闸，8座公路桥，4座生产桥和1处管理用房。该工程为透水地基、一级马道以下迎水面置换填黏土共144.35万m3。开工日期为2015年4月10日，工期48个月。工程施工过程中发生了以下事件：事件1：施工初期，施工单位施工现场管理人员和施工人员大约200人，施工单位安排质量部副部长作为兼职安全生产管理人员。事件2：暑假期间，施工单位接收了一批学校派遣的实习生，因实习生不属于公司员工，未经任何培训，直接上岗作为施工员。事件3：施工过程中，兼职安全生产管理人员发现了重大安全隐患，要求排除隐患后再组织施工，施工单位以影响了施工进度为由，扣除了兼职安全生产管理人员年度奖金。事件4：为便于混凝土施工，施工单位建立了2座HZS90混凝土拌和站，安全监督部门检查时发现其中1座混凝土拌和站未设置标识牌，指示施工单位停工整顿，施工单位因工期原因未执行安全监督部门的指示，安全监督部门立即联系供电部门对施工单位停止供电。事件5：2018年7月，管理房楼下部已装修完成，正在进行上部装修，为了节约成本，施工单位将工人宿舍设置在了管理房楼内。事件6：由于临近春节，施工单位资金紧张，因此挪用了安全作业环境及安全施工措施费为工人发了工资。1>、请指出事件1事件6中的不妥之处，并说明理由。【答案】不妥之处：事件1：施工单位仅设置兼职安全生产管理人员不妥。理由：从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。事件2：未对实习人员进行培训不妥。理由：生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。事件3：扣除兼职安全生产管理人员年度奖金不妥。理由：生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。事件4：拌和站未设置标识牌，安全监督部门指示停工整顿不妥；安全监督部门立即联系供电部门对施工单位停止供电不妥。理由：负有安全生产监督管理职责的部门依照规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前24小时通知生产经营单位。事件5：施工单位将工人宿舍设置在管理房楼内不妥。理由：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。事件6：施工单位挪用安全作业环境及安全施工措施费不妥。理由：施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。4. 某工程，实施过程中发生了如下事件：事件1：地下暗挖工程施工前，专业监理工程师编写了监理实施细则，其内容有监理工作方法及措施等，要求：地下暗挖工程施工时要加强旁站；发现施工单位未按专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。事件2：施工合同约定，电梯由建设单位采购，由施工单位选择专业分包单位安装。电梯订货时，生产厂商提出由其安装更能保证质量，且安装资格也符合国家要求。于是，建设单位要求施工单位与该生产厂商签订安装工程分包合同，但施工单位提出已与甲安装单位签订了安装工程分包合同。经协商，甲安装单位将部分安装工程分包给电梯生产厂商。事件3：空调机组安装分包合同中明确空调安装工程的安全由分包单位负全责。设备安装时，分包单位拆除了部分防护栏杆，施工单位要求分包单位做好安全防护，分包单位为方便施工未予设置，造成1名施工人员不慎坠落导致重伤。事件4：工程合理工期为9个月，为使工程提前完工投用，建设单位要求提前3个月竣工。于是，施工单位未执行原施工方案，在施工中提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师发现后签发监理通知单，要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高、能满足混凝土拆模强度为由进行了回复。专业监理工程师不再坚持整改要求，后因气温骤降，施工单位在拆除第五层结构模板时因混凝土强度不足，发生了结构坍塌安全事故，造成1人死亡、6人重伤和1100万元的直接经济损失。问题：1.事件1，指出监理工作方法及措施中的要求是否妥当，并说明理由；监理实施细则还应包括哪些内容？问题：2.事件2，分别指出建设单位和甲安装单位做法的不妥之处，说明理由。问题：3.事件3，写出施工单位的不妥之处，指出施工单位和分包单位对施工人员重伤事故各承担什么责任，并分别说明理由。问题：4.事件4发生的安全事故，分别指出施工单位、监理单位、建设单位是否有责任，并说明理由。问题：5.事件4，分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级，并综合判断该事故的最终等级。【答案】1.（1）地下暗挖工程施工时要加强旁站，不妥；理由：应对危大工程施工实施专项巡视检查。未按专项施工方案施工，立即签发工程暂停令，不妥；理由：发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。（2）监理实施细则还应包括：专业工程特点、监理工作要点、监理工作流程。2.事件2：（1）建设单位要求施工单位与生产厂商签订安装工程分包合同，不妥；理由：建设单位不得指定分包单位。（2）甲安装单位将部分安装工程分包给电梯生产厂商，不妥；理由：甲安装单位为分包单位，分包工程再分包，属于违法分包。3.（1）分包合同中明确空调安装工程的安全由分包单位负全责，不妥；理由：施工单位对施工现场的安全生产负总责，分包合同中应当明确施工单位和分包单位各自的安全生产方面的权利、义务。（2）分包单位应承担主要责任；理由：分包单位应当服从施工单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（3）施工单位应承担连带责任；理由：施工单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。4.（1）施工单位有责任；理由：施工单位在施工中未执行原施工方案，并推诿未进行整改，并在气温骤降后未采取相应措施。（2）监理单位有责任；理由：专业监理工程师不再坚持整改要求，未履行监理职责。5. 某高速公路工程项目监理业务由业主直接委托给某工程监理公司，监理范围包括了路基路面、桥梁、隧道等主要项目的设计和施工监理。在合同谈判过程中，业主原计划仅将质量控制、进度控制、合同管理、组织协调工作等任务委托给该监理公司，经该监理公司建议，业主最终将投资控制任务也交给了该公司。在制定监理规划时，有关人员就派驻该项目的总监理工程师数量发生了争议。有人坚持认为要分别按桥梁工程、隧道工程和路基路面工程设置机构并分别委任1名总监理工程师，共计3名。监理规划的内容经过讨论一致认为应包括：工程概况；监理单位的权利和义务；工程项目实施的组织；监理机构的建立；监理范围内的总目标；项目投资、进度、质量控制；合同管理；信息管理；组织协调；承包商配合监理事项等。在某次监理工作每周一次的例会上，总监理工程师强调下周工作的重点是配合审查业主方提出的工程变更事项，以及及时签发工程变更令。问题：1业主直接将监理任务委托给该监理公司，是否符合现行法律法规的规定？2该项目监理公司应派几名总监理工程师为妥？为什么？3该项目的监理机构应采取什么结构形式？为什么？4业主最终采纳了监理公司的建议，将投资控制任务也委托给了该公司，说明了什么？5监理工程师在对工程项目进行目标规划和控制时，应注意什么？6监理规划和监理实施细则分别由谁负责编制？该项目的监理规划是否应该分阶段编写？监理单位讨论的上述监理规划的内容中，你认为哪些项目不应编入监理规划？7根据施工合同文件的规定，能够构成工程变更的常见事项有哪些？工程变更只能由业主提出吗？工程变更令应由谁签发？8监理工程师在审查工程变更价款时，应注意什么事项？9变更合同按什么方法进行？【答案】1.业主直接将监理任务委托给该监理公司，是否符合现行法律法规的规定？答案：这种直接委托监理任务的做法违反了招标投标法的规定。该法明确规定，关系公共利益安全、政府投资、外资工程等实行监理必须招标。公路工程属于基础设施建设项目，因此应当采用招标方式选择监理企业。2.该项目监理公司应派几名总监理工程师为妥？为什么？答案：该项目监理公司应派一名总监理工程师。理由：该项目只有一份监理委托合同。3.该项目的监理机构应采取什么结构形式？为什么？答案：该项目的监理机构应采取按设计与施工阶段分解的直线制监理组织形式，直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。这种组织形式适用于能划分为若干个相对独立的子项目的大、中型建设工程。因为该项目在地理位置上比较分散，线路比较长且监理任务包括了设计与施工两个阶段。4.业主最终采纳了监理公司的建议，将投资控制任务也委托给了该公司，说明了什么？答案：说明工程项目的目标控制要取得比较满意的效果，必须将三大目标的控制即质量、进度、投资控制有机结合起来。5.监理工程师在对工程项目进行目标规划和控制时，应注意什么？答案：在目标规划时，要注意统筹兼顾，在需求与目标之间，在三大目标之间反复协调，力求做到需求与目标的统一，三大目标的统一；要针对整个目标系统实施控制，防止盲目追求单一目标而冲击或干扰其他目标的现象发生。6.监理规划和监理实施细则分别由谁负责编制？该项目的监理规划是否应该分阶段编写？监理单位讨论的上述监理规划的内容中，你认为哪些项目不应编入监理规划？答案：（1）监理规划和监理实施细则应分别由总监理工程师和相应的专业监理工程师编制。（2）该项目的监理规划应该分阶段编写。（3）上述讨论的内容中监理单位的权利与义务、工程项目实施的组织、承包商配合监理事项等不应列入监理规划。