2022年中国一级建造师自我评估题24.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列关于工程量清单的编写说法错误的是（ ）。A.清单说明主要说明在编制工程量清单时应遵守的规定及注意事项B.不同种类的工作应分别列出项目C.同一性质但施工部位或条件不同的工作应分别列出项目D.劳务和施工机械两个计日工表的计量（或计价）单位是“日”【答案】 D2. 【问题】 根据涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定，钢材表面判定为B级的是（ ）。A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀【答案】 B3. 【问题】 甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此协议为( )。A.财产租赁合同 B.融资租赁合同C.买卖合同 D.租买合同【答案】 B4. 【问题】 关于公路工程自建房屋的要求，错误的是（）。2018真题A.最低标准为活动板房B.建设宜选用阻燃材料C.搭建不宜超过三层D.每组最多不超过10栋【答案】 C5. 【问题】 下列属于企业C类计量器具的是（）。A.卡尺B.塞尺C.钢直尺D.温度计【答案】 C6. 【问题】 引入航班动态显示系统中央控制室的电气线缆应尽量选用（）。A.屏蔽线B.非屏蔽线C.光缆D.同轴电缆【答案】 A7. 【问题】 观感质量的评价是全面评价工程的（）。A.表面和美观B.美观及使用功能C.使用功能及协调D.外观及使用功能【答案】 D8. 【问题】 工程船舶调遣调遣拖航作业时，拖船和被拖船都要掌握（ ）的天气情况，风力超过7级要尽早进入备用锚地避风。A.24h B.36h C.48h D.72h【答案】 D9. 【问题】 混凝土拆模时，混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与外界气温之间的温差不超过（ ）。A.10B.20C.25D.30【答案】 B10. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，列入规费清单中社会保险费的保险种类是（ ）。A.养老保险费、失业保险费、医疗保险费、意外伤害保险费、生育保险费B.养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费C.失业保险费、医疗保险费、意外伤害保险费、工伤保险费、生育保险费D.失业保险费、大额医疗保险费、意外伤害保险费、工伤保险费、养老保险费【答案】 B11. 【问题】 推土机开挖土质路堑作业中，影响推土机作业效率的两个主要因素是（ ）。A.切土和卸土B.切土和运土C.运土和折返D.卸土与折返【答案】 B12. 【问题】 江河、湖泊在相应保证水位时的流量称为（ ）。A.设计流量B.校核流量C.保证流量D.安全流量【答案】 D13. 【问题】 潮汐河段多岔道河口拦门沙航道整治，宜选择（ ）的汊道为主航道，并采用筑堤与疏浚相结合的工程措施。A.落潮流动力弱和分沙比小 B.落潮流动力强和分沙比小C.涨潮流动力强和分沙比大 D.涨潮流动力弱和分沙比大【答案】 B14. 【问题】 装卸线宜设在直线上，坡度不宜（）。A.小于1.0，困难条件下，坡度不得小于2.0B.小于1.5，困难条件下，坡度不得小于2.0C.大于1.5，困难条件下，坡度不得大于2.5D.大于1.0，困难条件下，坡度不得大于2.5【答案】 C15. 【问题】 预裂爆破是在有（）个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4【答案】 A16. 【问题】 根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是( )。A.编制项目可行性研究报告B.编制初步设计C.编制设计任务书D.编制项目建议书【答案】 C17. 【问题】 室内隐蔽或埋地的（ ）在隐蔽前必须做灌水试验。A.热水管道B.中水管道C.给水管道D.排水管道【答案】 D18. 【问题】 甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】 D19. 【问题】 下列选项中，属于属于电路交换技术的特点是（）。A.对通信信号原封不动传送B.采用标准协议实现互通C.实时性好,线路利用率高D.业务提供与呼叫控制分离【答案】 A20. 【问题】 飞行区土石方挖方区的施工顺序是：（ ）。A.清除腐质土、挖运土、平整、压实B.挖运土、清除腐质土、平整、压实C.平整、压实、挖运土、清除腐质土D.挖运土、压实、平整、清除腐质土【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 建筑电气工程中，柔性导管敷设的要求有（）。A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8mB.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.2mC.柔性导管与刚性导管的连接应采用专用接头D.金属柔性导管不应作为保护导体的连续导体E.埋设在混凝土内的导管可采用金属柔性导管【答案】 ABCD2. 【问题】 （2013 年真题）土木合成材料膨润土垫（GCL）施工流程主要包括（ ）。A.土工膜铺设B.GCL 垫的铺设C.搭接宽度调整与控制D.GCL 垫熔接E.搭接处层间撒膨润土【答案】 BC3. 【问题】 泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂， 一般由（） 组成。A.减水剂B.膨胀剂C.调凝剂D.引气剂E.润滑剂【答案】 ACD4. 【问题】 关于建设工程项目进度控制的说法,正确的有( )。A.进度控制的过程,就是随着项目的进展,进度计划不断调整的过程B.施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期C.项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的D.施工进度控制直接关系到工程的质量和成本E.进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标【答案】 AD5. 【问题】 关于施工现场消火栓间距和距房屋、路边的距离的说法，正确的有()。A.消火栓间距不应大于120mB.消火栓距路边不宜大于3mC.消火栓距路边不宜大于2mD.消火栓距拟建房屋不应小于10mE.消火栓距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m【答案】 AC6. 【问题】 投标文件中（ ）如未填写，将作为废标文件处理。A.质量等级B.工程总价C.工期D.施工措施E.安全保证计划【答案】 ABC7. 【问题】 根据水利工程施工监理规范(SL288-2014)，水利工程建设项目施工监理实施阶段的开工条件控制包括()。A.签发开工通知B.分部工程开工C.分项工程开工D.单元工程开工E.混凝土浇筑开仓【答案】 ABD8. 【问题】 关于邀请招标适宜条件，描述正确的是（ ）。A.项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择的B.受自然地域环境限制的C.涉及国家安全，不适宜招标的D.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得的E.政府有关部门规定不宜公开招标的【答案】 AD9. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程质量管理条例，工程监理单位不得与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.设计单位C.建设单位D.施工承包单位E.设备供应单位【答案】 AD10. 【问题】 因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（ ）。A.工程本身的损害B.承包方现场的人员伤亡C.承包人的施工机械损坏D.工程所需修复费用E.永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏【答案】 BC11. 【问题】 下列选项中，关于钻孔桩水下混凝土灌注施工做法正确的有（）。A.灌注前导管下端应下放至距孔底沉渣0.30.5m为宜B.灌注混凝土标高应与桩顶设计标高一致C.灌注时导管埋人混凝土中的深度一般控制在24mD.灌注中途任何原因中断灌注时间不得超过1小时E.混凝土的初存量应保证导管埋入混凝土深度不小于1.0m【答案】 AC12. 【问题】 下列隧道超前地质预报手段中，属于物探法的有（ ）。A.地质素描B.超前水平钻探C.地质雷达D.红外线探测法E.地震波法【答案】 CD13. 【问题】 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的（ ）。A.成本目标B.投资目标C.进度目标D.安全目标E.质量目标【答案】 BC14. 【问题】 下列关于建设工程职业健康安全与环境管理在建设工程项目决策阶段对建设单位的要求的说法正确的是（ ）。A.对需要进行环境影响评价或安全预评价的建设工程项目进行预评价B.对涉及施工安全的重点部分和环节要求在设计文件中进行注明C.对于新结构、新材料、新工艺的建设工程提出预防生产安全事故的措施建议D.在工程总概算中，应明确工程安全环保设施费用、安全施工和环境保护措施费。E.办理各种有关安全和环境保护方面的审批手续【答案】 A15. 【问题】 预制安装水池满水实验能否合格的关键因素有（ ）。A.底板混凝土的施工质量B.预制混凝土壁板的施工质量C.现浇板缝混凝土的施工质量D.预应力筋张拉应力的控制E.顶板混凝土的施工质量【答案】 ABC16. 【问题】 室内环境污染物浓度检测，I类室内环境达到民用建筑室内环境污染控制规范GB50325-2010验收标准的有（ ）。A.氡（Bq/m3）200B.甲醛（mg/m3）0.10C.苯（mg/m3）0.09D.氨（mg/m3）0.2E.TVOC（mg/m3）0.6【答案】 ACD17. 【问题】 钢材的塑性指标可以用（） 表示A.抗拉强度B.伸长率C.屈服强度D.强屈比E.冷弯【答案】 B18. 【问题】 建设工程项目总进度目标论证的主要任务有（ ） （2015）A.总进度规划编制B.工程实施条件分析C.工程实施策划D.项目总进度目标确定E.项目经济评价【答案】 ABC19. 【问题】 关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（）。 2016A.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收B.设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备各安装分部的工程验收C.勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收D.分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测E.分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价【答案】 ACD20. 【问题】 颜色为黄色的地面标志包括（）。A.滑行道标志B.跑道中线标志C.跑道掉头坪标志D.飞行机位标志E.跑道号码标志【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 沿海某港口12#16#港池疏浚工程，施工工期为1年，无备淤深度，疏浚土质为密实中粗砂和强风化岩，疏浚土要求全部吹填到码头后方吹填区，平均吹距25km，吹填区面积25km2，围埝总长35km，围埝为临时工程，采用抛石结构，围埝顶宽35m，外坡设计坡比为1：2，内坡设计坡比为1：15，内侧铺设土工布倒滤层。针对工程的特点和土质处理要求，本工程采用大型绞吸挖泥船直接吹填的施工方式，挖泥船排泥管径为800mm。为了掌握陆上排泥管线输送砂和风化岩的沿程阻力系数，项目部在陆地选择了长100m的平顺段进行了测试，测试结果和测试期间挖泥船的主要施工参数见下表。问题：(1)分别计算本工程施工中两种疏浚土质的绞刀挖掘系数，并确定应选用的绞刀型式和刀齿型式。(计算结果取两位小数)(2)分别计算本工程施工中两种疏浚土质的沿程阻力系数。(计算结果取四位小数，g=98ms2)(3)根据水运工程质量检验标准(JTS257-2008)的规定，本工程的围埝工程如何划分分部、分项工程?本工程港池疏浚的验收标准是什么?【答案】(1)绞刀挖掘系数：密实中粗砂：K=W÷(60×D×T×V)=1350÷(60×15×13×14)=082强风化岩：K=W÷(60×D×T×V)=310÷(60×12×06×10)=072绞刀型式和刀齿型式：密实中粗砂：直径较小的冠形可换齿绞刀和凿形齿。强风化岩：锥形可换齿绞刀和尖齿。(2)两种疏浚土质的沿程阻力系数：(3)围埝分部工程划分为：基底、埝身、倒滤层；分项工程划分为：基床清淤等、抛石、倒滤层。港池疏浚验收标准：设计底边线以内水域严禁存在浅点、设计底边线以内水域的开挖范围应满足设计要求、开挖断面不应小于设计开挖断面、边坡的开挖范围满足设计要求、边坡的开挖坡度满足设计要求：2. 1背景某机场工程的招标人于2011年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出投标邀请书。其中说明，10月17-18日916时在该项目招标人总工程师室领取招标文件。11月8日14时为投标截止时间。该五家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现自己估算有较严重的失误，遂赶在开标截止时间前20min递交了一份书面声明，撤回已经提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中：当地建设行政主管部门的招投标管理办公室主任1人，招标人代表2人；本系统技术专家1人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表要求承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的依次顺序为D、C、B、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商8为外地企业。招标人于11月10日将中标通知书以挂号信方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。由于从报价情况来看，四个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E。因此，从11月16日12月11日，招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方于12月12日签订了书面合同。2问题(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么(2)从所介绍的背景资料来看在该项目的招标投标程序中，在哪些方面不符合招标投标法的有关规定请逐一说明。【答案】本题主要考查招标程序中的开标、评标、定标。开标时，应当将所有符合条件的招标文件全部宣读。在评标委员会的人选确定上，应该采取随机抽取有关专家。在评标过程中招标人和投标人就实质性内容进行谈判。中标通知书具有法律效力，当中标通知书发出后不能更改其内容，双方在中标通知书发出后30d内签订合同。(1)在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。(2)在该项目招标投标程序中，以下方面不符合招标投标法的有关规定，分述如下：1)招标人不应仅宣布4家承包商参加投标。我国招标投标法规定：“招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件开标时，都应当众拆封、宣读。”这一规定比较模糊，仅按字面理解已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件规定的初衷不符。按国际惯例，虽然承包商A在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读，但不宣读其投标文件的其他内容。2)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。3)当地建设行政主管部门的招投标管理办公室主任不能作为评标专家。4)评标过程中不应要求承包商考虑降价问题。按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。5)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。6)订立书面合同的时间过迟。按规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30d内订立书面合同，而本案例为32d。本题主要考核招标程序中涉及的要约邀请、要约和承诺在招标投标中的具体表现，招标投标程序，评标委员会的组成和规定以及最终签订合同的时间要求。下列考点应该熟记：(1)要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。(2)一般招标项目评标委员会中的技术、经济专家应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。(3)按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(4)按规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30d内订立书面合同。3. 某施工单位中标一水闸工程。施工单位进场后，根据相关法律法规和强制性标准进行工程施工。工程于2018年1月10日开工，合同工期为6个月。在施工过程中发生如下事件：事件一：水闸主体施工过程中，因施工单位在闸墩混凝土未达到设计强度时就进行闸门安装，导致闸门损坏，后确认闸门质量不再符合安装要求。直接经济60万元，重新处理闸墩混凝土和安装闸门使工期延误2个月。事件二：质量事故发生后，发包人将事故的简要情况向项目主管部门进行了报告，并在72小时内向有关单位提交了书面事故报告，报告内容包括事故发生的时间、地点、原因初步分析等内容。事件三：事故发生后，在报告事故的同时，发包人组织设计、施工、监理等单位进行了事故调查，并将事故调查结果报送了项目主管部门核备。事件四：事故调查发现，施工单位和施工现场未有效落实“四个责任制”，导致现场质量管理混乱，并在现场未发现专职的质量管理人员。事件五：发包人组织相关单位于2018年10月1日进行了合同工程完工验收，并验收通过。施工单位与发包人于2018年11月20日进行了工程交接。问题：1、指出事件一中质量事故的等级并说明理由。2、指出事件二中书面事故报告提交的时间是否符合要求？若不符合，说明符合要求的时间点。除了背景中提到的内容，事故报告还应包括哪些内容（写出三个即可）？3、指出事件三中事故调查的组织流程是否正确？若正确，说明理由；若不正确，说明正确组织流程。4、写出事件四中“四个责任制”的相关内容。5、指出事件五中工程交接的时间是否符合要求？若不符合，指出符合要求的时间。【答案】1、质量事故的等级为较大质量事故。理由：事故处理所需合理工期为2个月，属于较大质量事故。2、书面事故报告提交的时间不符合要求。符合要求的时间点：应在事故发生后48小时内向有关单位提出书面报告。事故报告还应包括：工程名称、建设地点、工期；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故报告单位、负责人及联络方式等。3、事故调查的组织流程不正确。正确组织流程：较大质量事故应由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。4、“四个责任制”：从业单位质量主体责任制；从业单位领导人责任制；从业人员责任制；质量终身责任制。5、工程交接的时间不符合要求。符合要求的时间：通过合同工程完工验收后，发包人与施工单位应在30个工作日内组织专人负责工程的交接工作。4. 1背景A施工单位具有通信工程施工总承包一级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务，工程造价约2亿元人民币。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量(约8000万元的工程造价)分包给具有通信工程施工总承包三级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为关键过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，然后上岗。B施工单位项目负责人将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题?(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题?应怎样做?(3)机架安装工作的质量控制点有哪些?(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚?【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题是：本工程规模较大，应由一级资质总包资质的企业施工，B施工单位无总包一级资质，而建设单位却错误地同意A施工单位将工程量分包给B施工单位。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。5. 某航道开挖，业主规定按设计断面工程量计量报价，对施工中超出设计断面的超宽、超深不再计量，超挖工程量折在报价中考虑。施工单位依据定额并考虑了超深、超宽后报出了各土层开挖单价（施工单位按照定额，考虑超挖的报价思路是报价=（断面量+超挖量）/断面量）并中标，原设计岩石开挖量5万m3，超挖1.1m3。中标单价如表列：施工中发生了如下事件：（1）施工开始后发现：原设计提供的淤泥混砂层与实际不符，土层中含有大量块石，按原设计采用的自航耙吸船无法施工，经监理同意改用挖粘土的斗式船。（2）当开挖粘土时发现：底层断续出现岩石，分布广而薄，经监理确认粘土层底层岩石量为1.6万m3，超挖总计2.5万m3，据此，监理、业主同意设计变更，增加这部分岩石总量，调整开挖单价；（3）耙吸船进场开工时，村民以养殖赔偿不落实为由阻挠施工，施工单位被迫停工17个艘班。耙吸船的使用艘班费为：问题：【答案】可向业主提出索赔。因为属于原设计与实际土质不符，且已得到监理确认，更换斗式船增加的费用可向业主索赔。可按以下思路确定索赔价款：原设计土质中没有存在块石，因而没有适用的合同单价，但该块石用斗式船挖，与本合同开挖粘土使用的船型相同，可把用斗式船开挖粘土的合同单价48元/m3作为类似单价，以此为基础考虑开挖块石与开挖粘土，效率的降低后与业主协商，确定索赔单价。