景观绿化工程施工合同(样本)32792.docx

合同编号（ ）*项目*期景观绿绿化工程施工合同工程名称： 工程地点： 甲 方： 乙 方： 签订地点： 签订日期： *项目*期景观绿绿化工程施工合同协议书书 （以下简简称甲方） （以下简称称乙方）依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、 法规和招标文件件的要求，甲甲乙遵循平等等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，就就 项目园林绿绿化工程事项项协商一致，同同意订立本合合同，达成协协议如下：一、项目概况：1、项目名称： 2、项目地址： 3、项目规模：绿化面积约约 万M²4、现场施工条条件：施工用用水、用电已已接通，现场场施工其它条条件已全部具具备。5、资金来源：甲方自筹6、设计单位： 7、监理单位： 二、本合同施工工范围： 项项目园区施工工图纸范围内内的绿化工程程、园林建筑筑工程及配套套水电工程、照照明系统等。三、合同工期：开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历历天数 天天四、质量标准： 五、合同价款金额：（大写）人人民币 元￥： 元元 六、组成合同的的文件及优先先解释顺序 合同文件应能互互相解释、互互为说明，其其组成部分和和解释顺序如如下：（1）本合同条条款（双方在在履行合同过过程中签订的的补充协议为为本合同组成成部分，与本本合同具同等等效力，如约约定不一致的的，以签署时时间在后者为为准）；（2）询标纪要要、投标承诺诺书；（3）中标通知知书；（4）投标书及及附件；（5）招标文件件及修改、补补充文件；（6）标准、规规范及有关技技术文件；（7）图纸；（8）工程量清清单；（9）工程报价价或预算书。上述文件应互为为补充和解释释，如有不清清或互相矛盾盾之处，以上上面所列顺序序在前的为准准。七、乙方向甲方方承诺按照合合同约定进行行施工、竣工工并在质量保保修期内承担担工程质量保保修责任。八、甲方向乙方方承诺按照合合同约定的期期限和方式支支付合同价款款及其他应当当支付的款项项。九、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定定 后生效（本页无正文）甲方（公章）： 法人代表委托代理人：地址：电话：传真：开户银行：账号：乙方（公章）：法人代表委托代理人：地址：电话：传真：开户银行：账号：*项目*期景观园园林工程施工合同一、 各方权利及义务务：1、 甲方的权利及义义务：（1）指派 为甲甲方驻工地代代表，并委托托监理公司与与甲方代表共共同负责监督督检查工程质质量、进度、隐隐蔽工程的验验收，办理设设计变更、签签证及验收手手续，负责协协调现场各施施工单位之间间的协作与配配合工作。（2）协调总包包单位向乙方方提供施工所所需场地和水水电接驳点，并并说明使用注注意事项。（3）按合同的的约定及时支支付乙方工程程款。（4）按规定提提供施工场地地，并提供有有关隐蔽、障障碍物资料；（5）合同签订订后 天内（以收收签最后一张张图纸为准）向向乙方提供完完整的施工图图纸等技术资资料 套套；（6）确定建筑筑物（或构筑筑物）道路、线线路、上下水水道的定位标标桩、水准点点和坐标控制制点；（7）负责组织织监理单位、乙乙方和设计单单位参加的施施工图纸交底底，督促做好好交底纪要，交交与会各方签签署。（7）按合同约约定组织工程程验收，并按按合同约定的的期限办理竣竣工结算。2、乙方的权利利及义务： （1）指指派 为乙方方驻工地代表表，负责合同同履行，按要要求组织施工工，保质、保保量、按期完完成施工任务务，处理由乙乙方负责的各各项事宜。 （2）乙乙方按甲方要要求进场施工工，并提前组组织好半成品品的采购、运运输、保护等等工作。（3）按施工安安全规范规定定，采取施工工保卫安全等等技术措施，确确保现场施工工人员及第三三者安全，负负责现场设施施和成品的保保护工作。 （4）接接受甲方及监监理公司的监监督和管理，并并服从总包单单位对工程总总进度计划的的安排与施工工协调。 （5）严严格按审批后后的图纸和国国家现行的施施工及技术验验收规范进进行施工，确确保工程质量量和合同工期期。 （6）参参加工程竣工工验收，竣工工验收合格后后，应按甲方方要求及时办办理竣工资料料的移交，编编制工程结算算。 （7）工工程完工后立立即完成垃圾圾清运。 （8）及及时向总包单单位支付施工工、生活用水水、电费用。 （9）按按本合同约定定做好相应由由乙方所做的的半成品、成成品保护及中中间验收、竣竣工验收工作作。（10）在合同同规定的保修修期内，对属属于乙方责任任的工作质量量问题，负责责无偿修理。二、 施工组织设计：1、 施工工艺流程必必须明确。2、 施工技术措施得得当。3、 进度计划安排合合理、可靠、配配合措施周全全。4、 安全生产、文明明施工、成品品保护措施得得当。5、 有充足的施工人人员、施工机机具材料和管管理人员，保保证施工按时时、按质、按按量完成全部部合同内容。6、 签订合同后一周周内将实施性性施工组织设设计和详细施施工方案提交交甲方及监理理单位审批后后方可实施。三、 施工工期：1、本工程要求求工期为 日历天。除除甲方原因或或不可抗力引引起的工期延延误给予签证证外，其余一一律不予顺延延。2、本合同签订订后一周内，乙乙方应根据甲甲方施工总进进度要求制定定具体施工进进度计划表，报甲方及监理单单位审批后方方可实施。四、 质量与验收1、本工程绿化化部分按国家家现行城市市绿化工程施施工及验收规规范进行检检查验收，园园建工程按建建设工程施工工质量验收统统一标准（GGB503000-20001）及其它它相应国家规规定标准验收收。中标质量量标准即合同同质量标准，竣竣工验收如未未能达到中标标质量标准的的，乙方应向向甲方支付工工程总造价55%的违约金金，因此给甲甲方造成的其其他损失乙方方应据实赔偿偿。2、乙方必须严严格按施工图图、国家施工工规范和附属属设施有关专专业验收标准准精心施工，确确保质量。各各分项工程，隐隐蔽工程，尤尤其是中间验验收必须严格格按规范要求求规定进行逐逐项检查验收收，并提前448小时通知知业主、监理理、设计等部部门派员参加加，质量不合合格的承包单单位无条件返返工，直到合合格为止。3、绿化质量要要求、施工严格按按照绿化种植植、移植总平平面图中的苗苗木表所列规规格及设计图图执行；、常绿树种要要求带土球，所所种苗木要求求根系完整、枝枝杆健康、无无病虫害、造造型完好。观观赏类树木花花果鲜艳，物物候期正常，生生长期内黄叶叶、焦叶、卷卷叶、积尘叶叶的枝数在66%以下，无无枯枝死叉，基基本无交叉枝枝、并生枝和和徒长枝。树树木成活率1100%。、花卉生长繁繁荣，植枝整整齐，同种花花卉高度基本本一致，群体体效果较好。花花卉植枝成活活率达到955%以上。 、花花丛式花坛花花栽植株行距距适中，整齐齐一致，不缺缺枝，四季有有花。 、宿宿根花卉生长长强健，叶色色彩正常，性性状基本稳定定，无明显退退化现象。、要求包种包包活，养护期期二年。补种种树木养护期期计算以补种种日起算、养养护二年。五、 施工安全保证措措施及事故处处理1、 安全文明施工，杜杜绝死亡、重重伤事故发生生。如发生伤伤亡等事故乙乙方承担所有有损失。2、 贯彻执行“安全全第一，预防防为主”的方针，做做好各项防护护工作，安全全生产做到经经常化、制度度化、规范化化。3、 认真落实各项安安全管理制度度，坚决杜绝绝违章指挥和和违章作业，乙乙方应对员工工不断进行安安全教育，并并及时检查，发发现隐患及时时排除。4、 发生重大伤亡及及其他安全事事故，乙方应应按有关规定定立即上报有有关部门并通通知甲方，同同时按政府有有关部门要求求处理，由事事故责任方承承担发生的费费用。5、 甲方、乙方对事事故责任有争争议时，应按按政府有关部部门认定处理理。六、 合同价款1、 本合同采用 固定总价价 合同。2、合同价格中中已经包括完完成招标图纸纸范围内工程程所需要的：施工设备、劳劳务、管理、材材料、安装、维维护、利润、税税金及政策性性文件规定的的各项应有费费用及合同明明示或暗示的的所有一切风风险、责任和和义务的费用用。由乙方包包工、包料、包机机械、包管理理、包质量、包包工期、包安安全、包文明明施工等、包包验收等直至至竣工验收交交付使用以及及维保期间的的所有费用。除下列原因外合合同的固定总总价均不允许许改变：（1）甲方工程程师有效签证证确认的设计计变更、现场场签证：合同同中已有适用用于变更工程程的价格，按按合同已有的的价格变更合合同价款；合合同中只有类类似于变更工工程的价格，可可以参照类似似价格变更合合同介款；合合同中没有适适用或类似于于变更工程的的价格，由承包人提提出适当的变变更价格，双双方协商并经经发包人工程师师书面确认后执执行。或约约定按其他约约定的方式执执行。（2）如果直接接为取消某分部分分项工程量清清单项目，则则该项目价款款不予支付。（3）综合单价价中包含“甲定乙供暂暂定价材料”的价格调整整方式：原综综合单价组价价方式不变，发发包人根据实实际选用材料料的签证价格格，仅对材料料价格按实进进行调整，并并对材料差价价部分补计税税金，其余费费用一律不得得调整。（4）关于招标标文件中约定定的可调价材材料的价格调调整方式： 注：项目公司必必须根据招标标文件口径明明确约定如何何调价。（5）措施费均均为税后的包包干价，不得得因设计变更更而调增。（6）发包人向向承包人支付付合同价款时时，甲供材料料价款及发包包人垫支的其其他款项应按按本合同专用用条款约定的的方式扣除。七、 合同价款的支付付方式1、 本工程无预付款款。2、 进度款支付：（1） 按月支付，乙方方向甲方提出出当月付款请请求及工程量量清单经甲方方确认后 日内内，甲方向乙乙方支付当月月完成工程量量所对应的工工程款的700%。（2） 工程竣工验收全全部合格，竣竣工资料交付付齐全、正确确、有效、手手续完备后 日内，支支付至已完工工程量所对应应工程款的880%。（3） 结算审计完成且且甲乙双方对对结算总价款款予以确认后后 日内内，甲方向乙乙方支付至结结算价款的990%；（4） 剩余10%作为为质量保修金金，分二次退退还：自工程程竣工验收合合格之日起一一年后退还填比例，但但不超过保修修金总额的660%；剩剩余的质量保保修金在二年年保修期（自自 起）满后结结清。（每次次支付时扣除除乙方未按约约承担保修义义务而由甲方方垫付的、本本应由乙方承承担的维修费费用）。（5） 甲方付款采用银银行转帐方式式，乙方必须须提供相应的的正式发票。3、 在支付进度款同同时，乙方应应与甲方结清清当期现场施施工用水电费费、生活用水水电费，否则则不予支付工工程进度款。4、 单项工程变更增增减合同价款款在10万元元内的，进度度款支付中不不予考虑，结结算时调整。八、 材料设备供应1、 乙方采购的材料料、设备、苗苗木（1）乙方采购购的设备、材材料、苗木规规格、质量应应符合国家标标准、设计图图纸和本合同同要求，品牌牌、产地应与与投标书相符符，若不相符符，甲方及委委托的监理公公司有权不予予验收。由于于材料设备质质量问题造成成的损失和产产生的费用由由乙方承担，工工期不顺延。 （2）以暂定价价形式进入投投标报价的甲甲定乙供材料料、设备、苗苗木，甲方完完成材料选择择、签证价格格并通知乙方方后，乙方超超过20天未未定货，此后后该材料、设设备、苗木因因市场原因涨涨价造成的损损失由乙方承承担。（3）以暂定价价形式进入投投标报价的甲甲定乙供材料料、设备、苗苗木，乙方如如认为甲方签签证的价格不不能接受，应应在接到甲方方签证价格33天内书面通通知甲方，否否则甲方按此此价格结算，乙乙方不得提出出价格差异。（4）以暂定价价形式进入投投标报价的甲甲定乙供材料料、设备、苗苗木，甲方证证实市场上能能够按甲方签签证给乙方的的价格购买该该材料、设备备、苗木，并并将有关信息息通知乙方，而而乙方仍拒绝绝购买，则该该种材料、设设备、苗木改改为甲方供货货，费用按合合同价格从合合同价款中扣扣除，并向乙乙方收取该材材料、设备、苗苗木采购金额额20%的违违约金，由此此造成的工期期延误由乙方方负责。注：如招标文文件中约定的的甲定乙供材材料均已明确确品牌并由乙乙方在投标时时自行报价，而而非以暂定价价形式进入的的，或本次招招标无甲定乙乙供暂定价材材料的，前述述 (2)-(4)条可可取消。2、 甲方采购材料、设设备、苗木（1）乙方应在在图纸会审后后15天内编编制甲供材料料、设备、苗苗木供货计划划，明确数量量、规格、到到货时间，并并报甲方审核核，乙方不及及时上报或上上报材料数量量、规格、到到货时间有误误，责任由乙乙方负责。由由于设计变更更引起的甲供供材料、设备备数量、规格格的变化，乙乙方应在收到到变更通知后后5天内书面面通知甲方。如如乙方因不及及时上报供货货计划而造成成的工期延误误，其工期责责任由乙方负负责。（2）结算时甲甲供材料、设设备、苗木的的核定用量按按当地定额规规定的消耗量量计算，若定定额无相关规规定，双方在在现场作样板板实测确定。（3）甲供材料料、设备、苗苗木按甲方“实际采购价价格”、“核定用量”计入合同结结算总价，仅仅计税金后（不不计其他任何何费用），按按照“实际采购价价格”、“核定用量”计算所得价价款退还给甲甲方。若乙方方在工程中用用量少于工程程结算核定用用量，甲方不不补偿节约的的材料设备费费用。属乙方方超额订购或或超额使用的的，使用量大大于核定用量量，则超出部部分用量由乙乙方承担，超超出部分对应应的材料、设设备、苗木价价款在工程结结算款中扣除除。九、 工程变更1、工程设计变变更乙方对原设计进进行变更，须须取得甲方书书面批准。因因擅自变更设设计发生的费费用和由此导致甲方的的直接损失，由由乙方承担，延延误工期不予予顺延。施工中甲方对原原设计进行变变更，应向乙乙方发出书面面变更通知，乙乙方应无条件件按甲方书面面的变更通知知进行变更。应应甲方要求的的变更导致的的费用增加和和乙方的损失失，由甲方承承担，延误的的工期相应顺顺延。2、 确定变更价款（1） 设计变更只涉及及工程量的变变动，则增减减工程量对应应的单价为合合同中已有的的价格，工程量结算算时按实际调调整。（2） 设计变更涉及新新增项目，原原合同中无适适用的价格，则则乙方在收到到相关变更工程联系单后后3天内，向向甲方提出确确定新增项目目单价的报告告，若合同中中有相似与新新增项目的价价格，则参照照类似价格确确定新增项目目单价；若合合同中无类似似价格，则双双方协商确定定。工程量结结算时按实际际调整。十、 竣工验收及结算算1、 竣工验收（1）乙方在完完成合同约定定的所有施工工内容后，在在甲方规定的的时间内撤除除全部施工人人员、机械设设备和剩余材材料（除工程程收尾所需的的以外），并并将所有承包包范围内工程程清理干净，如如乙方不能及及时拆除或清清理，造成的的费用均由乙乙方承担。（2）绿化验收收标准（验收收时间和存活活率）。（a）承包人在在负责完成从从植物初始种种植到缺陷责责任期终止这这段时间内的的养护和管理理工作，向监监理工程师提提示绿化工程程的竣工验收收报告。（b）承包人责责任期终止之之后的验收：所有栽植的的树木和花草草期栽植的位位置、规格应应符合图纸的的要求其存活活率为1000%。（3）其他工程程验收标准按按现行国家规规范及行业标标准。2、竣工结算（1）工程量计计量：各专业业工程的计量量应以图纸及及有效的设计计变更联系单单为依据，对对苗木实际成成活数是否符符合设计要求求进行复核，经经验收符合后后若实际数量量小于设计要要求则按实际际数量计算，若若超过设计要要求数量，超超过部分不予予计量。植物物丢失、损坏坏或枯死的树树木和花草不不得重复计量量，为使植物物成活而进行行的所有换土土不单独计量量（已视其进进入各项目单单价之中）。（2）主体工程程通过竣工验验收后28天天内，乙方应应按本合同第第六条约定的的固定价款调调整方式和本本条本款第（11）项约定的的工程量计量量方法计算结结算价款，并并将有乙方盖盖章、法人代代表签字、并并有概预算编编制人员盖章章的结算报告告及完整、有有效的结算资资料提交给甲甲方。（3）甲方自收收到完整、有有效的结算资资料之日起660天内完成成内部审核，并将乙方提交的全部结算资料移交给具有相应审价资质的中介机构依据其审价程序进行建设工程审价，并按期向甲方、乙方提交工程竣工结算审核报告。甲乙双方对中介机构提交的工程竣工结算审核报告无异议的，应共同进行书面确认，则经双方确认的结算审核报告审定价款为工程结算总价款；若双方对中介机构提交的工程竣工结算审核报告有异议且经协商仍达不成一致意见，则按照合同争议方式处理。（4）审价服务务收费中的基基本费由甲方方承担，核减减超过送审造造价的5及及核增而收取取的追加费用用由乙方承担担，甲方从应应付工程价款款中扣除。（5）竣工结算算价款书面确确认后15天天，乙方提供供已经收款明明细表，会同同甲方对已经经支付的工程程价款、未付付的剩余工程程结算价款进进行对帐并确确认，多退少少补；保留10%作作为工程质量量保修金后，付付清剩余的工工程结算价款款。十一、争议与违违约责任：1、违约（1）工期：施施工过程中由由于乙方原因因造成工期延延误，每逾期期一天，须按按工程承包总总金额的1向甲方支付付违约金，并并承担因此给给造成的一切切损失；如甲甲方原因造成成工期延误，经经监理公司和和甲方确认后后，工期相应应顺延，但甲甲方不承担任任何费用。（2）质量：如如因乙方原因因引起工程质质量不合格，未未通过相关验验收，乙方必必须立即整改改，直至质量量达到合格为为止，同时向向甲方支付与与质量履约保保证金等额的的违约金，如如因此给甲方方造成其他损损失的，乙方方应据实赔偿偿。2、争议（1）双方约定定，在合同履履行过程中产产生争议时，双双方协商解决决，协商不成成提交工程所所在地人民法法院诉讼解决决。（2）对于不存存在争议的部部分，双方在在诉讼期间仍仍应继续履行行。在人民法法院判决、裁裁定前乙方不不得停工，且且不得以此为为由拖延工期期。十二、保险乙方承诺：为一一切进入本合合同工程施工工现场的管理理人员、施工工人员办理意意外伤害保险险。十三、担保（1）乙方向甲甲方提供履约约担保，担保保方式为：履履约保证金，保保证金数额为为合同总价的的10%。履约保证证金的比例为为：进度400%，质量440%，安全全生产10%，文明施工工10%。（2）履约保证证金在工程通通过竣工验收收后10个工工作日退还给给乙方，不计计利息。如合合同履行过程程中乙方违约约的，则甲方方只负责向乙乙方退还扣除除乙方相应违违约行为应支支付的违约金金后的余额，如如履约保证金金不足以支付付违约金的，甲甲方还有权就就不足部分向向乙方追索。十四、合同份数数合同一式捌份，甲甲方执肆份，乙乙方执肆份， 十五、补充条款款1、乙方在施工工过程中不得得转包，局部部工程、特殊殊工程转包时时其内容及单单位应在投标标书中说明，分分包单位不得得越级分包和和再次转包，乙乙方对分包单单位的工程质质量、造价、安安全、工期负负全部责任。2、工程质量：乙方实施的的工程在每月月甲方组织由由监理公司参参加的月度综综合检查质量量评定，必须须达到国家规规定的合格标标准且达到合合同要求。乙乙方承诺：对对月度综合检检查的质量评评定和分部分分项工程、单单位工程的质质量评定，按按甲方工程程管理月度评评定工作规程程和工程程质量验收评评定工作规程程（见附件件）实行奖罚罚。3、合同附件：附件1：工程程质量保修协协议书附件2：廉洁洁合作协议附件3：关于于变更、签证证办理的协议议附件4：工程程管理月度评评定工作规程程附件5：工程程质量验收评评定工作规程程附件1工程质量保修书书甲方（全称）： 乙方（全称）： 为保证 工程程在合理使用用期限正常使使用，甲方、乙乙方经协商一一致签订工程程质量保修书书。乙方在质质量保修期内内按照有关管管理规定及双双方约定承担担工程质量保保修责任。一、工程质量保保修范围和内内容1、乙方在质量量保修期内，按按照有关法律律、法规、规规章的管理规规定和双方约约定，承担施施工合同约定定的所有施工工承包范围内内工程质量保保修责任。2、凡属于乙方方原因造成的的各部位的质质量问题或其其他缺陷，及及由此维修造造成甲方和业业主的全部损损失，均属于于乙方保修责责任范围；不不属于乙方责责任，但是经经由双方协商商由乙方施工工的，乙方应应配合维修，费费用由责任方方承担。二、质量保修期期双方根据建设设工程质量管管理条例及及有关规定，约约定本工程的的质量保修期期以工程通过过竣工验收之之日起，保修修期限为：壹壹年。三、质量保修责责任1、属于保修范范围和内容的的项目，乙方方应在接到保保修通知之日日后24小时时内派人修理理。2、乙方未能及及时进场维修修或不能维修修或未能在甲甲方指定的合合理期限内维维修完好或经经过两次维修修都未能修好好的，甲方有有权自行另请请他人代为维维修并确定价价格，所有修修复费用及赔赔偿费用及甲甲方加收管理理费(修复及及赔偿费的115)可以以从甲方支付付乙方的任何何款项中扣除除（不需要乙乙方书面确认认），但不等等于解除乙方方应负的任何何责任。 3、绿化种植工工程在保修期期内应达到22级养护标准准。4、保修期内发发现苗木等植植物材料死亡亡，应在种植植季节按原设设计品种、规规格更换，质质量保修完成成后，由甲方方组织验收。5、保修期内因因乙方工程质质量而保修的的，相应保修修期从修复之之日起计算，时时间顺延。四、质量保修金金的支付工程质量保修金金为施工合同同价款的 填比例，不不小于5% 本工程双方约定定乙方向甲方方支付工程质质量保修金额额为￥： 元(人民币大写写： )。质量保修修金银行利率率 不计 。五、质量保修金金的返还如保管期间工程程无重大质量量缺陷或者乙乙方已经完好好地履行了各各项保修义务务，则分两次次退还：保修修一年后退还还填比例，但但不超过保修修金总额的660%；剩剩余的质量保保修金在二年年保修期满后后结清。（每每次支付时扣扣除相应时段段我公司垫付付应由乙方承承担的维修费费用）。本工程质量保修修书作为施工工合同附件，由由施工合同甲甲方、乙方双双方共同签署署。甲 方(公公章)：乙 方方(公章)：法定代表人(签签字或盖章)： 法定代表表人(签字或盖章章)：年 月 日日 年 月 日附件2：廉洁合作协议为做好工程建设设中的党风廉廉政建设，保保证工程高效效优质，保证证建设资金的的安全和有效效使用以及投投资效益，工工程发包人 (以下下简称“甲方”)与承包人人 (以以下简称“乙方”)，特订立立如下协议。1、甲乙双方的的权利和义务务(1)严格遵守守党的政策规规定和国家有有关法律法规规及建设部的的有关规定。(2)严格执行行施工的合同同文件，自觉觉按合同办事事。(3)双方的业业务活动坚持持公开、公正正、诚信、透透明的原则(法律认定的的商业秘密和和合同文件另另有规定除外外)，不得损损害国家和集集体利益，违违反工程建设设管理规章制制度。(4)建立健全全廉政制度，开开展廉政教育育，设立廉政政告示脾，公公布举报电话话，监督并认认真查处违法法违纪行为。(5)发现对方方在业务活动动中有违反廉廉政规定的行行为，有及时时提醒对方纠纠正的权利和和义务。(6)发现对方方严重违反本本合同义务条条款的行为，有有向其上级有有关部门举报报、建议给予予处理并要求求告知处理结结果的权利。2、甲方的义务务(1)甲方及其其工作人员不不得索要或接接受乙方的礼礼金、有价证证券和贵重物物品，不得在在乙方报销任任何应由甲方方或甲方工作作人员个人支支付的费用等等。(2)甲方工作作人员不得参参加乙方安排排的超标准宴宴请和娱乐活活动；不得接接受乙方提供供的通讯工具具、交通工具具和高档办公公用品等。(3)甲方及其其工作人员不不得要求或者者接受乙方为为其住房装修修、婚丧嫁娶娶活动、配偶偶子女的工作作安排以及出出国出境、旅旅游等提供方方便等。3、乙方义务(1)乙方不得得以任何理由由向甲方及其其工作人员行行贿或馈赠礼礼金、有价证证券、贵重礼礼品。(2)乙方不得得以任何名义义为甲方及其其工作人员报报销应由甲方方单位或个人人支付的任何何费用。(3)乙方不得得以任何理由由安排甲方工工作人员参加加超标准宴请请及娱乐活动动。(4)乙方不得得为甲方单位位和个人购置置或提供通讯讯工具、交通通工具和高档档办公用品等等。4、违约责任(1)甲方及其其工作人员违违反本廉政合合同第一、二二条，按管理理权限，依据据有关规定给给予党纪、政政纪或组织处处理；涉嫌犯犯罪的，移交交司法机关追追究刑事责任任；给乙方单单位造成经济济损失的，应应予以赔偿。(2)乙方及其其工作人员违违反本廉政合合同第一、三三条，按管理理权限，依据据有关规定给给予党纪、政政纪或组织处处理；给甲方方单位造成经经济损失的，应应予以赔偿；情节严重的的，甲方建议议建设工程主主管部门给予予乙方一至三三年内不得进进入其主管的的工程监理市市场的处罚。5、双方约定：本合同由双双方或双方上上级单位的纪纪检监察机关关负责监督执执行。由甲方方或甲方上级级单位的纪检检监察机关约约请乙方或乙乙方上级单位位纪检监察机机关对本合同同执行情况进进行检查，提提出在本合同同规定范围内内的裁定意见见。6、本合同有效效期为甲乙双双方签署之日日起至该工程程项目竣工验验收后止。7、本合同作为为施工合同的的附件，与施施工合同具有有同等的法律律效力，经合合同双方签署署立即生效。8、本合同作为为施工合同附附件，由施工工合同发包人人、承包人双双方共同签署署。甲方（盖章）： 乙方（盖章章）： 法定代表人（签签字或盖章）： 法定定代表人（签签字或盖章）： 授权代理人：（职职务） 授权代代理人： （职职务） （签签字） （签字） 地 址： 地地 址： 电 话： 电电 话： 甲方监督单位： （盖章章） 乙方监督督单位： （盖章章）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件3：关于变更、签证证办理的协议议（一）甲方发出出的变更、签签证通知单，应应加盖甲方指指定的印章，否否则乙方可以以不接受；乙乙方出具的要要求甲方结算算价款的变更更、签证单，应应加盖乙方指指定的印章，如如果没有乙方方指定的印章章，甲方将不不予结算费用用。（二）甲、乙双双方指定的有有效印章式样样如下：（甲方印章式样样） （乙方印印章式样）（三）合同履约约中，甲、乙乙双方填制的的变更、签证证通知单都应应使用本协议议的标准表格格（签约时另另附），否则则甲方可以不不予审核费用用，乙方可以以不予接受。（四）甲、乙方方均应对变更更、签证通知知单分专业连连续编号、妥妥善保存；甲甲、乙双方都都应设置变更更、签证事项项的单据交付付记录，交付付对方单据时时应要求对方方签收，接受受方不得拒签签。（五）当变更、签签证的工作内内容完成之后后，乙方要及及时督促监理理和甲方现场场工程师在完完工5日内签签字确认，否否则甲方可以以不予审核费费用。对于隐隐蔽工程和事事后无法计算算工程量的变变更和签证，必必须在覆盖或或拆除前，会会同监理、甲甲方现场工程程师、成本人人员共同完成成工程量的确确认和费用谈谈判，否则甲甲方可以不计计价款。甲方（盖章）： 乙方（盖章章）： 法定代表人（签签字或盖章）： 法定定代表人（签签字或盖章）： 授权代理人：（职职务） 授权代代理人： （职职务） （签签字） （签字） 附件4：工程管理月度评评定工作规程程 一、目目的：通过对现场工程程质量、安全全生产、文明明施工、工程程进度等方面面检查评定，找找出工程管理理上的薄弱环环节，采取预预防措施和整整改措施，确确保工程质量量与进度满足足客户需求。 二、适适用范围：适用公司所有开开发的在建项项目。 三、职职责： 1、工工程质量管理理部负责指导导、督促月度度评定工作，项项目工程部具具体实施在建建项目的检查查与评定； 2、原原则上从单体体开工到建设设竣工验收，每每月检查评定定一次（包含含每季度一次次对口检查），结结果报本部及及项目总经理理、稽核部、财财务部。 3、评评定结果与施施工合同的质质量、进度要要求对照，作作为对施工方方（包括总包包、分包单位位）的月度付付款依据。 4、工工程质量分是是监理公司工工作质量考评评和服务费支支付依据。 四、工工作程序： 1、评评定小组：本本部工程质量量管理负责人人为评定小组组组长，项目目工程部经理理、监理公司司项目总监（或或总监代表）为为副组长，组组员为各施工工单位项目经经理（或其委委托人）、工工程部工程师师、监理工程程师若干人组组成，依据工工程规模大小小可分为若干干组检查。 2、日日期安排：原原则上每月下下旬12天内完成成检查评定。 3、评评定内容和权权重：内容分分工程质量、安安全生产、文文明施工、工工程进度、新新工艺采用五五个方面；对对应权重分别别为40%、220%、100%、25%、5%；具具体内容和标标准见月度度综合考评评评分表。 4、检检查方法： （1）对对所受检项目目的工程质量量，采取在当当月完成工程程量中随机取取样；一个承承包方抽检分分项（检验批批）不少于三三个，检测点点不小于300个，其它内内容均应全面面检查。 （2）工工程部人员读读数记录，监监理人员实地地检查、测量量，承包方旁旁站、验证。 5、判判别标准：受受控项目实得得分与应得分分的百分数作作为检查得分分，得分小于于80分，通通告批评；得得分大于900分通报表扬扬；奖罚同第第五款最高条条款。 五、评评定奖罚： 1、合合同要求为优优良时：综合合得分90分，并并在工程质量量分中主控项项目全部符合合要求；一般般项目实测分分必须>900分， 不奖奖不罚；一般般项目实测分分90分，以以每2分扣月月度工程款一一个点的比例例，扣工程款款。一般项目目实测分<880分，扣月月度工程款55个点。 2、合合同要求合格格时：综合得得分80分，并