钢木瓦劳务合同2(DOC7)21136.doc

济宁阳光城市花园会所钢木瓦合同书共7页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.阳光城市花园会所钢木瓦包清工合同书第一部分 协议书工程承包人（甲方）：山东圣大建设集团阳光城市花园会所项目部劳务分包人（乙乙方）：                 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其它有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就劳务分分包事项协商商达成一致，订订立本合同。一、劳务分包工工程概况及分分包方式、范范围：工程名称： 济济宁阳光城市市花园会所工程地址：济宁宁市高新区，新新世纪广场北北侧、琵琶山山路东侧 结构类型： 框框架 层数：1-33层 建筑面积约：4445.55平方米米 分包方式： 包包清工 分包范围：基础础、主体、屋面（不不含防水层及及镶贴瓦）楼梯扶手安安装（不锈钢钢除外）施工工现场按市级安全文明明工地标准整整理用工。二、劳务分包工工作期限1、开始工作日日期： 2011年 6月12日结束工作日期： 2011年 8月11日总日历工作天数数为：1200 天 2、根据总工期期分解节点工工期：基础完完成时间20011年7月6日，一层主体框架架完成时间22011年 7月21日、主体框架完完成时间 20111 年8月10日 拖期一天天罚乙方伍千千元。3、填充墙体完完成时间20011年 8月 30日 拖期一天罚罚乙方五千元。4、屋面工程完完成时间20011年 9月 16日。拖期一一天罚两千元元。三、分包合同价价款1、工程量计算算规则：基础础工程量按一一层建筑面积积计算，C区一层部位位（10米层高部位）按按两层建筑面积积计算工程量量。工程量以建筑筑面积定额计计算规则为准准、按实际施施工完成的建建筑面积计算算。2、合同价格：基础工程钢钢木瓦清工及安全全等一切风险险费用（含铁铁丝钉）综合合单价：155元/平方米（大大写：壹佰伍伍拾伍元每平平方米），按按一层建筑面面积计算： 、基础合合同价款计：元。主体建建筑面积（C区一层部位位按两层面积计算算）总计： 约6672 ，主体施工工钢木瓦清工工及安全等一一切风险费用用（含铁丝钉钉）综合单价价155元（大写：壹佰伍拾伍伍元每平方米米）主体合同同价款计约： 10341160 元。该价格自负盈亏亏，双方各自自承担风险,签定后不在在变更。第二部分 主主要条款1、词语定义及及合同文件1.1本合同中中有关词语的的含义、语言言文字和适用用法律、行政政法规及工程程建设标准与与建设工程程施工专业分分包合同（GF-20003-02214）第二部分分通用条款款中分别赋赋予它们的定定义相同。2、质量管理2.1工程质量量：按总包合合同有关质量量的约定、国国家现行的建建筑工程施工工质量验收规规范和建建筑工程质量量验收统一标标准，本工工程主体框架架必须达合格格，外观及实实测达到优良良标准。2.2乙方除按按国家现行的的建筑工程程施工质量验验收规范和和建筑工程程质量验收统统一标准执执行外，还必必须执行山山东圣大建设设集团有限公公司工程质量量管理规定对对质量管理方方面的相关规规定。乙方若若违反以上规规定的，甲方方可要求乙方方进行及时进进行整改，乙乙方若不按要要求整改，甲甲方有权处罚罚乙方，如不不服从管理，甲方有权终止合同，已完工作量按原合同约定60%进行结算付款，并全部退场。如造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任，如乙方现场人员违反操作规程及不执行质量管理规程或因自身原因造成质量事故，一切责任乙方承担。2.3乙方要随随时接受工地地管理人员及及甲方代表、监监理等有关部部门的检查和和验收，为检检查提供便利利条件，如由由此造成验收收延误而影响响工期，由乙乙方负全责。在检查中发现质量问题，或不服从管理，甲方有权对乙方进行一百元以上三千元以下的罚款。2.4因乙方原原因造成工程程质量事故的的，由乙方负负全责，由此此产生的相关关损失由乙方方无条件全额额赔偿。2.5乙方技术术人员施工中中发现有与图图纸不相符的的地方应与项项目部有关人人员协商，不不允许私自乱乱改设计图纸纸，否则由此此引起的后果果由乙方承担担。3、工期管理乙方应按甲方工工期要求配备备足够劳动力力合理安排施施工，超期按按第一部分第第二条进行罚罚款。并承担担因超期造成成的甲方一切切经济损失。因下雨停电工等原因工期顺延按建设单位与甲方签定的延期时间延期。3.1 4、图纸4.1 甲方应应在劳务分包包工作开工 3 天前，向乙乙方提供图纸纸 2 套，以及有有关技术资料料 1 份。5、付款5.1付款方式式（1） 基础完完成付完成工工程量的755%，每层完成均均付款 ，付至已完成成工程量的 75% 。 （2）主体工程程竣工验收合合格后付至主主体工程量的的80% 。 （3） 工程竣工验验收合格后付付至95%，余款5%（瓦工）竣竣工一年后无无质量问题，一一次无息付款款。 6.2劳务作业业人员工资支支付保障的约约定：甲方按合同约定定向乙方付款款到位后，乙乙方必须保证证按时支付农农民工的工资资，且甲方有有权进行监督督发放。乙方方要向甲方如如实提交由工工人本人签字字的当月工资资分配表，供供甲方核实，否否则甲方有权权拒绝下一笔笔劳务费支付付。如因乙方方原因不能按按时足额支付付民工工资的的，所造成的的一切后果由由乙方承担。7、劳务结算（1）结算依据据：按本合同同 第一部分第第三条 中确定的方方式计算。（2）现场零星星发生的工程程内容：甲乙乙双方现场签签证，零工按按有65 元/工日结算。8、甲、乙双方方的工地代表表及职权8.1 甲方委委派的担任驻驻工地履行本本合同的工地地代表为王洪洪城职务； 。8.2 乙方委委派的担任驻驻工地履行本本合同的工地地代表为 ，职务： 。8.3甲方职权权：对本工程程劳务作业进进行全面管理理，其在本合合同有关协议议、洽商、文文件、任务书书上的签字代代表甲方。8.4乙方职权权：对本合同同劳务作业进进行全面管理理，向甲方负负责，其在本本合同有关协协议、洽商、文文件、任务书书上的签字代代表乙方。9、甲方工作9.1 甲方应应按本合同约约定条款的内内容和时间，一一次或分阶段段完成下列工工作：（1）向乙方进进行设计图纸纸交底。（2）负责整个个施工场地的的管理工作，协协调乙方与同同一施工场地地的其它分包包人之间的交交叉配合，确确保乙方按照照经批准的施施工组织设计计进行施工。9.1 甲方应应在开工前提提供正常施工工的场地、及及生产所需。9.23 甲方方负责对工程程进度、工程程质量、安全全生产的管理理和监督。9.4 按本合合同约定，向向乙方支付劳劳动报酬。9.5 负责与与发包人、监监理、设计及及有关部门联联系，协调现现场工作关系系。9.6有权对乙乙方的违规行行为依据本合合同约定进行行纠正和处罚罚。10、乙方工作作10.1乙方进进场要求（1）本合同要要求乙方劳务务队暂定于 2011 年 6月 18日前进场场。劳务人员员进场人数不不少于 80人，技工工总人数必须须满足工程施施工要求。（2）施工过程程中根据工程程所需必须合合理调整劳务务人员数量。（3）乙方应按按政府有关部部门的要求，自自行负责办理理有关政府部部门的用工手手续，自觉办办理技能鉴定定证、特殊工工种上岗证、劳劳动合同等有有关手续，并并将进场劳务务人员的名单单（姓名、性性别、年龄、籍籍贯、家庭住住址、身份证证号等）填写写齐全，于进进场后7日内书面形形式交付甲方方一式二份。施施工过程中，如如发生人员流流动情况，乙乙方有义务及及时将人员流流动变化后的的名单再报甲甲方。10.2乙方劳劳务人员应当当符合以下条条件：（1）乙方提供供劳务人员必必须年满十八八周岁，身体体健康，无残残疾，无违法法行的公民，如如有女性，必必须自行执行行国家对女工工的各种劳动动保护制度。乙乙方施工人员员中各类技工工和劳力工的的比例必须合合理，且乙方方负责进场前前对工人进行行相关业务的的培训，合格格后方可上岗岗作业。（2）乙方电工工、焊工、架架工等特殊工工种人员，必必须持有有效效证件上岗。建建筑机械操作作人员必须受受过专门培训训，并持有上上岗证书。（3）乙方管理理人员中要求求具有职业道道德和较高施施工专业技术术水平，工作作态度端正，能能够积极配合合甲方项目部部管理工作，每每天完成工作作自检合格后后报验。10.3已竣工工工程未交付付甲方之前，乙乙方应负责已已完分包工程程的成品保护护工作，保护护期间发生损损坏，乙方自自费予以修复复。10.4工作内内容10.4.1主主体结构按平平米单价承包包的工作范围围：从清理槽槽开始,包含钎探,钢筋、砼、模模板、后浇带带的清理、砼砼的浇筑、找找平，清土、排排水、材料的的装卸、保护护层的制作、预预埋件的制作作及安装、钢钢筋的开丝套套丝、闪光对对焊、电弧焊焊、电渣压力力焊或机械连连接的人工、材材料、机械费费用，后浇带带的二次加工工制作、绑扎扎费用等所有有的一次结构构工程。拆除除的模板、木木方、钢管、三三型卡、螺杆杆、螺母、步步步紧（大刀刀片）必须要要求按规格码码放整齐，模模板、木方上上必须没有钉钉子。转运塔吊范范围内的材料料。 现场钢筋机械安安装、配合设设备安装、就就位，配合施施工过程的修修理，现场钢钢筋装卸、钢钢筋余料装车车、钢筋加工工料表的编制制，钢筋原材材、成品及半半成品的码放放，钢筋制作作安装、预埋埋件的制作与与安装（包括括绑扎钢筋时时所需架体的的搭设）、现现场运输、开开丝、闪光对对焊、电弧焊焊、电渣压力力焊的人工、材材料、机械费费用，后浇带带的二次加工工制作、绑扎扎费用。柱子子根部电渣压压力焊以及其其他杂物的清清扫等。现场模板、方木木、竹胶板、多多层板的装卸卸，模板的加加工费用及模模板多次周转转后的修边费费用，现场内内的运输、配配合电工接线线、安装木工工施工用的闸闸箱，现场模模板制作、安安装、拆除、清清理、刷隔离离剂、模板拆拆除完毕后的的墙面清理，穿穿墙螺栓的清清理，垃圾清清理并运送到到指定地点；支设模板的的脚手架的搭搭设、拆除退退场的装卸车车费用，施工工中文明施工工发生的费用用。竹胶板、多多层板、木龙龙骨起钉、分分离，并按甲甲方指定地点点分规格码放放整齐。木工工园锯、木工工手头工具乙乙方自理。施施工现场整理理清理工作,塔吊基础支支模,扎筋及砼施施工,现场内各种种机械安置,钢筋原材料料堆放等，外外架底整平，砼砼基础带施工工。梁外侧模不得使使用木方做斜斜撑，必须使使用钢管作为为斜撑，板底底模要求使用用钢管铺装，不不得使用木方方铺装。所有有周转材料中中能用钢管的的不允许使用用木方。如经经发现每次罚罚款人民币300至500元。配合商品砼公司司汽车泵安装装就位，配合合电工安装浇浇筑砼所用的的配电箱，配配合接线（三三级箱以后的的设备、照明明由乙方负责责）；借领浇浇注混凝土所所需要的设备备、砼的浇筑筑、振捣、二二次收面、覆覆盖塑料薄膜膜布、养护、施施工面砼垃圾圾的清理，并并运送指定地地点，管道井井及放线孔的的二次支模浇浇筑，以及阳阳台栏板、挑挑檐、腰线、飘飘窗板等二次次结构的浇筑筑。，垫层的的土方的清理理，下雨天的的及其他的排排水，柱子根根部凿毛，所有杂杂物的清扫，一层地面回填土或灰土夯实，钢筋垫块的制作。10.4.2细细化工程内容容有（1）技术放线；（2）主体工程程进出场材料料，机械设备备的装卸车；（3）钢筋制、绑绑、焊；（4）模板及其其支撑系统的的支、拆、刷刷油，竹胶板板拔钉，码垛垛整齐；（5）清理桩芯芯土、垫层、基基础、主体、阳阳台栏板等的的砼浇筑成型型，砼的二次次收面、养护护（包括冬施施楼层封闭、覆覆盖草袋等）工工作；（6）楼层清理理；（7）工程用机机械设备维修修保养等(塔吊除外)；（8）建筑周转转材料、机械械设备使用过过程中的场内内运输；倒运运至甲方规定定场地并整齐齐堆放退场；（9）周转材料料的维护、钢钢管调直、模模板的清理和和修理以及刷刷油等；（110）安全文文明施工人工工费用，包括括各种机具的的防护棚搭设设、四口、五五临边防护，中中小型机械就就位； 10.4.3工工程用辅材包包括：绑丝、铅铅丝、钉子辅辅助材料由乙乙方负责；甲甲方提供总配配电箱、分配配电箱、开关关箱及附带电电线，开关箱箱以外的电线线由乙方负责责。碘钨灯及及灯架、振捣捣器、振捣棒棒、铁锹、平平车、安全帽帽由甲方一次次性配备，不不足及损坏部部分由乙方承承担。10.5乙方负负责对劳务人人员进行安全全教育和技术术交底，在施施工中应严格格执行质量标标准和操作规规范，并注意意节约材料。认认真做好对劳劳务人员的安安全技术，文文明施工和规规章制度培训训工作，保证证所有在场劳劳务人员全员员经过培训、提提高素质，将将培训内容、受受训人员情况况报甲方记录录备案。10.6乙方人人员在劳务服服务中应爱护护机电设备和和各类设施，妥妥善保管、合合理使用甲方方提供或租赁赁给乙方使用用的机具、周周转材料及各各类设施。严严禁野蛮施工工，违章操作作和故意破坏坏，对造成材材料、机电设设备损坏的，乙乙方应照价赔赔偿，情节严严重的要依法法追究法律责责任。10.7自觉接接受甲方及有有关部门的管管理、监督和和检查；接受受工程承包人人随时检查其其设备、材料料保管、使用用情况，及其其操作人员的的有效证件、持持证上岗情况况；与现场其其他单位协调调配合，照顾顾全局；10.8按甲方方统一规划堆堆放材料、机机具，按甲方方标准化工地地要求设置标标牌，搞好生生活区的管理理，做好自身身责任区的治治安保卫工作作；10.9做好施施工场地周围围建筑物、构构筑物和地下下管线和已完完工程部分的的成品保护工工作，因乙方方责任发生损损坏，乙方自自行承担由此此引起的一切切经济损失。10.10乙方方进场后，要要严格遵守甲甲方各项管理理制度，各管管理制度与本本合同具有同同等效力，乙乙方有权向甲甲方索要甲方方的管理制度度，有知情权权同时具有落落实执行的义义务。11、安全11.1进场之之前必须签订订相关合同，无无合同者不得得自行施工，否否则责任自负负。112乙方应应遵守公司安安全管理制度度，按照安全操作规程程施工，本合合同价款内已已含安全风险险费用，乙方方出现任何安安全事故由乙乙方负责全部部责任，并承承担全部费用用，甲方概不不负责。113乙方应应接受工地安安全管理接上上级主管部门门安全检查，如如发现违障作作业一次罚款款200元，发现未未戴好安全帽帽一次罚款20元。12、保险12.1 乙乙方为从事危危险作业的自自己工人办理意外外伤害保险，并并为施工场地地内自有人员员生命财产和和施工机械设设备办理保险险，支付保险险费用。12.2 保保险事故发生生时，乙方有有责任采取必必要的措施，防防止或减少损损失。13、施工材料料、机具设备备、周转材料料供应及使用用管理13.1 乙乙方向甲方提提交材料、周周转材料、设设备、机具、构构配件供应计计划；经确认认后，甲方应应按供应计划划要求的质量量、品种、规规格、型号、数数量和供应时时间等组织货货源并及时交交付组织到施施工现场；需需要乙方运输输、卸车的，乙乙方必须及时时进行，劳务务费用按约定定执行。如质质量、品种、规规格、型号不不符合要求，乙乙方应在验收收时提出，甲甲方负责处理理。13.2 乙乙方应妥善保保管、合理使使用甲方供应应的材料、设设备、周转材材料、机具。因因保管不善发发生丢失、损损坏，乙方应应赔偿，并承承担因此造成成的工期延误误等发生的一一切经济损失失。13.3进场材材料堆放要严严格按材料员员指定区域及及指定方法堆堆放，未经材材料员允许，不不准私自使用用。13.4在施工工中严格执行行限额领料制制度，如因乙乙方原因造成成材料浪费和和超额，按约约定执行。（超超出部分按原原价赔偿）13.5施工现现场要节约材材料，如发现现有材料浪费费现象，乙方方按原价进行行赔偿。13.6施工中中乙方所用扣扣件、丝杠等等均执行领用用制，材料进进场后由甲乙乙双方共同点点数，由乙方方签字认可后后直接交给乙乙方使用，工工程完工后交交回库房。13.7竹胶板板、多层板、方方木均实行工工长负责制，不不得浪费、烧烧火取暖，一一经发现处罚罚200元，处罚从从工程款中直直接扣除。13.8施工完完毕后，按要要求将所用工工具材料整齐齐堆放到指定定地点，施工工现场必须做做到清理到位位。14、争议的解解决14.1双方对对本合同条款款发生争议，应应协商解决，协协商不成的可可向当地人民民法院起诉。由市仲裁委员会仲裁。15、合同的生生效与终止15.1本合同同生效条件自自双方签字盖盖章之日起生生效。15.2出现下下列情况本合合同自行终止止。（1）合同全部部履行，双方方无争议；（2）因自然灾灾害等不可抗抗力因素；（3）国家政策策调整使本合合同无法继续续履行；（4）乙方将合合同的约定义义务向第三人人转包，甲方方提出解除合合同；16、合同份数数16.1 本合合同一式两份份，具有同等等效力，由甲甲方和乙方各各执一份。 甲方： 乙方： 电话话 住址：身份证号： 电话： 13