土方工程施工合同模板汇编(4篇)_施工合同范本.docx

土方工程施工合同模板汇编土方工程施工合同模板汇编(4(4 篇篇)_)_施工合施工合同范本同范本发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同条例等有关规定，结合工程的详细状况，经友好协商，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容及承包范围：1、小区园林绿化工程设计方案及图纸设计2、种植区内种植土回填至设计标高。3、种植土整平、施基肥和耕翻，绿化植物的选购及种植、修剪整形，管理养护，绿化施工和绿化养护期内的保养管理。4、种植土复土前、后现场杂物的清理。5、给排水工程，包括给水管网接驳至各绿化点，相关管沟开挖、管线铺设、水表（阀门）井修建，给水配件安装调试等。6、园建工程，包括管沟开挖、场地的铺装、保修等。7、照明工程，包括管沟开挖、管线铺设和电气系统安装调试等。第三条工期本工程开工日期以甲方开具的书面开工令为准，试运行阶段时间为 10 天。工程交付使用时间应满意下列要求：方案开竣工时间：年月日至年月日施工总工期：日历天（给排水、照明、园建保修时间为 1年，绿化养护管理时间为 6 个月）。由于不行抗力或甲方缘由（包括甲方提出的设计变更）导致工期延误，由乙方供应书面的工期顺延要求报告后，经监理工程师及甲方确认后，则按批准的工期顺延。但顺延的工期不得超过甲方交楼日期。第三条承包方式及工程造价1.1 乙方按甲方确认的施工图要求及本工程施工验收规范组织工程施工，包工、包料、包工期、包质量、包平安文明施工、包工程通过本工程验收。1.2 合同金额：工程总造价为￥元，此价为大包干价，含风险、税金等一切相关工程费用。第四条付款方式1、完成总工程量的 50%后，经双方核实所完成的工程量及工程造价并签字盖章后，十五天内支付合同总价的 30%。2、工程完工后付至工程总造价的 55%。3、全部工程验收合格且竣工结算书经我司预算部审核确定后，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后 28天内进行核实，并赐予确认或提出修改看法。两个月内支付至总价的 95%。4、保修期满后（以最长保修期为准）七天内一次性付清余下 5%工程款。（园建、照明、给排水部分保修期为一年，绿化部分保养为六个月）。第五条双方责任（一）甲方责任1、负责供应乙方因设计和施工所需要的原始土建图纸和资料。2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。3、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并供应施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方担当。4、负责组织工程验收。5、甲方指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。（二）乙方责任1、在合同签定后七日内乙方负责将甲方供应的施工图纸进行优化、完善，交甲方审定，同时提交施工组织方案交与甲方审定。2、根据经甲方审定的施工图进行施工、设备及材料选购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。3、负责系统的设备安装、线路全部施工工作，并派出常驻工地代表工程师负责与甲方工地现场代表直接联系；并呈报施工组织构架图。4、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到平安、文明施工，并对施工过程中的平安、防火、防盗等工作负全部责任。5、乙方负责系统的全部调试工作并提交调试报告。6、乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施，并保证卫生状况良好；如因技术需要的确要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的签字认可，由于土建及安装等非乙方引起的费用由甲方担当。7、验收合格后，乙方负责供应竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说明书等一式二份给甲方。8、开工前，乙方应供应工程进度方案及主要工程技术人员.，严格按甲方审定的工程进度方案施工，确保安装调试的工程技术人员准时到位。9、在施工过程中使用的水、电所产生的费用，由乙方据实按月支付给甲方。第六条工程质量标准和保修期1、工程质量标准：符合国家及行业规范标准。2、保修期：双方商定本工程的保修期为两年，保修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。3、乙方在保修期限内，接到故障通知后，乙方应在 12 小时内赶到现场处理。在保修期内因安装质量问题，乙方负责保修或退换，在甲方指定的合理时间内，如乙方不进行修理，则甲方有权请其他具有相应资质的单位进行修理，其费用由乙方担当。如属甲方使用不当而造成损坏，则不属于保修范围，乙方应负责修复，但费用由甲方支付。第七条工程验收1、乙方在规定的期限内完成系统的全部调试工作，达到系统运行胜利，经 10 天试运行后，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。2、验收前，乙方应准时向甲方供应一切有关技术文件（包括系统操作说明书、技术标准和软件，）资料，竣工图纸、设备材料清单、相应软盘原件与说明书、调试报告和有关记录及所验收的竣工资料等。3、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格日为竣工日期。4、隐藏工程的验收：隐藏工程在乙方自检后填制记录表，并通知甲方一天内到场验收，经检验合格由双方签字确认进行下一工序的施工。5、材料、设备的验收：按工程进度，选购设备与器材，并运至工地。由乙方自行选购的材料、设备必需提交产品合格证书及检验报告；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用；由甲方及监理联合对选购的材料进行检验；如已使用，对工程造成的损失由乙方负责赔偿；甲方可随时抽查现场的设备、材料，若发觉不符合设备清单要求的产品，由乙方负责退换，直至符合设备清单为止。材料、设备的保管由乙方自行负责。6、工程未阅历收通过和办理移交，甲方不得启用系统，确因特别状况需要启用局部系统或全部系统，应经乙方同意，同时办理移交手续。移交后，甲方负有看护责任，但并不代表该局部系统或全部系统验收合格，该局部系统和全部系统仍应按合同商定经过竣工验收。7、乙方在工程交验前，应提前向甲方操作人员传授操作学问，做到会操作。系统工程阅历收合格后，乙方应在现场举办培训班，向甲方操作人员教授系统学问和故障推断、排解方法，直至全咳嗽笔炝氛莆詹僮骷寄堋8、乙方在工程移交之前，负责现场一切设备材料成品的爱护，如在此期间，发生丢失损坏等，乙方应负责修复、赔偿，甲方概不负责。第八条违约责任1、甲方未能按期向乙方支付各期费用，按中国人民银行有关逾期付款的方法支付逾期付款利息，滞纳金在甲方最终一期付款时一起支付。2、因乙方缘由而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元，罚款总金额不超过工程造价的 30%。3、如乙方未经甲方同意，擅自停工的，属乙方违约，甲方有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为乙方违约惩罚。如拖延工期超过甲方交楼日期的，甲方一切损失由乙方担当。4、在工程施工过程中、工程验收时，如发觉工程有偷工减料、或乙方私自削减工程量，工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属乙方违约，乙方支付违约金，起罚点为人民币壹万元，发觉一次按合同总价的.2。5%计算，依次类推，并在工程款中扣除。5、因乙方缘由导致出现质量平安事故及由此造成的一切损失由乙方担当。第九条争议的解决方式双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、公平的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向庄河市人民法院提起诉讼。第十条本合同的生效1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方：法人代表：托付代理人：乙方：法人代表：托付代理人：年月日土方工程施工合同模板(篇二)甲方：*公司乙方：*公司依据 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商全都，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：*工程内容：300m 足球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌 13mm 厚全塑型自结纹塑胶面层），篮球场（4 块）、排球场（2 块）塑胶面层（长河牌 4mm 厚 N 型硅 PU 塑胶面层）。二、劳务作业人员本工程自 20 xx 年 7 月 1 日开工直至 20 xx 年 7 月 20 日乙方依据工作需要向甲方供应的作业人员应满意甲方的进度要求，要求年满 18 周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术力量。三、承包方式及范围3.1、承包方式：。3.2、工程承包范围及工作具体内容：3.2.1、甲乙双方合同签订后，乙方依据工程实际状况编制塑胶地坪专项施工方案报送甲方，由甲方上报监理单位审批；3.2.2、乙方依据项目实际状况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。3.2.3、乙方依据项目工程量准时进行施工机械、材料的组织和方案，必需达到一次性满意工程需要。3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审（一式四份）。3.2.5、乙方材料进场后准时将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准根据上海团体标准（T/30101002-C003-20 xx）执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。3.2.6、依据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐藏验收，阅历收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。3.2.7、封底找平层施工后必需保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。3.2.8、每道工序的施工必需严格根据批准的专项施工方案组织施工，且根据规定需进行隐藏验收的必需提前通知甲方及监理单位进行隐藏验收，经隐藏验收合格后方可进行下道工序的施工。3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的平安文明施工，没工作班必需做到活完料尽场地清，并负责做好成品爱护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。3.2.10、乙方负责自身平安，进入施工现场必需正确佩戴平安帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何平安事故均由乙方自行负责，甲方不担当由此造成的任何费用。四、工程款支付合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的 30%，全部加强层施工完成阅历收合格甲方支付给乙方合同造价的 30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的20%，工程竣工验收合格后 30 天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方根据结算总价的 95%支付乙方工程款，剩余 5%作为保修金，保修期为贰年，保修金在保修期满贰年后 30 天内无息退还乙方。五、工期合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为 15 日历天，自 20 xx 年 7 月 1 日起至 20 xx 年 7 月 15 日止。由于甲方或不行抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付 20 xx 元/天的工期延误违约金，并担当由此导致甲方所担当的一切经济损失。六、质量与验收若因乙方缘由不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方担当，若需返工处理的，乙方必需无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价 1%的质量违约金；施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样（原材料和成品），样品封存后送至业主指定的华工理工高校运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为上海团体标准（T/30101002-C003-20 xx），工程完工后由建设单位托付相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方担当，否则由乙方担当，并担当由此造成的一切后果。七、质量保修期限本工程保修期为 2 年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量缺陷或质量问题，乙方需供应无偿修理服务；质保期为 10年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方缘由所致的损坏，乙方供应有偿服务，详细费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。八、甲方权利和义务9.1、供应工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地；9.2、根据合同商定支付乙方工程款；9.3、甲方对乙方承包范围内的全部工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场平安文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和惩罚权。9.4、负责工作支配，质量规范、平安操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质量平安场容等方面的交底。9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量平安生产及按图施工状况。9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。9.8、向乙方负责人进行平安和技术交底，编制工期掌握方案，审查承包人编制的具体施工作业方案。土方工程施工合同模板(篇三)房屋建筑施工合同甲方：乙方：甲方将位于 XXXXXXXXXXXX 居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必需共同遵守。第一条：工程概况1、工程结构：地面 3 层，均为砖混结构。2、建筑面积（施工计算方式）：一层 97.88 平方米（不含楼梯），楼梯 9.62219.24 平方米；二层 93 平方米（不含楼梯，阳台按半面积计入），楼梯 7.86215.72 平方米；三层 76.4 平方米（阳台按半面积计入）。合计 302.24 平方米，最终按建筑实际面积为准。其次条：承包方式1、包工不包料，甲方负责选购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责全部施工用具设备；2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币 225元（大写：贰佰贰拾伍元整）；3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价；4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修；5、基础由甲方负责，乙方负责回填。6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。8、在施工过程中，乙方必需听从甲方提出的看法建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必需坚持节约，不铺张的原则，不能随便带走甲方供应的任何建材，否则按双倍价奉还。第三条：工程工期1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料缘由交房日期可顺延，若因乙方人为缘由工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。第四条：工程质量1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。2、房屋结构根据设计图纸布局，尺寸可依据现场科学，合理放线，详细尺寸变更和钢筋更改由甲方打算并通知乙方处理，甲方请设计人员参加监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。3、钢筋工程：要求采纳电渣压力焊（坡屋顶钢筋搭接）。4、地面工程：一层铺贴地砖。5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。6、门窗工程：乙方负责埋设安装全部门窗用到的预埋件。7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。8、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。9、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：施工费结算方式1、合同签定后，甲方购买材料，乙方乐观组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款 元；第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后方付乙方壹万元；其次层主体工程完工（其次层楼顶结束）后甲方付乙方贰万元；其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款（质量保证金 20 xx 元除外）。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应快速准时地进行处理，直到甲方满足，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严峻工程质量问题，乙方应担当全部责任。2、甲、乙双方必需共同遵守，以上商定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。第六条：平安生产及其它1、在施工中，要把平安施工放第一位，抓好施工用电，用水平安，高空作业必需系好平安带，做到平安施工，文明施工，杜绝一切担心全事故，如果发生病、伤、亡等一切平安事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不担当任何责任。2、在合同期内，乙方不得有意长期停工或多加工钱，假如违反本条款，乙方必需赔尝违约金 2 万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。3、施工期内，工程质量由甲方监督施工质量。第七条：合同终止与生效1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效（合同涂改无效）双方履行完成合同条款内容后终止。2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。3、合同订立地点：贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。（下无正文)甲方（签字）：乙方（签字）：（手印）（手印）合同签订日期：20 xx 年 月日土方工程施工合同模板(篇四)业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主缘由造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的 50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准 5 天以内的工期延期和 5000 元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络方案（如图 5-4）进行。其关键线路为 A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些状况，影响一些工作临时停工（同一工作由不同缘由引起的停工时间都不在同一时间）。（1）因业主不能准时供应材料，使 E 延误 3 天，3，作业时间增加 2 天。大事 3：因设计变更，工作 E 工程量由 300m3 增至 360 m3，该工作原综合单价为65元/m3，经协商调整单价为58 元/m3.大事 4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作 3，超过了工程量风险系数 10%的商定（1 分）。大事 4：不行以提出工期和费用补偿要求（0.5 分），由于加快施工的技术组织措施费应由乙方担当，因加快施工而工期提前应按工期嘉奖处理（1 分）。2.每项大事的工期补偿是多少？总工期补偿多少天？答案：大事 1：工期补偿 1 天（0.5 分），由于工作 B 在关键线路上其作业时间拖延的 1 天影响了工期（1 分）；但工作A 不在关键线路上其作业时间拖延的 2 天，没有超过其总时差，不影响工期（1 分）。大事 2：工期补偿为 0 天（0.5 分）。大事 3：工期补偿为 0 天（0.5 分），因工作 E 不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360-300）m3/（300m3/5天）1 天，不影响工期（1 分）。大事 4：工期补偿 0 天（0.5 分）。实行加快施工措施后使工期提前按工期提前嘉奖处理（1 分）。该工程工期提前 3 天。因工作 3（110%）330m3（0.5 分）按新单价结算的工程量：360m3-330m330m3（0.5 分）结算价：330m3 65 元/m3+30m358 元/m323190 元（1分）大事 3：工期提前嘉奖：3 天 3000 元/天9000 元（1分）合计费用总额为：216 元+1400 元+23190 元+9000 元33806 元（1 分）。某 6 层住宅楼工程项目时标网络方案如图 6-7 所示，在工作日第 5 天下班后检查施工进度完成状况，发觉 A 工作已完成，D 工作尚未开头，C 工作进行 2 天，B 工作进行 3 天。问题1绘制实际进度前锋线记录进度执行状况。答案：绘制实际进度前锋线（如图 6-8 中虚线所示）（10分）。2.对实际进度与方案进度对比分析，填写网络方案检查结果分析表。答案：网络方案检查结果分析见表 6-8（10 分）。某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年 4 月 1 日和 9 月 30 日。业主依据该工程的特点及项目构成状况，将工程分为 3 个标段。其中第 III 标段造价为 4150 万元，第III 标段中的预制构件由甲方供应（直接托付构件厂生产）。A 监理公司担当了第 III 标段的监理任务，托付监理合同中商定监理期限为 190 天，监理酬金为 60 万元。但实际上，由于非监理方缘由导致监理时间延长了 25 天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作酬劳。问题1.请计算此附加工作酬劳值（保留小数后 2 位）。答案第 III 标段监理合同酬劳为 60 万元扩展阅读工程施工合同和承包合同样本(集锦 5 篇)工作总结之家我为您供应 2022 最专业的工程承包合同范本，在写合同的时候需要留意的条款有许多，那么合同究竟应当怎么写呢？以下是工作总结之家我为您整理出的工程施工合同和承包合同样本，盼望能够关心到您。工程施工合同和承包合同样本(篇一)防水工程专业分包合同范本发包方:_(以下称甲方)分包人:_(以下称乙方)依据 中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的详细状况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议;一、工程概况分包工程名称：_工程防水工程分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包平安及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包环境爱护。二、工期1.按甲方确定的进度方案要求工期。2.施工过程中，乙方必需严格按甲方制订的进度方案，确保各节点方案的完成.3.如由于甲方的缘由，工期可以连续(必需经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效)，但乙方必需实行乐观的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。4.其他工期延误和顺延商定：出现不行抗力(不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。不行抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方商定为：一次性验收合格。6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准6.1 本合同使用_汉语_语言6.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。7.图纸7.1 甲方向乙方供应图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。甲方向乙方供应图纸的套数;1 套。五、双方一般职责8.甲方代表姓名：_ 电话：_9.乙方项目经理姓名：_ 电话：_10.甲方职责10.1 负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。10.2 依据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及平安的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能准时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。10.3 负责施工过程中的质量、平安、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发觉问题准时向乙方提出整改看法。10.4 乙方不能准时整改或明显不能履行合同，发生质量、平安事故、进度不满意要求或发生无故停工、不听从管理等大事，甲方有权解除合同，乙方担当相应的经济责任。10.5 乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。10.6 乙方人员、材料、设备的进退场必需获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满意现场要求，甲方有权在任意时间和地点责令离开工地，乙方必需无条件执行。10.7 甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。11.乙方职责11.1 乙方人员在施工中应爱惜甲方财物，并做好成品爱护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。11.2 乙方必需保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并担当由此造成的甲方任何直接和间接费用。11.3 特别工种必需持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。11.4 乙方有根据甲方统一要求进行文明施工的义务，准时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆(停)放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必需按要求佩戴平安防护用品。11.5 乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，平安保卫等责任由乙方担当。11.6 乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方担当经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方担当。11.7 乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必需获得甲方同意。11.8 如施工现场状况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行担当。11.9 施工现场乙方供应的原材料和半成品，如需要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。11.10 施工期间乙方委派的现场负责人必需 24 小时在现场。六、质量与平安12.双方关于分包工程质量标准的商定：_一次性验收合格_以国家和吉林省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满意甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格根据甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行担当。13.乙方必需遵守国家的各项平安法规施工，如出现任何平安事故，需乙方担当全部法律及经济责任。乙方在施工过程中出现因乙方不能满意甲方的工期、质量、平安及协作其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必需无条件执行并担当相应损失。七.合同价款与支付包干综合单价：序号项目名称单位单价(元)施工面积()材料品牌14.合同总价暂定 157830 元(人民币)，最终结算根据实际完成量结算。14.1 本合同价款采纳固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费(含材料损耗)、机械费、现场平安、环保及文明施工费用、管理费、成品爱护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的帮助材料(水、水泥等)等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变(包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整)。乙方向甲方供应建筑安装发票;单价内含税金。机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不担当因此产生的任何费用。本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方担当。14.2 合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内全部涉及防水工程的一切工作内容。费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。15.合同价款的支付15.1 甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式：材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的 60%工程款;工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将全部剩余工程款 7 日内全部支付乙方。余的状况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门供应的建筑安装统一发票。16.1 乙方的管理费，规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。16.2 本身工作范围内的平安文明施工费用、场外道路保洁的人工费。16.3 赶工措施费，农忙、夜间和一年中全部节假日的人员加班加点费。16.4 施工机械的停置及人员窝工费用。16.5 夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。16.6 乙方已经了解和勘察了施工现场及四周环境，在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此状况，甲方有权终止合同，乙方担当由此而对甲方造成的一切损失。17.由于乙方缘由被清退出场或解除合同的，甲方根据实际完成合格工程量和相应结算单价的_70_%给乙方办理工程结算。八、质量保证期为 5 年。质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的 48 小时内派人保修。乙方不在商定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，修理费用从乙方质量保证金中扣抵。九、违约责任22.出现以下几种状况时，乙方应担当违约责任：22.1、乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付_每天 1000 的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。22.2、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付_10000_元的违约金。22.3、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关惩罚的，乙方应向甲方支付每人_1000 元的违约金。22.4、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人 500 元的违约金。22.5、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次 300 元的违约金。十一、争议23.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方商定向龙井市人民法院提起诉讼。24.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。十一、合同解除25.出现以下状况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：25.1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、平安、文明施工达不到甲方标准要求(出现严峻质量事故或存在严峻隐患且整改不力时)。25.2、因乙方缘由停工三天及以上者。25.3、施工进度严峻滞后，虽经努力仍无法转变现状时。25.4、不听从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。25.5、内部组织管理混乱，已无力量组织正常施工时。25.6、未严格遵守协议或协商商定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。25.7、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。25.8、将工程再分包、转包的。25.9、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么缘由。十二、其他26、乙方必需向甲方供应有效的企业证件(营业执照、资质等级证书、经营手册、平安生产许可证等)的复印件，并且在复印件上加盖单位红章。担保单位的企业证件一同供应。27、未尽事宜双方另行协商。28、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：年 月 日年 月 日工程施工合同和承包合同样本(篇二)最新锚杆工程承发包合同发(总)包单位：_(甲方)承(分)包单位：_(乙方)依据中华人民共和国民法典，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条 工程名称：锚杆工程建设地点：_其次条 建设规模、面积(工程量)和承发包工程的范围及内容：1.基坑锚杆_条，包括现场已浇注_条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_延米。2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔;锚杆设置及灌浆;锚杆张拉与锁定。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条 工程质量标准及保修条件、期限，按本条第_项执行：1.根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2.根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到 0.00 时为止。第五条 承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按_元/米计价。详细工期要求为：在_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张拉完毕至少一半锚杆。第七条 甲方应负责完成下列工作：1.在开工前三天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工(安装)图纸与说明书和有关的技术资料各一份;水电安装图纸_份;地质勘探资料一份;建筑(安装)许可证和报建审核看法书。2.供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3.以上工作由_统一解决支配。第八条 乙方应负责完成下列工作：1.在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工方案的依据。2.全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3.完工后，供应有效的竣工资料两份。第九条 乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随便分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条 甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条 材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第_项执行：1.工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2.施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条 工程价款的支付和结算必需划(汇)入乙方的开户银行：_办事处，帐号：_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第_项执行：(一)按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订_天内，按总造价(当年方案)的百分之_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之_，工程进度百分之时付款百分之_，工程进度百分之时再付百分之 _，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。(二)工程款支付方法：1.合同签订七日内，甲方向乙方支付_元备料款。2.乙方完成进度达 50%时，甲方再向乙方支付工程总造价的 40%。3.乙方完成进度达 90%时，甲方再向乙方支付工程总造价的 15%。其余款项在地下室施工到 0.00 时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后_天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_天内提出看法，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后_天内，应进行退补结算。第.条 甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条 工程交工验收1.工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2.隐藏工程在隐藏前_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期;复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检