建设工程施工合同（精选11篇）.docx

建设工程施工合同（精选11篇）建设工程施工合同 篇1发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程规模及结构特征：_工程承包范围：_工程立项批准文号：_资金来源：_二、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。三、质量标准工程质量标准：_。四、合同价款币种：_合同总价（大写）：_元（小写）￥：_元综合单价或费率：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（适用招投标工程）；3、投标文件（适用招投标工程）；4、经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；5、本合同专用条款和补充条款；6、本合同通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺根据本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内担当工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人承诺发包人向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：_年_月_日订立地点：_发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。发包人（公章）：承包人（公章）：建设工程施工合同 篇2建设单位(甲方)：施工承包单位(乙方)：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：_质量要求：_工程造价：_本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_元工程期限：_年_月_日起至_年_月_日止甲乙双方的责任与权利：_一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员探讨参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行平安教化，做好设施平安防护，假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹支配。如因技术缘由或操作不规范导致原材料奢侈，乙方应担当责任如数偿还相关费用。甲方：乙方：建设工程施工合同 篇3甲方：乙方：甲乙双方依照民法典、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规，本着同等、自愿、公允、诚信的原则，结合本工程施工详细状况，经甲乙双方充分协商，就_工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_4、工程范围：_风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方假如没有根据约定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方担当违约责任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能出现工期延误的状况特地制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、供应原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避开将来发生诉讼时无据可查。5、工程期限：_开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总共_天。6、承包方式：应当在合同中明确约定结算时间，以及明确约定拖延结算的违约责任，这样不仅促使发包方为避开担当违约责任而主动支付工程价款，同时也促使施工方主动完成工程，当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同约定也可以成为呈堂供证。二、工程结算和支付1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。3、本合同外因设计变更或业主（或监理）缘由而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。6、工程结算支付采纳银行转账方式，乙方必需供应正规的发票。7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在_。天内甲方支付乙方。8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付（但乙方所担当的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。三、工程进度1、乙方应按甲方的进度安排和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。2、不论何种缘由造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，实行有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度安排3、乙方应根据本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方缘由不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方担当违约责任及相应费用。4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商实行有效措施主动消退停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。5、由于自然条件影响或业主缘由导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自担当自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。6、工程实施期间不行避开的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。四、工程质量标准及验收1、乙方必需根据国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求限制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、限制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检限制度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。5、隐藏工程和工程的隐藏部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。6、乙方所担当的本合同工程项目完工后_天内，乙方应根据监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_份，并协作甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的，乙方负责修复相应缺陷并担当由此发生的费用和相应的质量责任。8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并担当相关费用；若乙方未能刚好修复责任期内的缺陷，甲方可另行支配其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方担当，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中干脆支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。五、施工平安1、乙方在施工过程中必需确保施工平安，对项目范围内的施工平安负全责；发生平安事故（包括险情平安事故）应马上报告甲方。2、因乙方责任发生平安事故，所造成的一切损失由乙方自行担当，假如还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的平安保证金不予退还。3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康平安等有关文明施工事项，乙方应主动做好本合同施工范围内的文明、环保工作。4、乙方在其施工场地内发觉文物，应实行爱护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行担当相应的经济和法律责任。六、施工材料、设备1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际须要向甲方供应入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。2、乙方入场施工设备必需是最大限度地满意施工须要，完好率不低于90%，若甲方一旦发觉乙方运用的施工设备因完好率低下或数量不足等缘由影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以刚好增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方担当。3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。4、乙方施工设备的平安责任由乙方负责，对平安风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。七、履约保证金在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。八、双方职责1、甲方职责（1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。（2）甲方负责刚好向乙方供应施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。（3）甲方按主合同的总体进度安排及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工安排、施工资源配置方案等。（4）甲方负责对乙方施工进度、平安、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严峻问题、施工平安出现严峻隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方担当。（5）甲方督促乙方购买高危作业人员的人身损害险、全员工伤险、特别设备财产险和必要的第三者责任险。2、乙方职责（1）乙方应听从甲方、监理的统一指挥和调度，根据本合同约定对进度、质量、平安等负责。（2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方担当，且乙方不得提出任何异议与索赔。（3）乙方合同工程完工后应刚好对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。（4）乙方应加强对本单位职工的思想教化，规范其行为，做到遵纪遵守法律，在工地不得发生违法违纪事务，做好环境爱护工作，遵守环境爱护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。（5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。九、违约责任1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权干脆解除本合同。由此导致的全部损失由乙方担当。2、若乙方缘由未达到本合同限制性工期要求，每拖延一天，按_元天计取违约金。3、若乙方缘由造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确详细的责任），则由乙方担当违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款_计取违约金，并赔偿相关损失。4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。5、乙方应刚好发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。十、争议解决甲乙双方再执行本合同过程中若发生看法分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。甲方：乙方：建设工程施工合同 篇4甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方_年_月_日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：_年_月_日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。三、新增工程量：详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：乙方：建设工程施工合同 篇5甲方：乙方：_甲方承建之工程，现托付乙方实行（A、包工B、包工包料）、机具、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。第一条：工程内容一、工程地点：_；二、开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总工期：_日；三、分部分项工程工种类别：_；四、工程质量标准：_；五、乙方承包围：_；其次条：组织领导一、乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。二、乙方必需确保进场人员的技术素养，特种工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。三、乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。四、乙方不得实行任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必需向甲方项目经理汇报与协商。除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1010元5000元的罚款。五、乙方向工人发放生活费或工资，必需在本公司的项目经理监督下进行。每个分部分项工程必需有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。2、负责支配乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。二、乙方责任：1、严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到（A、合格B、优良）以上等级。2、强化本施工队伍的平安生产教化，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火灾及其他平安事故的发生。否则，由乙方担当由此产生的全部责任。乙方进入施工现场必需检查各平安设施的平安状态，如发觉担心全因素刚好向甲方书面提出，乙方在平安设施担心全状态下，有权拒绝施工，如遇到突发性事务或不行抗力因素造成的事故，原则上由乙方负责，乙方经费困难可与甲方协商申请适当补助。3、乙方工人进入施工现场必需佩带平安帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、平安施工、工完场清。未经许可，施工现场严禁住人和带儿童入内，饮食做饭，大小便，乙方工人所运用的交通工具不得进入施工现场，应在指定位置停放，违者甲方有权重罚。乙方有义务保持宿舍内的卫生和清洁，宿舍内禁止留宿他人。4、乙方肯定听从甲方工程进度支配，班组长每天必需在施工现场，未经项目经理同意不得擅自离开。5、必需保证有足够的施工人员及技术力气，施工人员数量稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。6、详细施工作业中必需配备所需平安标准牌、平安围挡、指示牌和指示灯等平安设施，并且必需符合国家装饰装修施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成的一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方全部担当。7、乙方施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反情节严峻者或严峻影响甲方及公司声誉者，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生的一切法律后果均由乙方自行负责。8、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。9、乙方不得将依据本协议书取得该分部分项工程进行转包，否则甲方有权马上收回该工程项目并追究相关责任。10、乙方必需提前二日向甲方项目部申报材料，并且必需在材料申报单上签字负责，常规材料申报量不得大于实际用量的10%，特别规材料申报量不得大于实际用量的5%（含合理损耗）。特殊是特别规材料若大于合理损耗多余部分由乙方支付相关选购成本，材料申报单上必需有该工程项目经理签字认可，方可执行。现场领料必需有乙方签字认可，其他集体或个人无权领料。11、乙方在施工过程直到验收交工前，必需实行有效的半成品或成品爱护措施，若无故或恶意损坏成品或半成品，处以该成品或半成品工程造价的三倍对乙方进行惩罚。12、工地内废旧物资回收归本公司全部，未经甲方项目经理许可，乙方不得私自回收和出售，一旦发觉处以该废旧物资价值510倍的罚款。并对发觉人或举报人赐予嘉奖。13、乙方施工质量达不到约定标准，必需无条件进行返工和修正，乙方必需对所返工部分的主辅材进行赔偿，对于返工造成的损失和负面影响，甲方有权对乙方处以500元10100元的罚款。14、施工现场工人之间打架斗殴、工种之间打架斗殴，甲方项目经理有权对乙方重罚。若工地出现盗窃事务，经公司访查落实，对举报人本公司赐予盗窃物质价值相等经济嘉奖。情节严峻者，甲方有权交给司法部门处理。15、乙方在所指定的工程完工后，应向甲方刚好上报该分部分项工程的施工总结，并主动协作甲方或第三方对施工质量进行验收。第四条：工程质量及验收标准乙方所施工的工程质量必需达到国家或专业质量检验部门质量评定（A、合格B、优良）标准等级以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作规程施工，导致工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方有权责令乙方马上停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成的材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。第五条：工期约定乙方必需严格根据甲方现场支配的季度、月、度及周施工安排所要求的时间或期限，如期或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按（A、结算总价B、元）向甲方支付罚金。第六条：付款方式一、乙方进入施工现场必需大于天后，甲方按乙方所完成的实际施工进度，每月日，日，日，按借款方式领取生活费（或材料备用金），借款总额不得大于预算人工工费或预算工程款的；依据甲方与业主结算工程款的状况，到甲方帐户后三天内付到决算人工工费（或乙方承包工程造价决算款）的95%支付给乙方。二、质保金：质保金按分部分项工程决算人工工费（或乙方承包工程造价决算款）5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还，无银行利息。因质量缘由造成的返修，乙方应在收到口头或书面通知三日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金中扣除，不足部分由乙方支付。第七条：其他一、若乙方无正值理由单方终止本协议书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付分部分项工程总人工工费（或乙方承包工程总造价）3的违约金。二、若乙方违反本协议书的上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求，存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方面解除本协议书并要求乙方清场，乙方对其行为给甲方造成的经济损失应当赐予赔偿。三、甲方对本协议书上述各条款具有说明权。本协议书一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，该协议书自双方签字或盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工分部分项工程办完工程交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。甲方：乙方：建设工程施工合同 篇6甲方：乙方：依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_。2.工程地点：_。3.工程立项批准文号：_。4.资金来源：_。5.工程内容：_。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。6.工程承包范围：_。二、合同工期安排开工日期：_年_月_日。安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币_(大写)(￥元);其中：(1)平安文明施工费：人民币_(大写)(￥元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币_(大写)(￥元);(3)专业工程暂估价金额：人民币_(大写)(￥元);(4)暂列金额：人民币_(大写)(￥元)。2.合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(假如有);(2)投标函及其附录(假如有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点_本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。甲方：乙方：建设工程施工合同 篇7甲方：乙方：依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的详细状况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：_。（二）工程地点：_。（三）工程内容：_层栋，建筑面积_平方米，其它_。（四）承包范围：按甲方供应的工程施工图纸规定内容：_。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必需另签合同。（六）承包方式：_。其次条工程造价（预算或概算）人民币大写：_万元，其中土建_万元，安装_万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条工期（一）按定标规定工期为_天（日历天），自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。（二）开工前_天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应（一）工程所需：材料及设备由_方选购供应至_场地（仓库）。（二）工程所需：材料及设备_由方选购供应至_场地（仓库）。（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由选购方担当。（四）工程材料和设备差价的处理方法：_。（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际选购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方赐予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_；帐号：_。（二）依据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：1、建筑工程按当年安排工作量35；2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年安排工作量（扣除设备价值）的40；3、_。（三）工程款支付方式：1、工程进度达到50以前（保括50），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50时，每次按当月完成工程工作量的_付（收）款。2、工程累计进度达到_时，按合同工程量付（收）款_；进度达到_时付（收）款_；进度达到_时付（收）款_；进度达到_时付（收）款_，其余工程进度款由备料款抵充，余额_待验收后结算，_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可依据建设银行审定的'数额，恳求办理支付进度款或结算款。第七条双方责任（一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。供应本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方供应施工图纸_份，机电设备安装图_份及有关资料_份，地质勘探报告_份，（其中包括竣工用图_套）。2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参与的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算安排，并在接到预算之日起的三十天内（特别工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发觉设计错误提出的看法，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方担当，并调整合同造价。5、委派_为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内，因运用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任：1、收图后，在开工前_天内完成施工图会审，在_天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场安排并送甲方。2、按施工平安规范做好施工质量、平安管理，指定平安、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。3、委派_为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、平安等问题。4、做好施工原始记录。每月（季）度施工安排和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。甲方：乙方：建设工程施工合同 篇8甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方_年_月_日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：_年_月_日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。三、新增工程量：详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：乙方：建设工程施工合同 篇9甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程