2022年辽宁省一级建造师高分通关试题3.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 机场场道工程专业承包一级资质的企业净资产要求为（）以上。A.1000万B.4000万C.6000万D.80000万【答案】 C2. 【问题】 有抗冻要求的混凝土且环境水兼硫酸盐侵蚀时，应优先选用的水泥品种是()。A.普通硅酸盐水泥B.硅酸盐大坝水泥C.抗硫酸盐硅酸盐水泥D.硅酸盐水泥【答案】 C3. 【问题】 斜坡堤扭工字块护面块体采用定点随机安放时，可先按设计块数的（ ）计算网点的位置进行安放，完成后应进行检查或补漏。A.85B.90C.95D.98【答案】 C4. 【问题】 架空线路敷设的基本要求（ ）。A.施工现场架空线必须采用绝缘铜线B.施工现场架空线必须采用绝缘导线C.施工现场架空线必须采用绝缘铝线D.施工现场架空线必须采用绝缘铜绞线【答案】 B5. 【问题】 当基坑开挖不很深，基坑涌水量不大时，（ ）是应用最广泛，亦是最简单、经济的方法。A.轻型井点B.集水明排法C.管井D.喷射井点【答案】 B6. 【问题】 关于建设工程项目系统特征的说法，不正确的是( )。A.建设项目都是一次性，没有两个完全相同的项目 B.建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成，各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位也不相同，它的全寿命周期持续时间长 C.一个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成，它们的合作多数不是固定的合作关系，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立 D.建设项目可以用来投资【答案】 D7. 【问题】 在项目的实施阶段，项目总进度不包括（ ）。A.招标工作进度 B.工程物资采购工作进度C.保修进度 D.设计工作进度【答案】 C8. 【问题】 从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员，应当（ ）。A.有5年以上的工作经验B.有10年以上的工怍经验C.通过水行政主管部门批准D.通过国家考试，取得相应的资格【答案】 D9. 【问题】 某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是()。A.安安公司应当按照王某经济补偿12万元B.安安公司应当给予王某3万元经济补偿C.安安公司应当给予王某9万元经济补偿D.安安公司应当给予王某7.2万元经济补偿【答案】 D10. 【问题】 竖转施工主要适用于（ ）。A.刚构梁式桥B. 斜拉桥C. 钢筋混凝土拱桥D. 转体重量不大的拱桥【答案】 D11. 【问题】 高桩码头施工中，在斜坡上沉桩时，为保证沉桩桩位符合设计规定和防止岸坡滑动，A.严格按设计桩位下桩，并削坡和顺序沉桩B.严格按设计桩位下桩，并削坡和分区跳打沉桩C.恰当偏离桩位下桩，并削坡和顺序沉桩D.恰当偏离桩位下桩，并削坡和分区跳打沉桩【答案】 D12. 【问题】 设备体系通常不包括（ ）。A.排水系统 B.供电系统C.防盗系统 D.供热通风系统【答案】 C13. 【问题】 生产经营单位的从业人员的权力包括()。A.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业B.有权停止作业C.有权撤离作业场所D.有权随时解除与其订立的劳动合同【答案】 A14. 【问题】 与发达国家不同，我国业主方主要通过( )的方式选择设计方案和设计单位。A.设计竞赛B.设计招标C.设计评审D.专项委托【答案】 B15. 【问题】 蒸压加气混凝土砌块进场后应堆放整齐，堆置高度不宜超过（ ），并防止雨淋。A.1.5mB.1.8mC.2.OmD.2.5m【答案】 C16. 【问题】 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（ ）天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。A.20 B.25C.28 D.30【答案】 D17. 【问题】 相向开挖隧洞时，两端开挖面相距（ ）m时，一端应停止掘进，单头贯通。A.10B.15C.20D.30【答案】 B18. 【问题】 关于著作权的保护期限,下列说法正确的有()A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年【答案】 A19. 【问题】 工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是（ ）。A.合同执行情况的查询和分析B.编制资源需求量计划C.根据工程进展进行投资预测D.根据工程进展进行施工成本预测【答案】 D20. 【问题】 某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。A.使用权B.所有权C.持有权D.留置权【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（）。A.选择合同结构 B.分析工程风险 C.建立管理组织体系 D.确定物资采购模式 E.明确管理职能【答案】 ABD2. 【问题】 关于流量取源部件安装的要求，正确的有（）。A.上游侧取压孔与孔板距离为16mmB.下游侧取压孔与孔板距离为16mmC.取压孔的直径为8mmD.上下游侧取压孔直径相等E.取压孔轴线与管道轴线垂直相交【答案】 CD3. 【问题】 法定公积金有专门的用途，一般包括（ ）。A.增加收益B.弥补亏损C.扩大公司生产经营D.增加公司注册资本E.全部转为资本【答案】 BCD4. 【问题】 根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T 503582017）规定，项目总承包的工作中“项目管理收尾”工作的主要内容有（ ）。A.办理项目资料归档 B.进行项目总结C.办理决算手续 D.取得履约证书E.解散项目部【答案】 AB5. 【问题】 依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，应当载明下列（ ）。A.招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源B.投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标C.获取资格预审文件或招标文件的时间、方式D.投标过程中投标团队的过往的业绩证明E.递交资格预审文件或投标文件的截止时间、方式【答案】 ABC6. 【问题】 水池满水试验的做法包括（ ）。A.设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已作临时封堵并达到强度要求B.向池内注水宜分3次进行，每次注水高度为设计水深的1/3C.相邻两次注水的间隔时间不应小于24hD.注水时水位上升速度不宜超过2m/dE.注水至设计水位12h后，开始测读水位测针的初读数【答案】 BCD7. 【问题】 接触网按接触线、承力索的相对位置分为（ ）悬挂。A.直链型B.半斜链型C.防窜型D.斜链型E.防断型【答案】 ABD8. 【问题】 下列属于价值工程特点的是（ ）。A.价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑B.价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动C.价值工程强调不断改革与创新D.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它必须具备的功能E.价值工程强调的是产品的功能分析和质量改进【答案】 ABCD9. 【问题】 建设工程纠纷发生后,需要通过诉讼方式解决纠纷的,当事人应向人民法院起诉起诉应当符合的条件有()。A.当事人在合同中约定,以诉讼作为争议解决的方式B.原告是与本案有利害关系的公民、法人和其他组织C.有明确的被告D.有具体的诉讼请求、事实和理由E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】 BCD10. 【问题】 大型设备的解体安装要保证（ ）。A.设备的定位位置精度 B.各设备间相互位置精度C.再现设备制造精度 D.再现设备装配精度E.各设备间相对运动精度【答案】 ABCD11. 【问题】 根据建筑工程施工合同（示范文本）（GF20130201），可以顺延工期的情况有（ ）。A.发包人比计划开工日晚 5天下达开工通知B.发包人未按合同约定提供施工现场C.发包人提供的测量基准点存在错误D.监理未按合同约定发出指示、批准文件E.分包商或供货商延误【答案】 BCD12. 【问题】 地铁车站的质量控制原则有（ ）。A.编制施工组织设计，经批准后组织方可用于指导施工B.工程施工应以批准后的设计文件为依据C.采用的原材料、预制品、设备等，应符合国家现行的有关技术标准规定D.施工设备应有铭牌E.采用和推广经鉴定并批准的新设备可与常规设备一样直接应用于工程【答案】 ABCD13. 【问题】 在民用机场围界外5m范围内，国家明令禁止（）。A.搭建建筑物B.种植农作物C.堆积物体D.从事挖掘工作E.焚烧农作物秸秆【答案】 ACD14. 【问题】 基坑土钉墙施工需遵循的原则有（）。A.同步支护 B.分层分段 C.多层施作 D.限时封闭 E.严禁超挖【答案】 BD15. 【问题】 发、承包双方需要在质量保修书中明确的是( )。A.保修范围B.保修人员C.保修金的预留和返还D.保修期限E.保修责任【答案】 AD16. 【问题】 （2018年真题）工厂模块化预制技术的应用，实现了建筑机电安装工程的（ ）A.安装标准化 B.施工程序化 C.作业流水化 D.产品模块化 E.产品集成化【答案】 AD17. 【问题】 下列位置，宜设置手孔的位置是（）。A.单位门口B.低洼地带C.小区内部管道D.简易塑料管道E.分支引上管道【答案】 CD18. 【问题】 根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】 ABCD19. 【问题】 用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用()。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH值小于4.0的酸性水D.用pH值大于9.0的碱性水E.热处理钢筋【答案】 ABC20. 【问题】 为了有效地控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（ ）。A.项目动用前准备阶段的工作计划B.年度、季度、月度和旬施工计划C.采购计划、供货进度计划D.设计准备工作计划、设计进度计划E.控制性、指导性和实施性的施工进度计划【答案】 B三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 工程由某总承包单位施工，基坑支护由专业分包单位承担，基坑支护施工前，专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案，分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查，总监理工程师审核通过。随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会，形成论证意见：“方案采用土钉喷护体系基本可行，需完善基坑监测方案，修改完善后通过”。分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施，但被建设单位技术负责人以不符合相关规定为由要求整改。事件三：主体结构过程中，总承包单位按照建筑施工安全检查标准JGJ59-2011的要求对室外扣件式钢管脚手架安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。【问题1】本项目基坑支护专项施工方案编制到专家论证的过程有何不妥？并说明正确做法。基坑监测方案应该检测哪些项目？【问题2】临建施工及使用方案中，在节地与施工用地保护方面可以提出哪些技术要点（至少列出3项）？【问题3】事件三中，按照建筑施工安全检查标准基坑工程检查评分表的要求，针对室外扣件式钢管脚手架工程，总承包单位应检查的保证项目有哪些（至少列出四项）？【答案】【答案1】不妥之一：专项施工方案由分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查。正确做法：专项方案应由分包单位企业技术负责人签字，后由总包单位技术负责人签字。外报监理单位。不妥之二：分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会，形成论证意见。正确做法：应该由总包单位组织5名及以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。不妥之三：分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施。正确做法：应当按照专家意见对方案进行修改，遵循原有的审批审查手续，同时应该将修改结构告知专家。为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用，项目部在临建施工及使用方案中提出了在节地与施工用地保护方面的技术要点。【答案2】节地与施工用地保护的技术要点（1）临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90。（2）应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。（3）红线外临时占地应尽量使用荒地、废地。少占用农田和耕地。利用和保护施工用地范围内原有的绿色植被。（4）施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。（5）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。【答案3】施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。2. 招标文件里清单钢筋分项综合单价是4433元，钢筋材料暂定价2500元/t，工程量260t。结算时钢筋实际使用250t，业主签字确认的钢筋材料单价是3500元/t，施工单位根据已确认的钢筋材料单价重新提交了钢筋分项的综合单价是6206.2元。钢筋损耗率2%。增值税及附加税率11.5%幕墙分包单位直接将竣工验收资料移交给建设单位土方挖运综合单价为25元/m3，基坑开挖过程中发现一个混凝土泄洪沟，外围尺寸25×4×4（m）壁厚均为400mm，拆除综合单价为520元/m3。【问题】1.结算时钢筋的综合单价是多少，钢筋分项的结算价款是多少。2.分包单位提交竣工验收资料的过程是否正确？竣工验收资料提交流程？3.列式分析各个因素对结算价款的影响。4.施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款？【答案】1、结算时钢筋的综合单价：4433+（3500-2500）×（1+2%）=5453元/t（3分）钢筋分项的结算价款：5453×2500/（1+2%）×（1+11.5%）=1520023.75元（3分）2、1）不正确。（1分）理由：幕墙分包竣工验收资料应移交给总包单位。由总包移交给建设单位。（1分）2）竣工验收资料提交程序：单位工程中的分包工程完工后，分包单位应对所承包的工程项目进行自检，并按规定程序进行验收。验收时，总包单位应派人参加。分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给总包单位。（5分）3、310×970×（1+1.5%）=305210.50（1分）332×970×（1+1.5%）=326870.60（1分）332×985×（1+1.5%）=330240.40（1分）332×985×（1+2%）=331867.20（1分）产量因素对成本的影响：-=326870.6-05210.5=21660.10元（2分）单价因素对成本的影响：-=330240.40-326870.6=3369.80元（2分）损耗率对成本的影响：-=331867.20-330240.40=1626.80元（2分）3. 背景资料某单位在一新建单线铁路施工中，将一段长1250m的一般路堤工程划分给其下属施工队施工，本路段无软基处理。路基本体采用普通填料，路基基床底层为改良细粒土，基床表层为级配碎石。由于路基本体的填料主要为黏质土和少量的砂砾，根据储量和开采填料的条件，路堤需要做成包心路堤。施工队编制的施工方案如下:(1)基床底层的改良土采用路拌法施工，每层填筑的压实厚度为35cm。(2)在基床表层全面施工前，选取长度80m的路段进行工艺性试验。(3)针对该段路堤填筑，列出的质量控制内容有：填料分层摊铺的压实厚度和压实工艺；路堤填筑压实质量；不同填料填筑（上下两层填料的颗粒级配、每一压实层的填料种类、两层接触面的横向排水坡）；各种几何尺寸的允许偏差。问题1.根据背景资料，给出包心路堤的填筑方法。2.根据背景资料，指出路堤填筑最少检验批个数，并说明理由。3.根据背景资料，指出施工方案编制的不妥之处，并给出正确施工方案。【答案】1.【参考答案】包心路堤的填筑方法是：在填筑包心路堤时，应将渗水性能弱的黏土填筑在堤心，渗水性能强的砂砾填筑在路堤两侧。（碾压时填料的含水量应严格控制，其施工含水量应控制在最优含水量的3%2%范围以内。）【考点解析】此题主要考察路基质量控制方面的知识，涉及铁路路基施工过程中质量控制和检验的相关规定。包心路堤填筑是将透水性弱的土包住，以便路基的排水。若将透水性材料包在中间，则在路基中间形成水囊，对路基的危害大。2.【参考答案】本段路堤至少要划分5个检验批。理由是：根据规范要求，单线铁路一般路堤填筑每个检验批300m，本段是1250m，故至少要划分5个检验批。【考点解析】此题主要考察路基质量控制方面的内容，涉及铁路路基施工过程中质量控制和检验的相关规定。路基检验批的划分要严格按规范进行，检验频次要符合规范规定。3.【参考答案】（1）不妥之处：采用路拌法施工不妥，每层填筑的压实厚度为35cm不妥。正确做法：基床底层的改良土应采用场拌法施工，每层填筑的压实厚度不大于30cm。（2）不妥之处：选取长度80m的路段进行工艺性试验不妥。正确做法：应选取不小于100m的路段进行工艺性试验。（3）不妥之处：列出的质量控制内容不全。正确做法：质量控制内容应增加填料的种类、质量。【考点解析】此题主要考察路基质量控制方面的内容，涉及铁路路基施工过程中质量控制和检验的相关规定。根据铁路路基基床表层级配碎石的施工要求，应采用场拌法施工，确保施工质量。路拌法容易出现拌合不匀；在路基顶面和级配碎石之间形成夹层。进行工艺性试验路段长度应满足规范要求。填料的种类、质量是一般路堤填筑中一个很重要的质量控制内容。4. 1背景某项目经理部承接了某地120km的直埋光缆线路工程，包括三个中继段，工程采用包工包料的承包方，工期约定为10月10日至11月30日。线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间，单位施工资源充足，在未进行现场勘察的情况下，只是根据以往在该地区的施工经验组织编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划，其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下：(1)施工方案安排三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。开工前，要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中，要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部负责及时编制竣工资料；做好与建设单位剩余材料的结算工作；积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工；严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于12月20日完工。2问题(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?【答案】(1)本工程施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中，此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划，其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外，施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)本工程施工方案中，施工各阶段工作安排得都不全面，致使工程实施阶段的工作没有依据，导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面，施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面，施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面，施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面，施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面，施工方案中规定采用人工作业，因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中，已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆的敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制，竣工资料编制完成以后才可以请建设单位进行验收。由于工程是包工包料，不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整，其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目，但本工程的施工路由可能存在差异性，路由沿线的情况也在不断发生变化，因此，未进行现场勘查就编制施工组织设计的做法不妥。5. 某卫生间楼地面采用C35P6混凝土浇筑、聚氨酯防水涂料防水。卫生间混凝土浇筑时，施工单位严格按照C35P6的配合比进行试配，并依此最终确定配合比。到达施工现场时部分罐车内混凝土坍落度损失不能满足施工要求，班组加入适量的拌合用水搅拌。防水涂料施工完毕干燥后紧接着进行饰面层施工。饰面层施工结束后，施工单位从中午12:00开始进行蓄水检验，蓄水高度在最深处为10mm，次日上午9:00施工单位要求项目监理机构对防水层进行验收。监理工程师提出异议，不予验收。问题：指出卫生间施工和验收中的不妥之处，并给出正确做法。【答案】不妥之处有：严格按照设计要求进行试配，并依此确定最终施工配合比不妥。正确做法为，防水混凝土试配时，抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。坍落度损失不能满足施工要求，班组加入适量的拌合用水搅拌不妥。正确做法为，当坍落度损失后不能满足施工要求时应加入原水胶比的水泥浆，或者二次掺加减水剂进行搅拌，严禁直接加水。防水涂料施工完毕干燥后紧接着进行饰面层施工不妥。正确做法为，防水层施工完毕后，应进行一次24h蓄水试验，合格后再做保护层和饰面层。蓄水高度在最深处为10mm不妥。正确做法为，蓄水高度在最浅处为10mm。蓄水时间从中午12:00开始至次日上午9:00不妥。正确做法为，蓄水试验的时间不应少于24h。