2022年黑龙江省一级建造师自我评估预测题.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 直接安装在管道上的自动化仪表，宜在（）安装。A.管道吹扫后、压力试验后B.管道吹扫前、压力试验前C.管道吹扫前、压力试验后D.管道吹扫后、压力试验前【答案】 D2. 【问题】 混凝土施工配合比设计阶段，根据实测砂石()进行配合比调整，提出施工配合比。A.质量B.含水率C.相对密度D.级配【答案】 B3. 【问题】 下列预算表格中，()是编制劳动力计划、合理调配劳动力的依据。A.施工预算工料分析表B.人工汇总表C.“两算”对比表D.工程量计算汇总表【答案】 B4. 【问题】 某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位、分包单位B.总承包单位、出租单位、安装单位、分包单位C.总承包单位、分包单位、出租单位、政府质量监督部门D.总承包单位、分包单位、安装单位、政府安全质量监督部门【答案】 B5. 【问题】 根据节约能源法的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是()。A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准【答案】 D6. 【问题】 混凝土拌合物的和易性包括（)等几个方面。A.流动性、黏聚性和保水性B.流动性和保水性C.流动性和黏聚性D.黏聚性和保水性【答案】 A7. 【问题】 下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（ ）A.施工企业项目经理部要独立承担民事责任B.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格C.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部D.企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人【答案】 A8. 【问题】 某建设工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货,导致承包人自有的一台机械窝工四个台班。每台班折旧费500元。工作时每台班燃油动力费100元。另外，承包人租赁的一台机械窝工3个台班。台班租赁费为300元。工作时每台班燃油动力费80元。不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为()元。A.3540B.3300C.3140D.2900【答案】 D9. 【问题】 给排水管道功能性试验包括（ ）。A.压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验B.强度试验和抗渗试验C.满水试验和气密性试验D.满水试验和严密性试验【答案】 A10. 【问题】 合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（ ）。A. 可以委托工商行政管理部门执行B. 不可以强制执行C. 授权人民法院强制执行D. 移交检察机关强制执行【答案】 B11. 【问题】 下列不属于质量控制点的重点控制对象的是（ ）。A.施工技术参数B.施工顺序C.隐蔽工程D.施工方法与关键操作【答案】 C12. 【问题】 根据我国行政强制法，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。A.15日B.1个月C.3个月D.2年【答案】 C13. 【问题】 反映公司资产的利用效率，综合性很强的指标是（ ）。A.总资产净利率B.资本积累率C.营业增长率D.净资产收益率【答案】 A14. 【问题】 下列有关捆扎法施工的说法中，正确的是（ ）。A.不允许穿孔的硬质绝热制品，钩钉位置应布置在制品的拼缝处B.宜采用螺旋式缠绕捆扎C.捆扎材料宜为镀锌钢丝、包装钢带、粘胶带，且每块绝热制品上的捆扎件不得少于三道D.软质绝热制品捆扎间距300mm【答案】 A15. 【问题】 光缆沟回填土时，应先回填( )mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】 C16. 【问题】 下列项目决策阶段策划工作中，不属于项目定义和目标论证工作的是()。A.确定项目建设的目的.宗旨和指导思想B.决策期任务分工C.项目总投资规划和论证D.建设周期规划和论证【答案】 B17. 【问题】 已知AB工作的紧后工作为CD，其持续时间分别为3天、4天、2天、5天，AB工作的最早开始时间为第6天、4天，则D工作的最早完成时间为第（ ）。A.10天B.11天C.13天D.14天【答案】 D18. 【问题】 某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由()组织发掘。A.建设单位B.施工单位C.建设单位和施工单位D.政府文物行政部门【答案】 D19. 【问题】 关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】 D20. 【问题】 水利工程（ ）对建设项目的立项、筹资、建设、生产经营、还本付息以及资产保值增值的全过程负责，并承担投资风险A.建设单位B.项目法人C.流域机构D.施工单位【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据ABC分类管理法，质量问题可以分为（ ）。A.一般问题B.次要问题C.重要问题D.主要问题E.其他问题【答案】 ABD2. 【问题】 关于建设工程施工现场环境保护措施的说法中，错误的是（）。A.采用隔声结构、阻碍噪声向空气传播属于在声源上进行控制B.施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易的隔油池C.对于不适合再利用且不宜直接予以填埋的废物可以采取焚烧的处理方式D.一般在晚23：00次日早6：00之间要严格控制作业时间E.对固体废弃物进行分选、破碎、压实浓缩等属于减量化的处理思想【答案】 AD3. 【问题】 关于场地准备及临时设施费的说法，错误的有（ ）。A.场地准备费是施工单位组织进行的场地平整等工作而发生的费用B.场地准备和临时设施费=工程费用×费率+拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工作量估算E.临时设施费不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用【答案】 AD4. 【问题】 下列结构层中，级配碎石在满足最大粒径要求时可以用未筛分碎石和石屑组配而成的有（）。A.高速公路底基层 B.二级公路基层 C.三级公路基层 D.二级公路底基层 E.三级公路底基层【答案】 C5. 【问题】 关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【答案】 ABC6. 【问题】 下列关于帷幕灌浆施工的说法，正确的是（ ）。A.由三排孔组成的帷幕，应先进行边排孔的灌浆B.由三排孔组成的帷幕，应先进行中排孔的灌浆C.由两排孔组成的帷幕，宜先进行下游排孔的灌浆D.由两排孔组成的帷幕，宜先进行上游排孔的灌浆E.单排帷幕灌浆孔应分为三序施工【答案】 AC7. 【问题】 关于光缆接续的说法中，正确的有（ ）。A.光缆接续前核对光缆程式、接头位置并根据预留长度的要求留足光缆B.根据光缆的端别，核对光纤、铜导线并编号作永久标记C.光纤接续宜采用法V形槽法D.增强保护方法采用热可缩管法、套管法和U形槽法E.光缆加强芯的连接应根据接头盒的结构夹紧、夹牢，并能承受与光缆同样的拉力，加强芯按悬浮处理【答案】 AB8. 【问题】 以下属于质量管理体系八项原则的是（ ）。A. 领导作用B. 以顾客为关注焦点C. 基于事实的决策方法D. 持续改进E. 以产品为关注焦点【答案】 ABCD9. 【问题】 运营商之间应为各自的用户通信提供保障，应保证自己的用户能够顺利地与其他运营商的用户进行通信。运营商之间如果存在( )的行为，将受到相应的处罚。A.中断或限制网间通信B.影响网间通信质量C.启用电信码号资源，拖延开放网间业务、拖延开通新业务号码D.违反网间结算规定E.其他引发互联争议【答案】 BD10. 【问题】 总进度纲要的主要内容包括（ ）。A.项目实施的总体部署B.可行性研究报告C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】 ACD11. 【问题】 管道焊接完毕后，焊缝需要进行100%无损探伤检测的是（ ）。A.干线管道与设备、管件连接处和折点处的焊缝B.穿越铁路、高速公路的管道在铁路路基两侧各15m 范围内C.穿越城市主要道路的不通行管沟在道路两侧各10m 范围内D.不具备强度试验条件的管道焊缝E.现场制作的各种承压设备和管件【答案】 AD12. 【问题】 5G 的主要应用场景包括（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.超密集组网E.低时延高可靠【答案】 ABC13. 【问题】 在国际工程报价中，投标人为了既不提高总报价，又能在结算中获得更理想的投资效益，通常采取不平衡报价法，通常情况下报价可以适当偏高的项目有（ ）。A.能早日结账的土石方工程B.机电设备安装工程C.基础工程D.装饰装修工程E.预计今后工程量会增加较多的项目【答案】 AC14. 【问题】 在给水系统调试检测中，需要检测的有（）。A.压力参数B.水泵投运切换C.故障报警D.冷水温度E.系统液位【答案】 ABC15. 【问题】 在双代号时标网络计划中，（ ）。A. 工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B. 工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C. 终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D. 波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E. 各项工作按最早开始时间绘制【答案】 ACD16. 【问题】 计算机辅助工程网络计划编制的意义有（ ）。A. 有利于工程网络计划及时调整B. 有利于编制资源需求计划C. 解决当工程网络计划计算量大，手工计算难以承担的困难D. 确保工程网络计划计算的准确性E. 确保工程网络计划更加详细【答案】 ABCD17. 【问题】 下列关于基坑开挖的说法，正确的是（）。A.场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B.相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C.在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持1m以上距离D.填土应按不同土透水性从小到大，自下而上分层回填E.填土压实的分层厚度、压实遍数只与压实机械的功率有关，与填土含水情况无关【答案】 AC18. 【问题】 关于自动化仪表系统，说法正确的有（）。A.电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并应用兆欧表测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不应小于5兆欧B.当线路周围环境温度超过65摄氏度时应采取隔热措施；当线路附近有火源时，应采用防火措施C.线路不得敷设在易受机械损伤，但可敷设强静电场干扰的位置D.线路不得敷设在影响操作和妨碍设备，管道检修的位置，应避开运输，人行通道和吊装孔E.线路的终端接线处及经达建筑物的伸缩缝和沉降缝处不应留有余度【答案】 ABD19. 【问题】 下列关于光缆标石埋设说法正确的是（）A.转弯标石应埋设在线路转弯处两条直线段延长线的交叉点上B.监测表石应面向公路C.长度1.5m的标石，应埋深700mm，出土800mmD.长途光缆标石编号应以中继段为编号单元E.当利用固定标志来标识光缆位置时，可不埋设标石【答案】 AD20. 【问题】 目视助航灯光安装工程质量的评定标准包括（ ）工程质量评定标准等。A.飞机机位引导系统安装B.标记牌安装C.隔离变压器安装D.泛光照明E.灯光电缆线路施工【答案】 BC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. （通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的1%。接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。2. 1背景某机场施工单位中标一个机场工程项目，合同要求工程开工前一周内，施工单位应将各专业质量控制点明细表上报业主。为此，施工单位质检部门对如何编制该机场工程建设项目的质量控制点明细表进行了研讨，结论是：结论一：尽管施工单位企业内部质量控制点样本的编制依据中工程施工质量验收规范发行了新的版本，但由于时间仓促，为达到业主时间要求，还是以原样本作为该工程建设项目质量控制点明细表的编制依据。结论二：质量控制点明细表作为企业内部质量控制的依据，无须上报业主确认。结论三：施工质量控制点表中的质量控制点可根据业主需要进行适当增减，其检查等级可做适当调整。2问题三个结论的观点对不对，为什么【答案】(1)背景中结论一的观点不正确。因为，质量控制点的确定依据包括：1)现行国家和行业工程施工质量验收规范；2)现行国家和行业工程施工及验收规范；3)现行国家和行业工程施工质量检验评定标准等。从以上依据可以看出，质量控制点的确定必须依据现行标准、规范，而承包商企业内部质量控制点样本的编制依据中工程施工质量验收规范发行了新的版本，故原样本不能作为确定该工程建设项目质量控制点明细表的编制依据。(2)背景中结论二的观点不正确。施工质量控制点明细表作为施工单位向业主证明其如何进行质量控制活动，满足合同要求，是业主实施施工质量监督的依据，必须报业主确认后方可执行。(3)背景中结论三的观点正确。施工质量控制点的确定应依据现行国家和行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范、工程施工质量检验评定标准，结合项目实际情况和业主的有关要求。为此，业主可根据其需要对质量控制点适当增减，同时根据其具体要求对质量控制点的检查等级做适当调整。3. 某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损失，影响工程进度。问题(1)该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全隐患?(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生?(3)防治水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作?【答案】1由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。3根据施工方的安排施工中防治水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、突水量的排水设施。应加强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。4. 某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。38月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。5. 某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15%以内执行原有综合单价。工程量增幅大于15%时，超过部分按原综合单价的0.9倍计算：工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。路基正式压实前选取了?200m?作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件：事件一：项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低，先快后慢，先静后振，由路基中心向边远碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。事件二：路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期?20?天，施工单位提出工期和费用索赔。事件三：工程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如下表所示。【问题】1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外，试验段还应确定哪些技术参数。2.分别指出事件一种压实作业的错误之处并写出正确做法。3.事件二中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。【答案】1.还应确定的试验参数有：1）路基预沉量值；2）压实遍数；3）每层虚铺厚度。2.错误之处：先高后低，先快后慢，由路基中心向边缘碾压。正确做法：压实应遵循“先轻后重、先慢后快、先两边后中间”的原则。3.成立。理由：征地手续及补偿是业主方的责任。为此延误工期20天应该顺延20天，造成的费用增加应由发包人承担。4.两项费用：1）借土回填：超出清单部分为30000-25000=5000m3，5000/25000=20%大于合同约定的15%，超出部分按原综合单价的0.9倍计算。借土回填的费用：25000×（1+15%）×21+30000-25000×（1+15%）×21×0.9=627375元。2）抛石挤淤：16000-12800=3200m3，比例为3200/160000=20%大于合同约定的15%，