旅游公路路基三标.doc

合 同 书鉴于业主为修建蕲春县刘河镇花园港大桥并接受了承包人对该项工程的投标书，现由湖北花园港投资开发有限公司（以下简称“业主”）为一方和蕲春县通兴路桥工程有限责任公司（以下简称“承包人”）为另一方于 年 月 日共同达成并签订本协议如下：1本合同段包括花园港大桥及接线工程。2下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：（1）本合同书及附件（含廉政合同、安全生产合同及合同谈判中澄清文件）；（2）中标通知书；（3）投标书及投标书附录；（4）合同专用条款（含数据表）；（5）合同通用条款；（范本）；（6）技术规范（含工程建设标准强制性条文）；（7）图纸；（8）标价的工程量清单；（9）投标书附表；（10）构成本合同组成部分的其他文件。3上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。4根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）壹仟叁佰伍拾壹万贰仟柒佰陆拾肆元整（￥.00元）。5由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。6作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。7承包人应在监理工程师发出开工令之后开工。本合同工程工期：200日历天。开工令由监理工程师签发后，承包人应严格按开工令所确定的开工时间动工。8根据业主与承包人在2014年12月6日合同谈判中达成的有关协议，一致同意以下条款，并作为合同组成部分。（a）承包人必须在2014年12月8日前根据施工阶段需要将主要机械设备（含检测设备）运至工地，否则视为自动终止合同。（b）承包人在投标文件承诺的项目经理、技术负责人必须在2014年 11月8日前进入工地，如有变化需经业主同意，且不得低于招标文件的强制性资格（资质）要求，还必须将变更后人员的资质原件交给甲方保管，至本工程交工为止。项目经理或技术负责人离开工地应经监理工程师批准，离开三天以上时，须经业主批准。项目经理和技术负责人不得同时离开工地。项目经理和技术负责人每月在工地现场时间不得少于22天。如有违反，项目经理和技术负责人按每天人民币500元的标准处以违约处罚。（c）进场人员和所有机械设备如需更换和调整需经业主和监理同意，且不低于原资质等级和招标文件所确定的机械设备的规格。（d）承包人必须严格按照中华人民共和国交通部颁布：公路工程国内招标文范本（2003年版）交公路发200394号（自2003年6月1日起施行）中第二卷技术规范和公路桥涵施工技术规范（JTG/ T F50-2011）执行。（e）施工期间承包人必须正确处理好与当地政府、村民的关系，并不得因关系处理不当，导致工期延误及其它损失向业主提出索赔和补偿。承包人要加强对民工的教育和管理，凡在施工中因承包人放炮和放炮震动及施工机械震动引起的民房及其它构造物的损坏由承包人负责。9、工程价款支付方式，参照招标文件通用条款第60条，结合本工程实际执行以下条款：（a）本工程不提供开工预付款。（b）业主按核实后，完成全部工程量的的50%，付合同价10%价款；完成全部工程量并验收合格后，累计支付实际完成工程量总额的40%。（c）2014年年底付清余款（结算工程量总额的20%）。（d）质量缺陷责任期为1年。（e）对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人可承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，发包人承担5%幅度以外的材料基期价格风险。若造价管理部门发布的施工期材料指导价或四方（甲方、乙方、监理、造价监控）认定价上涨超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包人承担，5%以外部分由发包人承担；若造价管理部门发布的施工期材料指导价或四方认定价下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包人受益，5%以外部分由发包人受益。承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。调整部分仅计差额及相应的税金。10、施工操作中，承包人发现工程数量与招标（设计）文件提供的数量存在出入时，需经监理方、业主单位代表签字认可后，办理完备的变更和工程量增加手续，按照承包人投标单价据实计量支付，取土、弃土，必须按业主要求的指定地点施工。11、本工程项目优化设计变更方案必须以书面格式上报监理方，经业主审批后方可生效。投标价中有的项目按投标单价执行，单价表中没有的项目，按公路工程08版预算定额结合市场价格，确定一个甲、乙双方认可的合理单价或总额。12、工程的保险：承包人必须按国家有关规定办理工程保险，保险费由承包人承担。13、业主委托监理单位对本工程的施工全过程进行监理、检测和验收。承包人应随时接受监理工程师、业主代表和质检部门的检查和检验，并为检查检验提供便利条件。14、承包人在施工操作中，必须严格按施工规范和设计图纸科学组织施工，严禁随意更改设计施工。凡未按规定作业导致工程量增加的，不予计量计价。隐蔽工程的检验及几何尺寸的认定，必须由承包人、监理单位、县审计部门和业主四方同时到现场确定，现场绘制草图，现场签字认可。15、承包人应严格按照交通部颁发的公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）和业主提供的设计资料、数据以及相关规范进行施工、质量检验和工程验收。交工验收合格率100%，竣工验收达合格工程。16、本工程承包人不得擅自对其承包工程进行分包转包。17、承包人在工程开工或下道工序开始前，必须报请监理工程师同意，接到开工通知后，方能进行。18、不可抗力发生后，承包人应采取措施，业主应对灾害处理提供必要条件。因灾害发生的费用由双方分别承担：（1）工程本身的损害由业主承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责承担相应费用；（3）承包人设备、机械、临时设施的损坏及材料损失，人员，机械设备停止等由承包人承担；（4）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签订补充协议约定。19、承包人必须严格按照中华人民共和国民爆物品管理条例实施，明确安全责任、安全措施和操作规程。对工程所需爆破物资的采购、储运、使用和管理，都必须严格按照当地公安、安全部门的相关管理规定执行。20、工期及拖期损失赔偿金：本工程在工程量增加或减少在总工程量的15%以内时，不调整工期。承包人必须精心组织，按时完成合同工程，时间自开工日期起至合同工程交工日期或已批准的延长工期止。按实际天数计算拖期损失赔偿金人民币500元/天，拖期损失赔偿金限额为合同价格的10%。21、承包人在全部工程完工后1个月内，完成全部竣工图纸、交工资料工作。否则，视承包人违约，每推迟一天，业主向承包人处以500元/天的违约金。竣工文件的编制按照行业有关规定执行。22、本合同未尽事宜由业主、承包人双方协商一致后确定，补充条款具备同等法律效力。23、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，一方可向业主所在地仲裁委员会仲裁或向业主所在人民法院起诉。24、本合同正本二份、副本四份。合同双方各执正本一份，副本一份，委托管理方副本一份，监理方一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。业 主：（单位全称）(盖章） 承 包 人：（单位全称）（盖章）法 定 代 表 人 法 定 代 表 人或 或其授权的代理人：（职务） 其授权的代理人：（职务） （姓名） （姓名） （签字） （签字） 日 期： 年 月 日工程量清单投标报价汇总表合同段：预算文件标表1序号章次科目名称金额（元）1100 总则2200 路 基3300 路 面4400 桥梁、涵洞5第100章至第700章合计6已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计7清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计8计日工合计9暂列金额（不含计日工总额）10投标报价工程量清单表合同段：预算文件标表2第100章 总则子目号子目名称单位数量单价合价101-1保险费总额1.00040000.0040000102-1竣工文件总额1.00050000.0050000102-2施工环保费总额1.00020000.0020000102-3安全生产费总额1.000.00103-1临时便道、场地修建、维护及拆除总额1.000.00103-2临时工程用地总额1.00050000.0050000103-3临时供电设施总额1.000.00104-1承包人驻地建设总额1.000.00第100章 合计 人民币 元清单 第 1 页共 4 页工程量清单表合同段：预算文件标表2第200章 路 基子目号子目名称单位数量单价合价203-1路基挖方-a挖土方m340000.00016.21204-1路基填筑（包括填前压实）-b利用土方m330000.0008.04第200章 合计 人民币 元清单 第 2 页共 4 页工程量清单表合同段：预算文件标表2第300章 路 面子目号子目名称单位数量单价合价302-1石渣垫层-a厚200mmm211000.00016.94304-3水泥稳定碎石基层-a厚200mmm29900.00036.46313-1培土路肩m35632.00028.25312-1水泥混凝土面板C35-a厚240mmm28800.000119.30第300章 合计 人民币 元清单 第 3 页共 4 页工程量清单表合同段：预算文件标表2第400章 桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量单价合价403-1下部结构钢筋-aI级钢筋kg42463.4006.63-bII级钢筋kg.7006.52403-2上部结构钢筋-aI级钢筋kg.0006.65-bII级钢筋kg43991.0006.53403-3附属结构钢筋-aI级钢筋kg42248.0006.75-bII级钢筋kg21384.0006.50405-1水下钻孔灌注桩（1.5）m438.0004801.58410-2现浇砼下部结构-aC30砼m31342.400873.85-cC30砼（柱、盖梁、帽梁、耳背墙、挡块）m3687.700783.24-dC30砼（系梁）m3110.200514.0356646-eC40小石子砼（支座垫石）m36.400615.713941410-4预制砼上部结构-aC50砼m31155.0001539.57410-5现浇砼上部结构-aC40砼（封端）m339.500614.0024253-bM15砂浆（绞缝）m33.000665.581997-cC50砼（铰缝）m3150.000727.20410-6预制砼附属结构-aC30砼(栏杆)m324.0001741.6441799-bC20小石子砼(栏杆)m359.2001689.85410-7现浇砼附属结构-aC25砼(搭板)m342.800562.0624056-b石灰土m3119.600189.2722637411-5后张法预应力钢铰线kg40559.20019.90415-2桥面铺装-aC40防水层m3246.400544.55416-1橡胶支座-a普通支座个336.000310.51-b滑板支座个24.000340.168164417-1伸缩缝m32.0001263.8640444417-3泄水管及栅盖套64.0001400.0089600挖系梁土方（暂定）m32000.00025.5851160系梁、台帽封底C15混凝土m334.560353.4612216浆砌片石（锥坡）m3206.350311.1364202砂垫层（锥坡）m368.780119.178197填土方（锥坡）m33257.37042.74第400章 合计 人民币 元清单 第 4 页共 4 页湖北省蕲春县刘河镇花园港大桥工程廉 政 合 同根据交通部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人湖北花园港投资开发有限公司（以下简称“业主”）和蕲春县通兴路桥工程有限责任公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。1甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（2）严格执行蕲春县刘河镇花园港大桥的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。5双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。6本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7本合同作为蕲春县刘河镇花园港大桥施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲 方：(单位全称) (盖章) 乙 方：（单位全称）（盖章） 法 定 代 表 人： 法 定 代 表 人：或 或其授权的代理人：（职务） 其授权的代理人：（职务） （姓名） （姓名） （签字） （签字） 地 址： 地 址：电 话： 电 话：日 期： 日 期：甲方监督单位： （全称） （盖章） 乙方监督单位： （全称） （盖章） 湖北省蕲春县刘河镇花园港大桥工程安全生产合同为在蕲春县刘河镇花园港大桥施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主湖北花园港投资开发有限公司（以下简称“甲方”）与承包人蕲春县通兴路桥工程有限责任公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责1严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的公路工程施工安全技术规程（JTJ 07695）和公路筑养路机械操作规程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合现中的有安全要求。2坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同一式四份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲 方：（单位全称）（盖章） 乙 方：（单位全称）（盖章）法 定 代 表 人 法 定 代 表 人或 或其授权的代理人：（职务） 其授权的代理人：（职务） （姓名） （姓名） （签字） （签字） 地 址： 地 址：电 话： 电 话：日 期： 日 期：