2016年二级建造师《工程法规》考前冲刺(共27页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上2016年二级建造师工程法规考前冲刺二级建造师考试报名工作一般集中在考试当年2月至3月进行，5月底左右考试，8月份左右出成绩，11月左右拿证书。具体报名时间请查阅各省人事考试中心网站公布的报考文件，（因二级是地方证，每个省市时间略有不同）。 二级建造师报考条件：符合条件的报考人员，可在规定时间内登录指定网站在线填写提交报考信息，并按有关规定办理资格审查及缴费手续，考生凭准考证在指定的时间和地点参加考试。（具体报名安排详见各省的报考文件） 申请参加二级建造师执业资格考试，须提供下列证明文件：资格审核表、本人身份证明（身份证、军官证、机动车驾驶证、护照）、学历证书（以上均为原件）。二级建造师考务费（报名费）各省略有不同，一般每科在35元-120元之间。二级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试，综合考试包括建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识两个科目， 这两个科目为各专业考生统考科目。 专业考试为专业工程管理与实务一个科目，该科目分为6个专业， 即：建筑工程、公路工程、水利水电工程、矿业工程、机电工程和市政公用工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。2014年二级建造师建设工程法规及相关知识真题及解析一、单项选择题1、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是( )。A. 项目经理部具备法人资格B. 项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C. 项目经理部行为的法律后果由自己承担D. 项目经理部是施工企业内部常设机构标准答案：B解析：项目经理部具备法人资格，但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。2、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是( )。A. 乙的行为属于法定代理B. 甲有权拒绝接受这批普通水泥C. 如果拒绝，应由乙承担付款义务D. 甲承担付款义务标准答案：D 解析：题中的代理属于表见代理，此代理行为有效，所以甲应承担付款义务。3、根据物权法，徒弟承包经营权属于( )。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 准物权标准答案：B解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。参见教材P164、关于不动产权设立的说法，正确的是( )。A. 经依法登记，发生设立功效B. 合同签字盖章，发生设立功效C. 依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D. 未经登记，不动产交易无效标准答案：A. 解析：不动产权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律登记规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效益。经依法登记，发生效益;未经登记，不发生效益，但法律另有规定的除外。依法属于国际所有的自然资源，所有权可以不登记。参见教材P185、工程建设中使用的计算机软件是( )保护客体，受知识产权保护。A. 专利权B. 商标权C. 著作权D. 发明权标准答案：C解析：未经著作权人许可，复制发行其文字作品，音乐、电影、电视、录像作品，计算机软件及其他作品的，属于侵犯著作权罪。因此计算机软甲属于著作权的保护客体。参见教材P29.6、根据担保法，下列财产不能作为担保物的是( )。A. 厂房B. 科转让专利权C. 生产原料D. 公立幼儿园的教育设施标准答案：D 解析：担保方有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施不得进行抵押。参见教材P327、根据物权法，下列财产不能作为担保物的是( )。A. 生产设备B. 建设用地许可证C. 正在假设的建筑物D. 集体所在的宅基地标准答案：D 解析：耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的徒弟使用权不得抵押。参见教材P32。8、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目制造成经济损失，该供应商应承担( )。A. 行政处分B. 违约责任C. 行政处罚D. 缴纳押金标准答案：B 解析：供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同违约的内容，应当承担违约责任赔偿损失。参见教材P1139、某有独立请求权的第三人，因不能归责与本人的事由未参加诉讼，担忧证据证明生效判决的部分内容错误，损害其民事效益，则该第三人行驶撤销之诉的法定期间是( )个月A. 24B. 18C. 12D. 6标准答案：D 解析：因不能归责于本人的事由为参加诉讼，担忧证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该裁判、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。参见教材P301.10、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是( )。A. 个人可以承揽分包工程业务B. 建设单位有权直接指定分包工程承包人C. 建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝D. 承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包标准答案：D解析：严禁个人承揽分包工程业务。建设单位不得支架指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包耽误有权作出拒绝或者采用的选择。参见教材P979811、以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是( ) A. .政府对市场主题的守法诚信评价B. .社会中介信用机构的综合信用评价C. .市场主体的自我综合信用评价D. .行业协会协助政府部门的综合信用评价标准答案：B解析：社会中介机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守德、综合实力为基础进行综合评价。参见教材P105.12.建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件;编制招标文件;委托招标代理机构;履行项目审批手续;开标、评标;签订合同;发布招标公告或投标邀请书;发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是( )。A. B. C. D. 标准答案：D解析：招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书(发布之后才会发售招标文件)、自个审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。参见教材P7579。13.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担( )A. 按份责任B. 连带责任C. 补充责任D. 公平责任标准答案：B 解析：对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。参见教材P100。14.按照建筑施工场界环境噪声排放标准，建筑施工场界环境噪声排放限值为()。A. 昼间60D. B. (A. )，夜间50D. B. (A. )B. 昼间65D. B. (A. )，夜间50D. B. (A. )C. 昼间70D. B. (A. )，夜间55D. B. (A. )D. 昼间75D. B. (A. )，夜间60D. B. (A. )标准答案：C 解析：建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70分贝，夜间55分贝。参见教材P167。15.根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由( )管辖。A. 仲裁机构所在地中级人民法院B. 仲裁机构所在地高级人民法院C. 被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D. 被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院标准答案：C 解析:当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的才占所在地的中级人民法院管辖。此题略有超纲，教材中无此内容。16.关于建设市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是( )A. 不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B. 良好行为记录信息公布期限一般为6个月C. 招标投标违法行为记录公告期限为1年D. 依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月标准答案：A 解析;建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政出发决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P103。17.发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求接触建设工程施工合同，人民法院应予支持的是( )A. 未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B. 拖欠垫资利息C. 施工现场安装摄像设备全程监控D. 迟延交付施工场地发生停窝损失拒绝赔付标准答案：A解析：发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求接触建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。参见教材P122。18.关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是( )A. 任何单位不得对能源消费实行包费制B. 施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C. 建筑工程保温材料的安装采取监理工程师时候签字确认制D. 建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出现竣工验收合格报告标准答案：C 解析：未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。参见教材P182。19、根据合同法，应当采用书面形式的合同是( )。A. 设备租赁合同B. 建设工程合同C. 承揽合同D. 货物买卖合同标准答案：B解析：合同法明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。参见教材P106.20.某项目由具备相应建筑企业资质的建设单位自行施工，关于确定临制单位的说法，正确的是()A. 应当自行委托临理单位B. 应当招标选择临理单位C. 可不委托临理单位D. 应当由建设主管部门指定临理单位标准答案：C21.根据民用建筑节能条例，注册执业人员末执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业()，情节严重的，颁发打资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。 A. 3个月以上6个月以下B. 3个月以下1年以下C. 6个月以上2年以上D. 1年以上3年以下标准答案：B解析：注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以下1年以下情节严重的，颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册.参见教材P186.22.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是( )A. 超越本单位资质等级承揽工程的B. 以他人名义承揽工程的C. 施工中偷工减料的D. 将工程转包的标准答案：A解析：未取得资质证书承揽工程，或超越本单位资质等级承揽工程的，应该被认定为施工单位的不良行为记录。参考教材P101.23.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款.A. 1千元以上1万元以下B. 5千元以上5万元以下C. 1万元以上10万元以下D. 5万元以上50万元以下标准答案：B解析：题中所述行为尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物，清洁严重的处5千元以上5万元以下的罚款. 参考教材P19324、甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，有丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输中发生重大交通事故，致使国务受损，无法按期交货。关于责任承担的说法。正确的书()。A. 丙应向甲承担违约责任B. 甲只能想丁主张损害赔偿C. 丙应向乙承担违约责任D. 乙应自行承担货物损失标准答案：D25.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括( )A. 撤职B. 降职C. 刑罚D. 行政拘留标准答案：C解析：生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职，撤职的处分，对逃匿的处15日以下的拘留，构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任。参见教材P240.26.下列法律文书中，属于可以强制执行的是( )A. 双方签收的人民法院调解书B. 双方签收的人民调解委员会制作的调解书C. 双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D. 以防拒绝签收的仲裁调解书标准答案：A解析：法院调解书经上方签收后，即具有法律效力，效力和判决书相同，参见教材P329.27.工程项目质量安全第一责任人是( )A. 总经理B. 部门经理C. 安全经理D. 项目经理标准答案：D 解析：项目负责人是工程质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度责任，参见教材P20428.根据建筑法，开工报告制度是指( )A. 建设单位对施工企业开工条件的确认B. 政府主管部门的一种行政审批制度C. 监理单位对施工企业开工准备工作的确认D. 政府主管部门对施工企业开工条件的确认标准答案：B解析：开工报告制度是我国沿用已久的一种建设项目开发管理制度。参见教材P4529、投标人或者其他伤害利益关系人堆依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在()提出A. 中标候选人公示期间B. 中标通知书发出之后C. 合同谈判期间D. 评标报告提交之前标准答案A解析：招标投标法实施条例规定，投标人或者其他利害关系人堆依法必须进行招标的项目的评估结果又异议的，应在中标候选人期间提出。30、下列有关仲裁的事项不属于仲裁法规定仲裁协议应当具有的内容是()A. 仲裁事项B. 选定的仲裁委员会C. 请求仲裁的意思表示D. 仲裁裁决的效力标准答案：D 解析：合法有效的仲裁协议应当具有的内容是：(1)请求仲裁的意思表达(2)仲裁事项(3)选定的仲裁委员会31、某矿山企业的如下工作安排中，不违反劳动法中关于劳动保护规定的是( ) A. 安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B. 未对未成年工进行定期健康检查C. 安排女职工王某从事井下作业D. 安排未成年工进行井下作业标准答案：A解析：劳动法规定，禁止安排女职工从事井下作业;对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动;用人单位应对未成年工进行健康检查;不得安排未成年工从事矿山井下工作。参见教材P140.32、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是( )A. 费用由施工企业承担B. 工期不予顺延C. 视为建设单位违约D. 施工企业可主张合理利润标准答案：D 解析：承包人覆盖工程隐蔽部位后发包人或监理人堆质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或解开重新检查，承包人应遵照执行，避灾检查后覆盖回复原状，经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。33、下列变更中属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是( )A. 采购数量变更B. 公司名称变更C. 合同签约人员变更标准答案：A34、根据劳动合同法，劳动者在试用期内的工资最低为劳动者合同工资的( )，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A. 60%B. 75%C. 80%D. 90%标准答案：C 解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档总系过劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。35、注册建造师采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现( )A. 立即吊销其注册建造师证书B. 立即吊销其建造师资格证书C. 立即取消其继续教育记录，计入不良信用记录，对社会公布D. 处以一万元罚金标准答案：C 解析：对应采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并计入不良记录，对社会公布36、诉讼时效期间应当从( )起计算。A. 侵害行为停止时B. 当事人知道或应当知道权利被侵害时C. 当事人权利被侵害并产生损害后果时D. 当事人提起赔偿主张之日标准答案：B 解析：诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道权利被侵害时起计算。参见教材P30637、下列建设项目中，属于依法应当进行开招标范围的是( )A. 设计国家安全、国家机密的项目B. 使用各级财政预算资金的项目C. 使用事业单位自由资金的项目D. 使用上市公司资金的项目标准答案：B 解析：各级财政预算资金的项目属于用国有基金投资的想怒，应当进行公开招标。38、各级人民检察院堆审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为( )A. 必须向同级任命检察院一处检查建议B. 有权向统计人名检察院一处检查建议C. 必须向上一级人民检察院提出检查建议D. 有权向上一级人民检察院一处检查建议标准答案：B 解析：各级人民检察院对审判监督程序以外的其他程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出建议。39、下列行为中不符合承揽合同特征的是( )A. 承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承担的工作B. 承揽合同以完成一定的工作并缴费工作成果为标的C. 承揽人独立完成合同义务，不瘦定做人的指挥管理D. 承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成标准答案：D 解析：如果经过定做人的同意，承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人，但是其工程成果承揽人还是要负责的人40、施工企业不执行公安部门做出的停工决定时，由( )强制执行。A. 建设单位B. 人民法院C. 建设行政主管D. 公安部门标准答案：D 41、根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可切不符合开工条件的项目责令停止施工，应对( )处以罚款。 A. 、勘察单位B. 、建设单位和施工企业C. 、设计单位D. 、建设单位和监理单位标准答案：B 解析：对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚金。参见教材p5142、根据建筑起重机安全监督管理规定，应当报废的起重机是( )。A. 须大修才能达到安全技术B. 超过制造厂规定的使用年限C. 无安全技术档案的D. 无齐全有效的安全保护措施的标准答案：B 解析：超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的应当予以报废43、建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是( )A. 吊销资质证书B. 责令改正，没收违法所得C. 降低资质等级D. 处以罚款标准答案：A 解析：情节严重的吊销资质证书45、关于建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)的是( )A. 当事人必须采用示范文本B. 采用示范文本C. 当事人订立合同的参考D. 不采用示范文本标准答案：B 解析：建设工程施工合同(示范文本)具有强制性。46、关于施工合同特征的说法，错误的是()A. 施工合同是双务合同B. 施工合同是要式合同C. 施工合同客体是工程D. 施工合同是有偿合同标准答案：C 解析：施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳务服务。此题采用排除法，根据施工合同的内容可以确定施工合同属于双务合同、要是合同和有偿合同。故选C.47、某有独立请求的第三人，因不能规则与本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之日间是( )个月A. 6B. 12 C. 18D. 24标准答案：A 解析：因不能规则与本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、数定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向人民法院提起诉讼。48、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并经行查实后，依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行为处罚，施工企业认为处罚过高，( )申请行政复议。A. 市环保局B. 省建设厅C. 市人民政府D. 省人民政府标准答案：A 解析：对于行政复议，应当按照行政复议法的规定向有权受理的行为机关申请，这里是市环保局进行的处罚，所以是向市环保局申请行政复议。49、依据劳动合同法用人单位自用工之日起超过一个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付( )倍工资。A. 15B. 2C. 3D. 4标准答案：B 解析：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。50、因设计变更导致建设工程量或质量发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照( )建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。A. 签约时的签约地B. 履行时的签约地C. 履行时的项目所在地D. 签约时的项目所在地标准答案：C 解析：合同法规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。51、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程部符合质量标准，给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是( )。 A. 甲、乙应承担连带责任B. 甲与乙属于联合投标C. 实际施工并非造成损失的是甲，与乙无关D. 投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任标准答案：A 解析：对因该承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。参见教材P100.52、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，有( )承担举证责任。A. 职工B. 鉴定机构C. 劳动部门D. 用人单位标准答案：D 解析：工伤保险条例规定，职工与用人单位的主张不一致时，由用人单位承担举证责任。53、某建设工程项目施工招标，甲公司与乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于( )。A. 联合投标B. 合法投标C. 串通投标D. 独立投标标准答案：C 解析：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，视为串通投标54、下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是( )。A. 质量监测站B. 项目咨询单位C. 监理单位D. 建设行政主管部门标准答案：C 解析：建设单位受到竣工报告后，应组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。55、关于租赁合同特征的说法，正确的是( )。A. 租赁合同是单务合同B. 租赁合同成立以租赁物的交付为要件C. 出租房转移租赁物的所有权D. 承租人获得租赁物的使用收益权标准答案：D 解析：租赁合同属于双务合同，租赁合同成立不以租赁物的交付为要件。租赁人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人只转让租赁物的使用权，不转让其所有权。56、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是( )A. 不得同时担任同一工程相邻分段法宝的施工项目负责人B. 可以承担二级以下建筑企业物资的建设工程项目施工的项目经理C. 可以同时在一个施工企业和一个设计企业执行D. 不得在一级建筑业企业执行标准答案：B 解析：建造师既可以在施工担任项目经理，也可以在侦察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位执行。二级建造师担任二级以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理，不得同时担任两个级以上建设工程施工项目的负责人，除非：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。57、投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括( )A. 由工商行政管理机关吊销营业执照B. 取消其一年至两年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C. 构成犯罪，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D. 有招标行政主管部门责令改正并处罚金标准答案：D解析：投标人相互串通或者与招标人串通投标的，投标人以向投标人或者评标委员会成员行贿手段谋取中标的，中标无效，处中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标进行的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯法的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。参见教材P9058.施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被处以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为( )A. 犯罪行为发生之日B. 刑罚执行完毕之日C. 案件移送审查之日D. 刑事判决生效之日标准答案:B 解析应当是自刑罚执行完毕或者受处分之日，5年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人。59某施工企业在混泥土搅拌厂私设污口，将废水直接排入水沟，只是村里的十几亩水稻受损严重，有权做出行政罚款的主管部门是( )A. 该村的村民委员会B. 建设行政主管部门C. 环保行政主管部门D. 规划行政主管部门标准答案:C 解析：对于水污染，县级以上地方人民政府或环保行政主管部门有权做出行政罚款。60、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关标准规定的应取样数量的( )A. 30%B. 50%C. 75%D. 80%标准答案：A 解析：房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%.参见教材P262263。二、多项选择题 61、根据建设工程质量管理条例，法定质量保修范围有( )。A. 土石方工程B .地基基础工程C .电气管线工程D.景观绿化工程E.屋面防水工程标准答案：B C E解析：建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。参见教材P287.62、根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应该包括( )A. 招标管理机构B. 已标价工程量清单C. 拟转包项目情况表D. 资格审查资料E. 施工组织设计标准答案 B D E解析：投标文件应当包括：(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或富有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分报项目情况表;(9)资格审查资料，(10)投标人须知前附表规定的其他材料。63、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个与工资的有()。A. 严重违反用人单位规章制度的B. 劳动者患病或者因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事有用人单位另行安排工作的C. 严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损失D. 严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损失E. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使老公合同无法履行，经当事人协商不能就变更老公合同内容达成协议的标准答案：B D E解析：选项A. C. 属于用人为可以单方解除老公合同的情形。64、生产安全事故等级划分的主要因素有()A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济标准答案：C E解析：事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。参见教材P232.65、下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（）。 A.定金 B.罚金 C.违约金 D.罚款 E消除危险 【答案】A C解析：B属于刑事责任承担方式。罚款属于行政责任承担方式。消除危险属于民事责任承担方式。66、合同为约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有( )A. 赔礼道歉B. 继续履行C. 赔偿损失D. 采取补救措施E. 支付违约金标准答案：BD E解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行;采取补救措施;停止违约行为;赔偿损失;支付违约金或定金等。67、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益，公众安全的基础设施项目的范围包括( )A. 防洪，灌溉，排涝，引(共)水，滩涂治理等树立项目B. 垃圾处理，地下管道，公共停车场等城市设施项目C. 邮政，电信枢纽，通信，信息网络等邮电通讯项目D. 供水，供电，供气，供热等市政工程项目E. 生态环境保护项目标准答：A B CE解析：关系社会公共利益，公众安全的基础设施项目的范围包括：1煤炭，石油，天然气，电力，新能源等资源项目;2铁路，公路，管道，水运，航空及其他交通运输业等交通运输项目;3邮政，电信枢纽，通信，信息网络等邮电通讯项目;4防洪，灌溉，排涝，引(共)水，滩涂治理等水利项目;5道路，桥梁，地铁和轻轨交通、垃圾处理，地下管道，公共停车场等城市设施项目;6生态环境保护项目;7其他基础设施项目68、关于合同成立时间的说话，正确的有( )A. 合同书自双方签字时成立B. 双方意思表示一致合同即成立C. 口头合同自交付标的物时成立D. 按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立标准答案：A B C解析：合同成立的条件69、下列建设工程合同中，属于无效合同的有( )A. 承包人未取得相应建设业企业资质订立的合同B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工期以名义订立的合同C. 建设单位因对工程内容有大量重大误解而订立的合同D. 分包单位胁迫施工企业订立的合同E. 建设单位为逃税而订立的施工合同标准答案：A B E解析：建设工程无效施工的合同主要情形。1承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;2没有资质的实际施工人借用其他建筑施工企业名义的;3建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时承包人非法转包，违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人皆借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设施工合同的行为无效。70、根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批、核准部门审批、核准。 A.招标范围 B.招标文件 C.招标方式 D.招标组织形式 E招标代理机构 【答案】A C D 71、依法必须进行招标的项目活动违反法律规定，对中标接货造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应( )A. 认定招标、投标、中标无效B. 依法重新招标C. 依法重新评标D. 由行政监督部门接管剩余招标投标工作E. 依法禁止就该项目再次招标标准答案：A B C 解析：依法必须进行招标的项目的招标活动违反招标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标，投标，中标无效，应当依法重新招标或者评标。参见教材P9372、工程监理单位的主要安全责任有( )A. 采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B. 组织抢救生产安全事故C. 对施工安全事故隐患要求整改D. 及时报告生产安全事故标准答案: C D解析：工程监理单位的主要安全责任有：对安全技术措施或专项施工方案进行审查、依法对施工安全事故隐患进行处理，承担建设工程安全生产的监理责任。参见教材P24773、下列招标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有( )A. 使用伪造、变造的许可证B. 提供虚假的财务状况或业绩C. 提供虚假的信用状况D. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明