2022实用的建筑合同模板锦集10篇.docx

2022实用的建筑合同模板锦集10篇建筑合同 篇1甲方：_乙方：（项目负责人）_为明确甲、乙双方的职责及义务，确保在_工程施工期间做到无平安事故发生，提高平安生产工作水平，现结合我区实际，签订本协议：一、甲方的职责义务1全面贯彻实施建筑平安生产有关法律法规标准，仔细履行监管职责；2督促乙方加强施工现场平安管理，做好危急源监控和日常平安检查工作，刚好消退平安隐患；3指导乙方做好施工现场文明施工管理，帮助乙方开展文明工地创建工作；4协调解决建筑平安生产重大问题，探讨制定适合本地区实际的平安生产治理措施；5主动推广总结建筑施工现场平安生产先进阅历，努力提高平安生产工作水平；6主动组织开展平安生产培训、考核认证工作，大力宣扬平安学问；7、查处施工现场中违章指挥、违章操作及违反操作规程的行为；8主动帮助开展施工现场平安生产事故的调查及处理工作。二、乙方的职责义务1仔细贯彻执行建筑平安生产有关法律法规标准和各项规章制度，严格执行施工现场组织设计和平安施工措施；2组织制定施工现场平安生产管理目标安排，刚好分解、并落实相应责任人；3主动组织开展施工作业人员的岗前培训、班前教化及平安技术交底工作；4组织开展平安生产日查和巡查，刚好消退平安隐患，订正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施；5落实人员建立健全施工现场平安生产档案，总结阅历教训；6保证施工现场平安生产投入，确保资金有效运用；7刚好照实报告平安事故，并主动帮助开展事故调查及善后处理工作。三、工程开工前，乙方须交纳平安生产保证金_元，款项交甲方指定帐户。四、工程施工中，严格根据_实施扣分，乙方每被扣除_分，甲方相应扣除平安保证金_元，由甲方统筹管理，应用于平安生产参观学习经费及平安生产嘉奖基金等。五、严禁工程转包、违法分包、挂靠或允许其他单位、个人以乙方或乙方所在单位名义承揽工程，一旦发生重伤或死亡事故的，由乙方及乙方所在单位负经济及法律责任，对单位实行停业一年，项目经理停业两年的惩罚，并对接受转包、违法分包的单位和个人实行相应的惩罚。情节严峻的，吊销资格证书。六、在工程施工中，乙方须根据_建筑平安文明施工暂行方法的规定，执行甲方的平安监督程序，实行三验收一总评，未实行的，不予返还平安生产保证金。七、乙方若在工程施工中，发生重伤事故的，项目经理停止执业资格十个月，发生死亡事故的，停止执业资格一年，并将平安生产保证金扣除。八、若在工程施工中，乙方未被扣分，甲方自竣工备案完成之日起十日内将平安生产保证金金额返还给乙方，并赐予肯定的物质嘉奖，若被扣分的，返还剩余的平安生产保证金。九、本协议自签订之日起起先生效，自工程竣工备案完成之日起终止。十、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，乙方所在单位一份。甲方：（公章）_乙方：（签字）_托付代理人：_年_月_日建筑合同 篇2甲方： _市_区北石店镇临泽村委乙方：_县固城建筑安装有限责任公司依据合同法及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一样，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：竣工日期：三：质量要求：严格根据工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方担当。四、平安施工：乙方自觉遵守平安操作规程施工，如违章、违规造成的一切平安事故，乙方自行担当。五、工程结算方式：依据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160厚黄沙混凝土路面75元2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台班。9三轮车200元台班。10、零工，60元工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：（盖章） 乙方（盖章）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）_年_月_日年_月_日建设工程施工合同建设单位：_市_区北石店镇林子村委施工单位：_县固城建筑安装有限责任公司建筑合同 篇3甲方:乙方:甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同:一、工程概况:1、工程地址:2、工程名称:二、工程内容:水电清包施工，即水电管路铺设、预留、预埋、玻璃幕墙预埋件预埋及加工。1、严格根据水电规范要求及水电图纸施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。2、强弱电管线预埋、给排水管道预留洞，预埋件预埋在此其间内出现问题，由乙方免费修理，保证预埋管路畅通不堵塞，预留洞、预埋件位置、标高精确。甲方发觉上述状况，依据严峻程度进行惩罚。三、清包工价格每人每天:150元。麦收期间每人每天:300元，发放工资时间为20xx年月日至20xx年月日;人数、工日以施工现场当天考勤为准。工资和事后由现场项目经理发放到每个人手中，其他人员不能代领工资。四、付款方式以甲方通知截止日期为准，三天内付清劳务费。五、材料1.水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。2、乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。4、乙方应做好对施工完成的成品爱护工作。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。六、平安施工当中，乙方必需听从甲方平安管理，严禁违规操作，否者出现任何平安事故责任都由乙方负责。七、补充1、甲方向乙方供应食宿。2、甲方向乙方供应施工工具。3、本工程的乙方由共6人组成，以为代班组长，负责看图施工，监管质量、平安等事项。七、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。甲方:乙方:年月日:建筑合同 篇4甲方：乙方：发包方（以下简称甲方）代表人：承包方（以下简称乙方）依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里“将来城，一期房建项目二标段（A1 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一样，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同：一、工程概况1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区（武警支队旁）3、建筑面积：约 96000.00 平方米。二、劳务分包方式、范围（内容） 分包范围（内容）详细承包内容如下：1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护 （务必收面、拉毛）砼 覆盖等（包含废料的处理及其相关的协助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作）， 本工程砼均采纳商品砼浇筑（二次构件为自拌砼）等全部与泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设 计变更中所包括的内容。2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 （墙上梁）柱墙、室内 梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞 强弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容， （外墙内保温 YT 砂浆由甲方负责，非 YT 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）；3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当； 主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、 防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于 10 个孔，超过 10 个孔双方更行 协商。5、 针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费， 超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由 甲方自行处理。6、成品爱护、保卫（场内外全部材料 50 米距离内的上车下车及码放）；7、夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元，按实际发生计算；9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。三、承包单价 根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：按设计图中建筑面积据 元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构）按设计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺当完成， 下雨不超过二小时必需正常上 班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂 现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。3、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人； 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500 元/人次的违约金，并 且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度）乙方必需在标准层的进度在每月五层以上， 一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍（单位） 的工期损失，否则当月不预料量及拨款；5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制，如达不 到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。五、质量标准1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求（包含但不限 于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必需达到合格标准。质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的 分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准（或 设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的， 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。3、 每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。 4 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方担当。5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天，在当月工程款中 扣除。六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后起先第一次付款，支付比例为已完工部分的 80%；2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场， 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点，支付比例为己完工部分的 80%；达不到支付条件，当月不予以支付； 七、乙方义务 1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人（男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下）投入生产活动；自觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目 部的有关规章制度；乙方施工人员必需进行“三级平安教化”后方能上岗操作， 特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业；乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同 未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5 自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续 4 小时以上，须告 知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按 500 元/次担当违约金。4、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 18 岁的未成年人； 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁人员， 乙方须支付￥500 元/人次的违约金， 并且 乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计（专项 方案）细心组织施工，确保工程量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足 够的人力、物力、保证工期；落实平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，做到文明施工；担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损 失。6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效 证件、持证上岗状况；与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理， 做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额供应本工场所须要的施工机械 设备、 周转材料、 平安设备等保证施工须要。自行负责材料和设备的保管和看管， 如有偷盗自行负责。 6 8、妥当保管、合理运用甲方供应的成品或半成品材料，如乙方运用超过定 额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费：13、刚好无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌（条幅）；八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前平安意识教化，并做好记录，每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用 品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时，金额在 20000 元以内 由乙方自行负责，超过 20000 元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责 70%，乙方负责 30%的费用。2、每天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作：3、每一道工序完工，必需严格执行“三检 制度。尤其其配套跟进的平安 文明措施。九、事故处理 发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故，乙方应主动实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的 刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。十、竣工结算1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后 15 天内，劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务 酬劳的最终支付。2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%，预留 2%作为质量保证金，工程保修期 1 年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方， 并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好 进行各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位分项综合单价）乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方案）施工（操作），不 得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失，均由乙方担当，且延误工期不予顺延。十二、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时， 乙 方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工 规范要求机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每 次对乙方处以罚款壹万元整。3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施的确档道， 需刚好向项目部汇报， 由项目部统一支配专业人员处理， 否则擅自松动、 拆除将按 5001000 元以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数， 乙方必需常住现场人员不得低于 10 人， 8 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员， 其工 资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约 120 平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱护，特殊是水泥，要刚好进行覆盖，以削减损失。十四、争议1、 甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方（公章） 承包方：法定代表人： 身份证号：托付代理人： 托付代理人：日 期： 日 期：建筑合同 篇5甲 方：乙 方：身份证号：车 号：电 话：合同当事人就开阳县火车站建设土石方运输事宜，本着公允自愿、同等互利的原则，经协商达成以下协议：一、内容概述：甲方租用乙方车辆运输开阳县火车站建设土石方运输的排放。二、甲方的权利义务1、权利：要求乙方根据合同规定保障车辆正常24小时到场参与运输渣土到指定地点。渣土运输过程中，甲方要求乙方对运输渣土加盖篷布、车辆出场要求对车辆进行清洗严禁撒落污染路面。对签订合同车辆如长期不到场运输影响工程进度，有权向乙方提出赔偿或解除合同。并应按有关规定结算乙方全部运输费用。2、义务：甲方供应可供运输渣土，并保证乙方每天每车运输产值达叁仟元以上如因甲方不能满意运输要求则按每天贰仟元的台班计。合同规定精确、足额的给乙方结算运费。三、乙方的权利义务1、权利：在运输活动中，如甲方人员支配乙方为本合同之外的第三方供应运输的，乙方有权拒绝。甲方如在规定期内未能按时结算出当期运费，乙方有权终止本运输合同，并依据状况进行追讨，追讨无效时有权向司法机关提请诉讼。2、义务：在合同规定的期限内，对签订合同车辆保障车辆正常24小时到场参与运输渣土到指定的地点，如长期不到场运输影响工程进度，有权向乙方提出相应赔偿或解除合同。如有上述问题，应担当赔偿义务。四、乙方承运资格按国家有关规定供应以下相关有效证件复印件各一份：1、车辆运营所必备的行驶证、保险证、运营证等合法证件。2、年检合格的个体经营户营业执照、税务登记证(副本)。3、乙方身份证、经年检合格的驾驶证。五、乙方承运责任及违约管理1、乙方如将渣土错运到货地点或无倒土场签字的，应无偿转运至甲方指定的倒。2、装车按先来先装原则，不得随意插队，必需按甲方管理人员指定的路途运输，如有违规每次处人民币500元的违约金。3、在无甲方管理人员详细支配或指派的状况下，乙方无权私自支配装车及运输，如有违规每次处人民币500元的违约金。4、乙方在运输活动中有责任进行临时监督，不得赐予装车人员小费，发觉一次处以人民币200元违约金，违反以上约定三次的车辆，甲方可终止该车运输合同。5、乙方在合同期内不得同甲方相关管理人员或收货方相关人员勾结多填多报吨位计时，及开虚假结算票据。如有此类状况，终止本运输合同并按详细损失进行赔偿，情节严峻的交司法机关处理。六、结算流程：乙方在本月运输结束后将全部运输票据汇总 次月的1号3号内将票据报送甲方，甲方于报送当月20号前将运输费付给乙方或乙方指定账户。(如遇不行抗拒因素或节假日时间顺延)七、未尽事宜，协商补充，相关补充及合同附件具有同等法律效力。八、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份，有同等法律效力。自合同各方签署之日起生效。九、本合同有效期从 年 月 日到 年 月 日止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇6甲方：江西建工第三建筑有限责任公司赣西分公司乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，本着互惠互利的原则，经双方友好协商，就甲方所承接 装修过程中的室内外拆除工程达成如下合同条款，共同遵守。一、工程概况工程名称：工程所在地点：二、工程拆除的范围、承包方式及验收标准1、拆除施工的范围为：（1）、综合楼的楼顶的琉璃瓦、楼顶隔热层、铝合金推拉窗及防盗网、一、二、三楼过道石膏板吊顶、标间：门及门套、过道地砖、卫生间门及门套、地砖、墙砖及水泥层、洁具、窗套、木地板及地脚线。（2）、教学楼及走廊的顶面琉璃瓦、正面铝合金窗、墙裙、矿棉板天花、木地台、石膏板吊顶；卫生间墙砖及地砖。（3）、怡心楼卫生间地砖、瓷砖、洁具、吊顶、门及门套、房间石膏板吊顶。（4）、餐厅局部卫生间的门及门套、地砖、墙砖、洁具、顶面琉璃瓦，木框窗、外墙部分墙砖。2、承包方式为：乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备，包施工平安，包拆除质量，严格根据拆除施工工期完工；乙方自行担当本项目拆除及运放到甲方指定地点过程中发生的全部费用（包括但不限于人工费、机械费、管理费、垃圾运输费及行政许可审批所需费用等）。3、施工中拆下的各类废旧材料归甲方全部，均由甲方自行处理，乙方不得私自处理。三、施工要求和验收标准1、施工要求：乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容（包括但不限于以下内容）：拆除现场的维护及必要的脚手架搭设等为了平安生产所实行的全部措施；拆除范围内的全部物体的拆除；较大物料的二次破裂；拆除范围内全部拆除物的拆除外运；拆除施工完成后的场地平整；拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护；降噪环保所实行的必要措施等。2、拆除施工任务完成后验收合格的标准：拆除范围内的全部物体全部拆除并将垃圾清理外运；场地平整且无建筑垃圾无杂物等；符合装饰装修设计图纸及施工要求。四、工期要求乙方进场后必需无条件听从甲方管理，并在甲方与业主的总工期前提下完工，保证每天要有 人员进行拆除。五、承包价格约定1、甲乙双方约定拆除范围内的单项和单平方报价，据实结算。本合同中的单价或者最终的结算价包含了乙方施工的人工费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等全部费用。本工程施工期间出现的各种改变等可能影响本工程合同执行及价款的风险因素，均由乙方自行担当。2、此拆除工程的单项和单平方报价：石膏板吊顶 元/；拆除铝合金窗及防盗网 元/；琉璃瓦 元/；标间里的地砖、墙砖、门及门套、窗套、洁具、衣柜、木地板及地脚线等元/每套标间；楼顶隔热层按 元/；公共卫生间按 计算。 以上全部报价均含垃圾清理运输到甲方指定堆放地的全部费用。如有新增加拆除项目，甲乙双方另行约定。六、付款方式及履约保证金1、乙方在本合同订立后，工程款分三次支付，完成拆除工作量的50%时付至30%，完成80%工程量时付至60%的工程款，工程完工后全部结清；合同签定后乙方向甲方支付万元人民币（￥ ）作为本合同的履约保证金（也可在第一次支付款中扣除），乙方根据约定完成拆除任务并阅历收合格办理完相关手续后，甲方按约定向乙方返还。乙方承诺确保工钱支付到每个工人手中，否则因此造成的一切后果由乙方担当。七、甲方义务1、给乙方供应拆除平面图或口头讲解示意。如有尺寸要求的拆除项目，甲方向乙方供应书面材料。2、给乙方供应拆除施工时的临时用水用电。3、室外琉璃瓦拆除甲方需搭好钢管脚手架。4、在乙方施工完毕并经检验合格后，甲方向其支付工程款，并退还本合同的履约保证金。八、乙方义务1、乙方在签订合同后，应将施工人员名单报给甲方，包括但不限于身份证证复印件、姓名、性别、年龄、联系电话等。如工程须要增加施工人员，在进场前，乙方按此标准供应相关资料。2、无条件听从甲方的一切的合理支配，拆除达到甲方满足为止。3、刚好将拆除过程中所产生的垃圾收集并运输到甲方指定的垃圾堆放处，并干净整齐的堆放；同时确保将其刚好外运，不得影响建筑物周区的环境，否则由此造成的一切后果由乙方负责。4、最终将建筑物内打扫干净，不留有任何的垃圾。5、建筑物内的状况乙方已充分了解，在拆除过程中若拆除项目有所变动，乙方无条件听从甲方的支配，乙方不得以任何借口推脱或拒绝。7、拆除过程中可以合理运用水电等，否则奢侈部分将从工程款中扣除。8、不得损坏主体结构，否则，所产生的任何后果由乙方担当；9、不得扰民及污染环境，否则，由此引起的任何后果由乙方全部担当；乙方可依据甲方要求，合理支配工程施工进度及拆除依次。10、期间因进行拆除造成相邻建筑物的管道堵塞、渗漏、停水、停电，或者建筑物内不在拆除范围内的设施的损坏等,由乙方担当修理和损失赔偿的责任。11、按甲方要求办理出入证等事宜；13、施工过程中，乙方应当遵守施工平安操作规程，负责施工现场的平安管理，实行必要的平安防护和消防措施，保证人员平安，避开甲方建筑物和其他财产受到损失。拆除期间由乙方人员所引起的全部民事、刑事责任由乙方担当。14、施工中严格执行施工规范、质量标准、平安操作规程、防火规定，平安、保质、按期完成本协议约定的工程内容。15、乙方应为现场施工人员购买办理人身意外损害保险。如在施工期间造成施工人员或非施工人员意外伤亡、病死等一切意外事故由乙方负全部责任，甲方不负任何责任，包括医药费等。16、在拆除施工中如有建设、平安、消防、城管、交通、环保或其他政府管理部门履行检查等工作时，乙方负责协调处理并负责相关费用。同时应担当违法施工作业而产生的全部法律后果（包括行政机关向甲方和乙方作出的行政惩罚）。17、未经甲方允许不准将与施工人员无关的其他任何人员带入施工现场。18、施工中拆下的各类废旧材料在甲方未处置之前，乙方应予妥当保管，如有丢失，乙方应担当赔偿责任。九、违约责任1、甲乙双方未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当担当赔偿责任。2、甲乙任何一方无法接着履行合同的，应当刚好通知另一方，并由责任方担当因协议解除而造成的损失。3、甲方在乙方拆除工程完毕并验收合格后刚好向其支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付本合同价款5%的违约金。4、由于乙方责任延误工期的，每逾期一日，应向甲方支付本合同价款5%的违约金。十、附则1、本合同经甲乙双方签字后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、因不行归责于双方的缘由影响了协议履行或造成损失的，双方应当本着公允原则协商解决。4、本合同后附乙方代表的身份证复印件。5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。甲方：甲方代表：电话：日期：乙方： 电话： 日期： 乙方代表：建筑合同 篇720xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订钢材购销合同，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某接连付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂托付律师代理诉讼。我们接受托付后，经周密调查，驾驭Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由信任他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款担当共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务担当共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。因双方考虑各自由本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺当实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。建筑合同 篇8发包方(全称)： _(以下简称甲方)承包方(全称)：_(以下简称乙方)为落实岗位责任，保证工程质量、工期与平安生产，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允的原则，现就“_”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。一、 工程概况:1、 工程名称：_(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、 工程地点：_