2022工程施工合同14篇_1.docx

2022工程施工合同14篇工程施工合同1发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、规章，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程施工协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_结构形式：_层数：_建筑面积：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期工期：_天开工日期：_竣工合同：_四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：_（人民币）元（小写）：_元（其中：工程暂列金额_元，计日工_元，材料暂估价和专业工程暂估价_元，平安文明施工措施费_元，总承包服务费_元。）2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附件；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件4：）；（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中给予的定义相同。八、承包人根据合同约定进行施工、竣工并质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：本合同双方约定后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：_地址：_邮政编码：_邮政编码：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_工程施工合同2甲方： 乙方：甲方将_年期间的部分零星修理工程（每次的预算工程造价 在20元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方同等友好协商，签订以下合同：一、工程地点：随甲方指定的施工任务确定，在主_区范围。二、工程内容：三、工期 ： 。四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至_年_月_日止。五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。 执行现行国家规范、标准。六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。七、付款方式： 施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。双方责任：（一）、甲方责任：1、协调工作由甲方负责。2、按时支付工程款。（二）、乙方责任：1、根据双方确定的修理方案，按时完成施工任务；工程保修期_年（如法律法规规定保修期超过_年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。2、 按规范要求组织施工；负责对施工人员进行平安教化和监督；实行平安措施，做到平安文明施工。现场若发生任何平安事故，概由乙方担当全部责任。3、乙方全权托付： 履行本合同。八、违约责任：按民法典有关规定执行。九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。甲方：乙方：法人代表： 法人代表：经办人：经办人：_年_月_日_年_月_日工程施工合同3发包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况,双方达成如下协议，试验室装修承包合同范本。第1条 工程概况1.1、 工程名称： 1.2、 工程地点：1.3、 承包方式： 1.4、 施工面积：1.5、 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 1.6、 合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1、 开工前 3 天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。2.2、 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1、 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案安排，交甲方审定。3.2、 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第4条 关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本试验室装修承包合同范本。4.4、 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.2、 甲、乙应刚好办理隐藏工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参与隐藏工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工、工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.3、 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.4、 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 三 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并担当乙方的看管费用及相关费用。第6条 付款方式6.1、 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。备注：6.2、 本工程装修保修期为12个月。第7条 嘉奖和违约责任7.1、 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。7.2、 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。7.3、 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当。7.4、 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当。7.5、 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7.6、 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。第8条争议或纠纷处理8.1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。8.2、 当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第9条 其它约定本工程施工内容以工程预算单的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方担当。第10条 附则10.1、 本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。10.2、 本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。 10.3、 本合同履行完成后自动终止。第11条 附件施工图纸或作法说明 工程预算书甲方(盖章)：xx 乙方(盖章)： xxx法定代表人：xxx 法定代表人：xxx 代理人：xxx 代理人： xxx单位地址：xxx 单位地址：xxx电话：xxx 电话：xxx 传真： xx传真：xxxxxx年xx 月xx日工程施工合同4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规规定，本着同等互利原则，甲、乙双方协商就地暖工程事宜达成如下协议条款：一、甲方同意将其建设的工地地暖工程施工承包给乙方。工程位于金川，工程建筑面积约平方米，按建筑面积 元/平米计算，工程总造价约元，最终按完成实际建筑面积的工作量据实结算。二、工程承包方式及内容1、承包方式：包工包料2、承包内容：1供应PE-RT管材的检验报告，产品合格证。 2乙方的资质证书，上岗证、营业执照。 3)选用地热材料，具本规格。 A、 分水器，国产全铜B、 过滤器，国产全铜C、 锡铂纸、国产D、 卡钉，国产塑料U型卡钉E、 胶带、绑丝、钢钉、国产F、 隔热层、选用国产保温聚苯板，溶重厚度按设计要求3、工期：自年月日起先进驻工地，工期 依据甲方进度要求施工。三、双方责任（1）向乙方供应平整的地面（地面不应有任何物品及建筑垃圾）。（2）提前10天通知乙方施工日期，并在施工中协商各方面关系确保施工正常进行。（3）供应地暖专用施工图一套给乙方，组织施工前图纸会审，进行技术交底。（4）保证地暖填充层按乙方要求刚好回填（必需搭设跑道避开管材划伤），回填不得运用振捣器。（5）豆石混凝土填充层的浇捣及找平层的施工由甲方负责，豆石粒径不大于12mm，养护不少于48小时，在此期间或以后不得踢凿填充层或契入任何物体。（6）甲方提出设计变更，导致费用增加，由甲方负责费用。（7）为乙方在现场供应施工用房壹间，供应水、电、物料垂直提升机等配套便利。（8）负责竣工后的验收工作。2、乙方责任（1）接到甲方施工通知后，10日内组织施工人员进入现场。（2）严格根据呼市建委有关规定施工，保证工程按时保持交工。（3）负责“地暖”全部特料选购、送试。（4）指导土建浇注填充层及面层时，正确设置伸缩缝。（5）安装“地暖”做到文明施工。遵守甲方各项平安、施工、保安制度，听从甲方现场指挥。（6）供应“地暖”材料“PE-RT”地暖管DN20X2.3本白色管材，产品质量达到国标GB/T18992、2-20xx标准：铜质分（集）水器、过滤器等达到建设部关于地暖要求；保温层铺设容重 KG/立方米，厚度底层公分，标准层 公分的聚苯乙烯泡沫板符合规范要求；不含填充物材料及施工费用，填充层由土建负责。（7）乙方承揽地暖工程按图施工包括：地暖管道的铺设；分水器的供应安装（不含热计量表、传感器等特别设备）；地暖的调试，打压，达到正常运行为止，如有新增内容，据实结算。（8）乙方确保工程质量、进度，如因乙方缘由造成甲方打灰延误由乙方负责担当相应损失。（9）做好质保期的修理工作。四、工程质量标准1、乙方所施工“地暖”工程在正常运用条件下运用条 件为供水温度60度，工作压力0.8Mpa。2、在质保期，由于甲方（含用户）人为或不行抗力造成的地暖各部位损坏，乙方可赐予修理，但责任和费用由甲方担当。3、乙方供应厂家产品的合格证，检验报告。五、付款方式：全部地热工程完毕后于20xx年6月1日全部付清。六、如乙方未按合同规定时间完工，乙方担当由此造成的损失。七、若甲方未按合同条款或其他缘由条件造成工程延期，甲方担当由此造成的损失。八、本协议条款未尽事宜，双方协商解决。双方补充协议与本协议条款具有同等法律效力。如违约，在原告所在地法院解决。九、本合同协议条款双方签字盖章后生效。十、本合同一式四份，双方各执两份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表：代表：电话： 电话：年日 月工程施工合同5发包人（以下简称甲方）：_承包人（以下简称乙方）：_统一社会信用代码：_统一社会信用代码：_通讯地址：_通讯地址：_依据_及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就_工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、工程立项批准文号：_。4、资金来源：_。5、工程内容：_。6、工程承包范围：_。二、合同工期安排开工日期：_年_月_日。安排竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、质量标准与验收工程质量符合_标准。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：_人民币（大写）（￥_元）；其中：（1）平安文明施工费：_人民币（大写）（￥_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：_人民币（大写）（￥_元）；（3）专业工程暂估价金额：_人民币（大写）（￥_元）；（4）暂列金额：_人民币（大写）（￥_元）。2、合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_；联系电话：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责_及保修期内担当相应的工程修理责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、质量保修1、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。3、乙方保修联系电话：_；乙方保修联系人：_。九、其他1、本合同于_年_月_日签订。本合同在_市_区_签订。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。3、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。4、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。（以下无正文）甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日工程施工合同6雇主：_承包人：_工程项目及相关文件：_上述双方经友好协商，达成如下合同条款：第一部分共同条件定义与说明定义1本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：（1）“雇主”是指合同条件其次部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法接着人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。（2）“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。（3）“工程师”是指其次部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。（4）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件其次条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。（5）“工程”是指依照本合同应进行的工程。（6）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（假如有的话）、投标书和合同协议。（7）“合同价格”是指投标书所列明的，但经依据下文所载规定予以增减的金额。（8）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括准备用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。（9）“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的全部各种临时工程。（10）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时供应或书面认可的其它图纸。（11）“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特殊指定为现场组成部分的其它场所一起供应的其他土地或场所。（12）“经认可”是指业经书面认可，包括对从前的口头认可所作的随后的书面确认；而“认可”是指书面认可，包括上述状况。单数与复数视文中须要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。页旁小标题或注释这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为说明本合同条件或本合同时的考虑因素。工程师的代表工程师的代表的责任和权力2工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要运用的材料与做工。他无权免除承包人依据本合同所担当的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权吩咐进行任何会引起拖延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权托付给工程师的代表，并应将全部这种权力和授权的书面托付的副本提交给承包人。工程师的代表在这种托付范围之内（但不是托付范围之外）赐予承包人的任何书面指示或认可，应犹如工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必需以下述为条件：工程施工合同7第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款），组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的涵义：一、发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理：受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不行抗力：因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。二十一、赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次一、合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：协议条款；合同条件；洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明）；双方看法仍不能一样的，按第条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求运用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方供应完整的施工图纸，并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。二、甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸，将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款，并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。三、甲方对图纸有特别保密要求的，乙方实行相应的措施保密，由甲方担当费用。四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方担当。五、乙方未如约收到甲方供应的图纸，应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复，按第七条其次款约定处理。六、乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。应刚好通知甲方代表，酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉，甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方担当由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方担当费用。二、乙方代表易人，应提前天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第七条甲方工作一、甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求，完成以下工作：办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的须要。开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、马路、通讯线路须要的协议。将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护，并担当有关费用。根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。协调施工现场上的'各施工企业相互交叉作业关系，刚好处理有关问题。二、甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。三、甲方将上述某项工作托付乙方完成，应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作一、乙方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求，完成以下工作：在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计，经甲方代表批准后运用。按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫，并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任。按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方担当。实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能限制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方担当，因乙方责任造成的罚款除外。已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方托付代保管。由乙方按协议条款约定负责爱护工作，爱护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出，在协议条款中约定。甲方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方担当责任。按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。爱护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外。二、乙方未按合同约定履行上述义务。担当由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭遇的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度安排一、甲方在缔结合同后天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备安排”、“供应土建工程安排”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度安排”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料，按第七条其次款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度安排”，按第八条其次款处理。二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度安排”同意与否，应在协议条款约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”为合同文件，应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方担当特别施工技术措施费。第十条延期开工一、乙方应按协议条款约定和“施工综合进度安排”确定的开工日期、开工条件起先施工，因故不能如期开工的，应在约定的开