2022有关装修合同锦集九篇.docx

2022有关装修合同锦集九篇装修合同 篇1托付方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装修。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：_。2、居室规格：房型，总计施工面积平方米。3、施工内容：客厅、餐厅、过道：地面地砖铺设、墙面乳胶漆、顶面乳胶漆、工艺吊顶、电视背景墙、电视背景墙旁装饰柜、过道背景墙、门槛大理石安装、包窗套、休闲区背景墙、木制品刷油漆等。厨房：地砖铺设、墙砖铺设、成品铝扣吊顶、阴角线收口、地面防水处理、包管道、门槛大理石安装、包门套、装饰酒柜、木制品刷油漆等。卫生间：地砖铺设、墙砖铺设、成品铝扣吊顶、阴角线收口、地面防水处理、包管道（三根）、门槛大理石安装、包门套、实心工艺门、木制品刷油漆等。主卧房：地面找平（含贮存室）、墙面乳胶漆、顶面乳胶漆、木制衣厨（不含移门）、包窗套、包门套、实心工艺门、门槛大理石安装、包门套（贮存室）、成品铝扣吊顶、阴角线收口、轻隔墙、封门头、木制品油漆等。次卧房：地面找平、墙面乳胶漆、顶面乳胶漆、木制衣厨（不含移门）、包窗套、包门套、实心工艺门、门槛大理石安装、轻隔墙、木制品刷油漆等。客房：地面找平、墙面乳胶漆、顶面乳胶漆、包窗套、包门套、实心工艺门、门槛大理石安装、包门套（贮存室）、木制衣厨（不含移门）、成品铝扣吊顶、阴角线收口、轻隔墙、封门头、木制品油漆等。阳台：地砖铺设（含台面）、墙砖铺设、杉木吊顶、阴角线收口、包阳台门套、阳台门槛大理石安装、地面抬高、木制品油漆等。水电及其他工程：安装冷热水管、灯具、五金安装、施工中垃圾清运、水管、空调机械钻孔、材料运输、材料上楼、敲墙等。4、托付方式：包工包料大包干交钥匙工程。5、开工日期：xxxx年x月x日，竣工日期xxxx年x月x日，工程总天数：x天。其次条：工程价款工程价款(金额大写)，详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。第三条：质量要求1、工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第四条：材料供应1、乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的10%;当工期进度过半(201年月日)，甲方即其次次付施工工费的80%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。付款账户姓名：开户行：账号：甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。第六条：工程工期1、假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。2、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。3、在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。第七条：其他事项1、甲方责任(1)必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。2、乙方责任(1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。(2)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。第八条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以根据本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条：合同生效1、本合同双方盖章，签字后生效。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)：乙方：签字：托付代理人签字：签约日期：签约日期：装修合同 篇21、保修期出现缩水在有些合同中我们会有保修期这一项，但是又的装修公司利用消费者不了解行情的漏洞，往往把合同里的装修期写的不够清晰或笼统写成保修一年等样式。根据国家的相关规定，住宅室内的装修装饰工程最低保修期为两年，具有防水要求的卫生间、厨房和外墙面一般为五年。对于没有明确保修期和保修期缩短的状况，消费者应立即提出并与装修公司进行协商。2、躲避保修的责任一般有的装修公司会单方规定，消费者在多少多少天之内没有结清工程款，将会失去免费保修的资格根据规定，装修方假如没有在规定的时间内收到工程款，是可以通过合法的有效途径来进行维权，对于单方规定的“不予免费保修”则无法律效力。这里建议广阔消费者在签订合同之前就须要跟装修施工方协商好，把相关事宜写的清清晰楚，明明白白。3、转嫁纳税的义务在签署的装修合同中，会出现假如消费者索要发票，就须要担当税额。消费者是有权利向装修公司索要发票的，而且国家也提倡以发票作为日后维权的依据。发票产生的税收是企业应当担当的义务和责任，制定上述合同条款的施工方必定是有意想要逃税。4、增加额外的条款有的装修合同中规定，施工过程当中假如消费者削减施工项目，须要支付该项目的减项费，或者规定施工方在施工过程当中拥有运用房屋的权利等条款。在施工当中，假如消费者要求削减施工项目，应当根据实际状况(施工方已经付出劳动成果)来收取减项费，在我们签订合同之前就应当对于这些细则进行协商。施工当中，施工方只有对房屋施工的权利，并没有有对房屋的运用权。5、工期未规定明确在一些不规范的装修合同当中，有的甚至没有明确规定工期，也没有注明工期根据什么方式来计算。工期是由消费者和装修公司两方人员一起来进行协商的，一般为2个月左右。工期的计算方式一般根据工作日来进行计算。除非遇到特别的状况须要变更工期的状况下，必需经双方协商，并写明工期是根据工作日还是按日历天数来计算。6、工期预付款条款不明一些霸王合同条款中会规定，施工预付款开工前支付一部分，施工进度中途支付其次部，施工结束后支付最终的尾款。此处施工方中途没有准确定义，假如出现争议，消费者就比较被动。对于这些合同条款，不仅仅要根据范本签订，还应当明确标出施工进度详细指那个阶段。装修合同 篇3原告曹某诉称，原被告曾签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量运用不符合同约定的材料，隐藏工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告缘由造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐藏工程等问题产生冲突，原告曾对被告运用的材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。：是否应解除合同，退还装修费?审理中，经原告申请，本院托付某某工程造价询问公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为削减损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修须要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。本院认为依法成立的合同受法律爱护，当事人根据约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格根据合同约定履行合同义务，且在工程未完工的状况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理，应予支持。至于原告主见的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应赔偿，至于赔偿的标准本院将依据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照中华人民共和国合同法第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。假如付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当根据中华人民共和国民事诉讼法其次百二十九条的规定，加倍支付拖延履行期间的债务利息。案件受理费650元，审价费1500元，由被告某某室内装潢公司负担。装修合同 篇4甲方： 乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：其次条 质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货供应产品合格证等证明文件。第三条 供货时间与地点：乙方负责将货物运输至约定地点担当相应运输装卸费用，并在货物交付给甲方前担当风险责任。第四条 安装：安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为 天津市装饰工程质量验收标准，天津市高级建筑装饰工程质量验收标准，安装费用由乙方担当，甲方应为乙方供应必要的安装条件。第五条 付款方式刚好间：双方约定以协商的方式支付价款。 乙方将货物交付给甲方并验收合格后凭发票要求甲方支付货款，甲方在收到货款后90天内结清货款。第六条 违约责任：(一)乙方违约责任：1.大芯板、隔音棉、腻子粉、乳胶漆等经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为_一 年，乙方负责免费修理;2.乙方拖延交货的，每日应向甲方支付拖延部分价款_5_%的违约金;拖延交货超过_30_日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的状况下有权要求乙方双倍返还定金。(二)甲方违约责任：1.甲方拖延提货的，每日应向乙方支付拖延部分价款_5_%的违约金;2.甲方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。第七条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第八条 其他约定事项：_ 。 第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应担当的责任的，仍以本合同为准。甲方(章)：托付代理人：联系电话： 签订时间：乙方(章)：托付代理人：联系电话： 签订地点：装修合同 篇5工程发包人：_工程承包人：_工程地址：_XX市工商行政管理局XX市消费者协会监制XX市室内装饰行业协会合同运用说明一、签订合同前发包人要查看承包人的企业法人营业执照和装饰企业资质等级证书。二、与不具有法人资格的分公司（分部）签订合同的，除查看其营业执照及企业资质证书外，合同应加盖该分公司（分部）上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。三、发包、承包双方经济往来均需开具收据。竣工验收付清尾款时，乙方应开具税务统一发票。四、本合同由XX市工商行政管理局、XX市消费者协会、XX市室内装饰行业协会共同制定，由XX市工商行政管理机关依据其职能指定印刷企业印刷和销售，任何单位和个人不得擅自翻印和出售，违者由县级以上工商行政管理局依法查处。五、本合同自20xx年_月_日起运用。发包方：（简称甲方）_承包方：（简称乙方）_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法及有关法律、法规的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，经协商一样，签订本合同，双方共同信守。第1条工程概况和造价11工程地点：_区（市）_路_号_小区（花园）_楼_室。住房结构_房型_房_厅_厨_卫_阳台（阴台），套内施工面积_平方米。12承包施工内容：_。13工程预算总造价：人民币（大写）_元。其中：材料费_元，人工费_元，拆除费_元，清洁、搬运、运输费_元，其他费用_元，管理费_元。14工程决算与结算：在没有项目变更的状况下，预算工程造价与竣工决算工程造价基本相符，上下增减幅度不应超过预算造价的5%。施工内容变更的按实进入决算。竣工验收合格后_日内，乙方制作决算书交甲方审核并签字（有监理的监理公司应当签字），双方无异议的进入财务结算。15工程期限：_（日历）天开工日期_年_月_日（首期工程款到位后的第三日为开工日期）；竣工日期_年_月_日（按约定验收标准验收合格的日期为竣工日期）。第2条工程监理21若本工程托付监理，甲方应与工程监理单位另行签订工程监理合同，并将工程监理单位及监理工程师的姓名、联系方式及监理的职责范围通知乙方。22乙方驻工地代表（姓名）_，全权代表乙方负责本工程施工合同履行（工地代表身份证复印件见合同附件）。如乙方更换工地代表，应刚好书面通知甲方。第3条乙方工程承包方式甲、乙双方协商确定，实行下列第_款承包方式：31乙方包工包料，全部装饰材料由乙方选购供应并包施工（见工程主材料报价单）。乙方供应的材料、设备应提前_天通知甲方验收。未经甲方验收以及不符合工程主材料报价单要求的，不得运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。甲方不按时验收，超过_天的，视为验收。但不免除乙方不按工程主材料报价单选购以及运用材料所引起的责任。乙方供应的材料、设备属于伪劣商品的，应当双倍赔偿甲方。32乙方包工、包部分材料，甲方供部分材料。甲乙双方各自应当填写工程主材料报价单，并各自担当因供应材料所引起的产品质量、空气质量等方面的责任。33乙方只包人工费，甲方选购供应全部材料。（见工程主材料报价单，甲方供应的材料、设备应提前天通知乙方验收。乙方发觉甲方供应的材料中有质量问题或规格差异，应向甲方刚好提出。甲方仍表示运用的，由此造成的工程质量问题，其责任由甲方担当。）未经甲方同意，乙方不得将甲方供应的材料、设备挪做它用。甲方违反本规定的，应当双倍赔偿甲方。34甲方或者乙方供应的材料应当符合室内装饰材料有害物质限量10项强制性国家标准。第4条施工设计图纸甲、乙双方协商确定，施工设计图纸实行下列第_种方式解决。41甲方为乙方供应施工设计图纸，图纸一式两份，双方各执一份，乙方照图施工。42甲方托付乙方设计并供应施工图纸，甲方同意后签字，图纸一式两份，双方各执一份，乙方照图施工；甲、乙双方协商确定设计费（大写）为_元，由甲方支付。第5条甲方义务51开工前三天，解决施工必备的水源、电源，无偿供应给乙方施工运用，并按有关规定向施工所在地的物业管理公司申报登记；52施工现场无任何影响施工的物品存放，如有滞留家具、物品等，应当实行爱护措施；53负责协调现场施工队因临时占用公用部位操作而影响的邻里关系；54须要拆改原建筑结构，变动燃气、供暖等管线时，开工前负责到有关部门办妥各相应的审批手续，并担当费用；55根据本合同规定的付款时间、金额向乙方支付工程款；56乙方告知由甲方签证的，甲方如无异议，应在三日内签证；57参加工程质量和施工进度的监理、材料进场的验收、隐藏工程的验收、竣工工程质量的验收；第6条乙方义务61依据工程设计图纸、工程特点，做好图纸会审，制定施工进度安排表，交给甲方、监理方各一份；62主动向甲方宣扬室内环保学问，提高甲方的环保装修意识；乙方在装饰设计中，应计算居室单位面积运用装饰材料的承载量，以保证室内空气质量达标；63做好工程所需各工种人员及机具的调度，施工中电工、焊工等主要工种必需做到持证上岗；指定专人负责平安工作，并严格遵守有关平安施工操作规范及防火规定；64严格根据有关施工操作规范及质量标准施工，确保工程质量符合双方指定的装饰工程质量标准；65进入现场的施工人员，不得扰民及污染环境，不得在居民正常休息时间从事敲、凿、刨、钻等产生噪音的装修活动；66保证居室内上、下水管道畅通和卫生间清洁；保证施工现场的整齐，每日完工后，清理施工现场；67未收到有关部门的批准证件，不得拆改建筑物结构及各种设备管线，不得超建筑设计承重标准增加荷载；68隐藏工程竣工的验收，提前两天通知甲方、监理方，现场验收签字后，再进行下道工序施工；69工程竣工后，两天内通知甲方、监理方，确定工程验收时间，届时进行工程验收签证；验收合格后，向甲方和监理方供应水、电管路改造图纸各一套，留存备查。第7条工程预、决算71工程预、决算书由乙方负责编制。72编制工程预、决算书，实行甲、乙双方“协商定价”方式时，应参照当地现行价格，双方认可；若甲方托付监理，要有监理方签字。73实行“套用定额”方式预、决算时，乙方做到套用定额精确，按实际工程量计算。74施工过程中如发生施工项目增减或变更，甲、乙双方应协商一样，并签订施工项目变更单，同时调整相关工程费用及工期。75各项工程项目结算，依甲、乙双方现场实测实量工程量为准，并经双方签证后，按实结算。第8条工程款支付方式81双方合同签字生效后，甲方按下表规定工程形象进度，向乙方按时付款：工程进度付款时间付款比例金额对预算设计方案认可合同签订当日_%元施工过程中水、电管线隐藏工程通过验收_%元工期过半油漆工进场前_%元竣工验收验收合格当天_%元增加工程项目签订工程项目变更单时_%元82甲乙双方商定的其他付款方式：_。第9条违约责任91甲方违约责任911甲方如不按本合同的规定时间和付款比例刚好向乙方支付工程款的，属于违约，应向乙方支付_元/日违约金；912因甲方供料误时，造成停工待料，使工期延误的，工期自带顺延，由此造成的损失由甲方自负；913因甲方所供材料，不符合相关质量标准，造成工程质量或空气质量问题，进而导致甲方经济损失的，其责任由甲方自负；914工程未办理验收、结算手续，甲方提前擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方担当经济责任。915甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施的，乙方应当拒绝。乙方未拒绝，接受甲方要求施工的，由此造成的损失和事故责任由甲方负责，乙方担当连带责任（包括罚款）。92乙方违约责任921因乙方施工质量或施工工艺不符合质量标准，致使工程返工、整改等造成经济损失的，乙方应向甲方赔偿实际经济损失；922因乙方缘由致使工期延误的，工期不予顺延，乙方应向甲方支付工程总价款每日_的违约金；923因乙方责任导致室内空气质量不合格的，乙方必需返工或进行综合治理。因此造成工期延长的，视同工期延误，乙方向甲方支付工程总价款每日_的违约金；经过返工或综合治理，室内空气质量仍旧不达标的，乙方应退还甲方本合同项下由乙方购买的可能释放有害物质的装饰装修材料的全部价款。924乙方擅自拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施，造成事故或遭受罚款的，由乙方担当全部责任。93甲方认可的并以文字协议为依据的工程量增加、设计变更或不行抗力等造成的工期顺延，不计违约金。第10条工程质量验收工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知后五日内组织验收。验收合格后，填写工程质量验收单，双方办理移交手续；双方未办理验收手续前，甲方不得入住，否则视同承认验收合格。101在竣工验收时，如甲方对工程质量有异议，应申请由质量技术监督部门认证的专业检测机构，对其进行检测，检测相关费用由责任方担当。本工程质量按下列_款标准执行：1011家庭装饰工程质量规范（gb/t6016-97）；1012家居装饰装修工程施工要求（db3702/t042-20xx）。102在工程完工后（不含甲方供应的可能释放有害物质的装饰装修材料和家具），如甲方对室内空气质量有异议，乙方应供应给甲方由质量技术监督部门认证的检测机构的室内空气检测报告。1021本工程室内环境空气质量，应当在装修完工的7日后进行检测。检测时甲乙双方应现场确认。1022本工程室内空气质量检测应执行国家现行的室内空气质量标准（gbt18883-20xx）。室内环境应检测以下项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物tvoc。第11条卫生保洁工程竣工后，乙方将施工的居室内、经过走廊和楼道的沾污部位等打扫干净，搞好清洁卫生；建筑垃圾的清运，如甲方无实力处理，可以托付乙方承运，甲方应支付垃圾清运费（大写）_元。乙方负责将垃圾运到指定地点。第12条工程保修工程竣工验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款；乙方应提交水电线路图，签署保修单，保修期为两年。有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。保修期内，凡因乙方缘由出现各项质量问题，乙方负责免费返修，并在接到甲方通知三日内，派人做好修理服务；因甲方住用、管理不当等缘由出现的问题，乙方不担当免费保修责任。第13条合同争议的解决方式本合同在履行过程中或在保修期内发生争议，由甲、乙双方协商解决；也可以向XX市消费者协会室内装饰投诉站申请调解，不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，选择下列_种方式解决：131提交青岛仲裁委员会仲裁。132人民法院诉讼解决。第14条附则141本合同经双方签章后正式生效，至工程竣工、甲方向乙方付清工程款，保修期满后，自行失效。142合同经双方签字生效后，任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。开工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总造价款的_%支付违约金，办理终止合同手续。143本合同壹式_份，甲、乙、监理方各执壹份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效应。144本合同经双方签订后，工程不得转包。甲方发觉乙方将工程转包的，可以终止合同的履行，并追究乙方的违约责任：合同总价款的_。此外，转包给甲方造成损失的，按实际损失数额进行赔偿。145本合同未尽事宜，双方可另行签订合同“补充条款”，与本合同具有同等法律效力。工程发包方：_（签章）地址：_代表人：_联系电话：_年_月_日工程承包方：_（签章）地址：_代表人：_联系电话：_年_月_日工程监理方：_（签章）地址：_代表人：_联系电话：_年_月_日合同附件：由乙方编制，应有甲、乙双方的签名及签署日期。装修合同 篇6泥工工程承包合同甲方：杭州梵格装饰工程有限公司 （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）甲方将工程中的泥工工程发包给乙方，依据中华人民共和国合同法的有关规定为明确双方职责，在同等互利的基础上签订如下协议：一 工程概况1.工程名称：2.工程地点：二 承包方式：包清工；包质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理。三 工程承包范围1、承包范围： 工程图纸与设计变更单中的全部 泥工 施工项目。2、详细工作内容：材料场内运输、装卸。施工图纸中泥工有关内容所需的结构预留洞口的留设，以及施工后的现场清理。施工规范及常规要求。因设计变更引起的工程量增减或返工重做。成品爱护、调试、竣工交验。文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。与其他工种的协作施工。施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。四 工期要求本合同工期为天，从 年 月 日至年 月 日止。装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。五 材料及工用具1、材料管理： 乙方领用工程用料必需经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可运用。 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额运用，限额材料的种类由甲方确定，限额数量由甲方依据施工图优化布设方案后计算。如无正值理由的超用部份由乙方担当。2、工用具管理： 甲方供应垂直运输工具。供应现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。六 质量要求1、根据国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和甲方制定的施工标准，作为本工程质量验收标准。2、乙方发觉设计有误，须马上向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。3、验收程序：对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一样。乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。 乙方对现场全部已完施工成品负有爱护的义务，凡因乙方施工支配不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补复原原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的一年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员修理，全部费用从乙方预留的保修金中扣除。七 平安、文明施工1、平安施工：乙方必需贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按平安规章组织施工。发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。2、文明施工：乙方必需听从管理，保持现场整齐。刚好清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。保持现场整齐文明和生活区干净卫生。主动主动创建市文明标化工地。乙方新到人员必需先到项目部的平安部门报到，先学习后上岗。未经许可工地严禁住有施工人员，违者每日罚款50元。如由此发生意外损害，均由乙方负责。承包班组统一着装（工作服），配戴统一平安帽。平安帽由甲方统一负责选购，工程结束退回。八 工程承包费用及结算方式1. 本合同实行总价承包，合同执行期内单价不予调整。2. 合同总价：3. 支付方式：（1）工程完成工程量的20%时可支付15%（2）工程完成工程量的60%时支付40%（3）工程完成工程量的80%时支付15%（4）工程结束并验收合格后支付20%（并退还保证金）（5）剩余的10%作为质保金一年后支付4. 本工程的全部工程税费由乙方担当，甲方代扣代缴。九 保证金的交付与退还乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、平安施工、文明卫生、环境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金 元（按承包总价的10%缴纳），并于合同签订后，队