2022建设工程施工合同_1.docx

2022建设工程施工合同建设工程施工合同1甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方_年_月_日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：_年_月_日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。三、新增工程量：详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：签约日期：建设工程施工合同2发包人(甲方)：_地址：_法定代表人：_联系电话：_承包人(乙方)：_身份证号：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同。第1条甲方将位于_市_内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：_市_厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必需严格按施工要求施工。乙方对平安及文明施工实行全面担当，包工包料，乙方为平安施工、文明施工第一责任人。第2条开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。第4条甲方开工前供应具备开工条件的施工场地，须要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。第5条乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行，而如发生平安责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方担当。第6条施工所须要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方供应。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不担当任何费用。第7条工程款支付(两次性支付)7.1第一次付款_年_月_日前，付给人工费_万元。其次次付款_年_月_日前，甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭)7.2若甲方到期未给付工程款，担当违约责任，违约金为_万元。第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。甲方：_乙方：_法人代表：_责任人：_年_月_日_年_月_日建设工程施工合同3甲方：_乙方：_依据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：_。其次条借款金额：借款方向贷款方借款人民币_（大写）元。预料用款为一年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定借款期内，年息为_ %。借款方假如不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。第四条借款期限：借款方保证从_年_月起至_年_月止，就国家规定还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；。贷款逾期不还部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同文件，作为本合同组成部分。第六条代款方保证根据本合同规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金计算与银行规定加收借款方罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款运用状况，了解借款方经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日建设工程施工合同4发包方：xxxxx有限责任公司 （以下简称甲方）承包方：xx （以下简称乙方）由于工程建设须要，甲方托付乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商一样签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：xx工业园区(南苑)热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：依据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的全部建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行选购运用，工程材料符合国家相关标准。其次条 合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1）按合同要求刚好支付工程款。2）供应本项目施工图3）向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定刚好组织工程验收和办理工程结算。5）帮助有关部门协作乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方供应施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格根据设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。第四条 工期的约定1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的状况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必需征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方缘由（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4.因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条 质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收起先后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观缘由未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应刚好办理工程结算及支付工程款。4验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出看法），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方缘由所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不担当责任。第七条 争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方居处地人民法院提起诉讼。第八条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司 乙方：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：xxxx法定代表人：托付代理人：电 话：传 真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账 号： xxxxxxxxxxxxxx年 月 日法定代表人： 托付代理人： 电 话： 传 真： 开户行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日乙方担当。建设工程施工合同5装饰合同号：_甲方：_乙方（施工责任方）：_甲方承建之工程，现托付乙方实行（A、包工B、包工包料）、机具、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。第一条：工程内容一、工程地点：_；二、开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总工期：_日；三、分部分项工程工种类别：_；四、工程质量标准：_；五、乙方承包围：_；其次条：组织领导一、乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。二、乙方必需确保进场人员的技术素养，特种工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。三、乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。四、乙方不得实行任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必需向甲方项目经理汇报与协商。除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元5000元的罚款。五、乙方向工人发放生活费或工资，必需在本公司的项目经理监督下进行。每个分部分项工程必需有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。2、负责支配乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。二、乙方责任：1、严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到（A、合格B、优良）以上等级。2、强化本施工队伍的平安生产教化，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火灾及其他平安事故的发生。否则，由乙方担当由此产生的全部责任。乙方进入施工现场必需检查各平安设施的平安状态，如发觉担心全因素刚好向甲方书面提出，乙方在平安设施担心全状态下，有权拒绝施工，如遇到突发性事务或不行抗力因素造成的事故，原则上由乙方负责，乙方经费困难可与甲方协商申请适当补助。3、乙方工人进入施工现场必需佩带平安帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、平安施工、工完场清。未经许可，施工现场严禁住人和带儿童入内，饮食做饭，大小便，乙方工人所运用的交通工具不得进入施工现场，应在指定位置停放，违者甲方有权重罚。乙方有义务保持宿舍内的卫生和清洁，宿舍内禁止留宿他人。4、乙方肯定听从甲方工程进度支配，班组长每天必需在施工现场，未经项目经理同意不得擅自离开。5、必需保证有足够的施工人员及技术力气，施工人员数量稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。6、详细施工作业中必需配备所需平安标准牌、平安围挡、指示牌和指示灯等平安设施，并且必需符合国家装饰装修施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成的一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方全部担当。7、乙方施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反情节严峻者或严峻影响甲方及公司声誉者，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生的一切法律后果均由乙方自行负责。8、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。9、乙方不得将依据本协议书取得该分部分项工程进行转包，否则甲方有权马上收回该工程项目并追究相关责任。10、乙方必需提前二日向甲方项目部申报材料，并且必需在材料申报单上签字负责，常规材料申报量不得大于实际用量的10%，特别规材料申报量不得大于实际用量的5%（含合理损耗）。特殊是特别规材料若大于合理损耗多余部分由乙方支付相关选购成本，材料申报单上必需有该工程项目经理签字认可，方可执行。现场领料必需有乙方签字认可，其他集体或个人无权领料。11、乙方在施工过程直到验收交工前，必需实行有效的半成品或成品爱护措施，若无故或恶意损坏成品或半成品，处以该成品或半成品工程造价的三倍对乙方进行惩罚。12、工地内废旧物资回收归本公司全部，未经甲方项目经理许可，乙方不得私自回收和出售，一旦发觉处以该废旧物资价值510倍的罚款。并对发觉人或举报人赐予嘉奖。13、乙方施工质量达不到约定标准，必需无条件进行返工和修正，乙方必需对所返工部分的主辅材进行赔偿，对于返工造成的损失和负面影响，甲方有权对乙方处以500元10000元的罚款。14、施工现场工人之间打架斗殴、工种之间打架斗殴，甲方项目经理有权对乙方重罚。若工地出现盗窃事务，经公司访查落实，对举报人本公司赐予盗窃物质价值相等经济嘉奖。情节严峻者，甲方有权交给司法部门处理。15、乙方在所指定的工程完工后，应向甲方刚好上报该分部分项工程的施工总结，并主动协作甲方或第三方对施工质量进行验收。第四条：工程质量及验收标准乙方所施工的工程质量必需达到国家或专业质量检验部门质量评定（A、合格B、优良）标准等级以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作规程施工，导致工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方有权责令乙方马上停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成的材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。第五条：工期约定乙方必需严格根据甲方现场支配的季度、月、度及周施工安排所要求的时间或期限，如期或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按（A、结算总价B、元）向甲方支付罚金。第六条：付款方式一、乙方进入施工现场必需大于天后，甲方按乙方所完成的实际施工进度，每月日，日，日，按借款方式领取生活费（或材料备用金），借款总额不得大于预算人工工费或预算工程款的；依据甲方与业主结算工程款的状况，到甲方帐户后三天内付到决算人工工费（或乙方承包工程造价决算款）的95%支付给乙方。二、质保金：质保金按分部分项工程决算人工工费（或乙方承包工程造价决算款）5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还，无银行利息。因质量缘由造成的返修，乙方应在收到口头或书面通知三日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金中扣除，不足部分由乙方支付。第七条：其他一、若乙方无正值理由单方终止本协议书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付分部分项工程总人工工费（或乙方承包工程总造价）3的违约金。二、若乙方违反本协议书的上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求，存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方面解除本协议书并要求乙方清场，乙方对其行为给甲方造成的经济损失应当赐予赔偿。三、甲方对本协议书上述各条款具有说明权。本协议书一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，该协议书自双方签字或盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工分部分项工程办完工程交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：甲方代表：_乙方代表：_经办人：_经办人：_联系电话：_联系电话：_签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日签约地点：_附件：（备注：附件与本协议书具有同等的法律效力）建设工程施工合同6合同编号：_（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_工程，接受了_（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_年_月_日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_。1本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2本合同包括下列文件（示例）（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其他文件。上列文件汇合并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的全部协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3承包人保证根据合同规定全面完成各项承包工作，并担当合同规定的承包人的全部义务和责任。4发包人保证根据合同规定付款并担当合同规定的发包人的全部义务和责任。5本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。6本合同一式_份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_份，发包人执_份，承包人执_份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人（盖章）：_承包人（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_地址：_地址：_网址：_网址：_电话：_电话：_电传：_电传：_传真：_传真：_电报挂号：_电报挂号：_邮政编码：_邮政编码：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_附件 （略）注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人（或托付代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。建设工程施工合同7发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：其次条 工程期限一、合同工期总日历天数 天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条 工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供应正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为 元人民币（大写： ）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后 日内，甲方支付 元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款 元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。其次种方式：本合同实行按实结算，双方运用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于 支付 元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条 建筑材料、设备的供应和选购一、工程材料、设备由乙方选购。（是否都是包工包料？）二、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料须要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。（材料进场是不是要甲方确认？）第五条 施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条 工程质量管理及验收一、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条 平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第八条 质量保修一、本工程保修期限为 年，自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后 小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话：；乙方保修联系人： 。第九条 违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金（从工程款中干脆扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中干脆扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。（可否作为解除合同条件？）三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条 纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条 附 则一、甲方代表为，乙方代表为 。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方： 乙方：代表： 代表：户名：开户银行：帐 号：年_月_日 年_月_日建设工程施工合同8建设部、国家工商行政管理局关于印发建设工程施工合同 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，安排单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：为了贯彻中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行阅历及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对建设工程施工合同（）进行了修订。修订后的建设工程施工合同（示范文本）由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将建设工程施工合同（示范文本）（）印发给你们，请做好推行工作。原建设工程施工合同（）停止运用。附件：建设工程施工合同（示范文本）（GF19990201）一九九九年十二月二十四编 号 档案号建设工程施工合同（GF19990201）中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定第一部分 协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源：二、工程承包范围承包范围： 三、合同工期开工日期：竣工日期： 合同工期总日历天数四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）： 元（人民币）： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年合同订立地点：本合同双方约定后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人：电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：邮政编码 ：电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号：邮政编码 ：建设工程施工合同9甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其它法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成以下合同条款，共同遵照执行。第一条：工程概况(1)工程名称：(2)工程地点：(3)工程内容：(4)承包范围：(5)承包方式：包工包料(6)开工时间：(7)竣工时间：(8)工程质量标准：(9)工程造价：其次条:工程付款与结算方法(1)工程付款：(2)结算方法：第三条：甲乙双方的权利和义务1.甲方要保证施工场地具备施工条件，供应水电通讯等便利条件，其运用费用由乙方担当。2.甲方要在开工前供应完整的施工图纸，并在合适时间组织相关人员参与图纸会审和技术交底。3.开工前，甲乙双方各自办理自己应办的各种证件和批件，并担当相应的费用。4.乙方要听从甲方现场人员的领导，并按时供应各种方案、安排、报表等。5.对于已完成工程在未交工之前，乙方对其成品工程义务爱护直至交工。6.乙方必需保证施工场地整齐卫生，做到文明施工。第四条：工程质量和施工平安1.平安施工、文明施工，要严把质量关，坚持质量第一、平安第一的施工原则。2.工程质量以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准，承包人担当责任。3.承包人应仔细根据标准、规范、设计图纸、施工交底要求以及甲方委派的工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，工程质量达不到约定标准部分，承包人应按工程师要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。由承包人担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。4.工程师检验不应影响施工正常进行，因工程师指令失误造成损失，由发包人担当。5.工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人应自检，并于验收前48小时通知工程师验收，验收合格后并做记录。不合格工程及违反施工程序造成的经济损失，乙方自行担当。6.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行担当。7.甲方不得要求乙方违反平安管理的规定施工，否则由甲方担当相应责任及发生的费用。8.甲乙双方约定由乙方完成项目工作，乙方应本着“保证施工质量、平安、文明施工”的原则，教化职工平安文明施工。否则，施工期间发生的一切平安事故全部由乙方担当责任，由此造成甲方损失的，乙方应无条件予以赔偿。9.承包人负责选购材料设备的，应根据标准要求选购并供应产品合格证明，对材料质量负责，并在材料设备运用前由甲乙双方进行检验或试验，费用由乙方担当。10.乙方不得将工程转包、分包，否则甲方有权终止合同，所干工程不予支付任何费用。第五条：工期根据双方约定的合同工期，乙方要保证按期或提前完成，拖延工期每天罚款500元，提前工期每天奖 / 元。不行抗拒的缘由造成工期拖延除外。第六条：工程验收及保修1.工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人供应完整竣工资料及竣工验收报告。2.工程保修金按工程总造价待保修期满，质量无问题时一次支付给乙方。3.电气管线、上下水管、安装工程为贰年;供热及供冷为贰个采暖期及供冷期;室外给排水和道路工程为贰年。4.在工程保修期内，乙方应在接到修理通知后逾期不到，甲方可另行支配修理，其费用从质保金中扣除。5.在工程保修期内，若甲方人为缘