建设监理期末复习资料(本科).doc

建设监理（土木本科）单选：1科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（ C ）A服务性 B公正性 C独立性 D科学性2合同法关于合同生效的规定是（B）。A承诺人发出承诺时B依法成立的合同，自成立时生效C法律规定必须批准时生效D法律规定当事人签字和盖章时生效3合同法规定，（C）合同属于可变更合同。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合同形式掩盖非法目的的C因重大误解而订立的D损害社会公共利益的4合同法规定，债权人行使撤消权的期限（A）。A一年B二年C五年D十年5GB/T19000（A）ISO9000系列标准。A等同B相当C代替6保证是指（ B ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为A保证人和债务人 B保证人和债权人C债务人和债权人 D保证人和公证人7保证是指（ B ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为8报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（ C ）A1年 B2年 C3年 D5年9备案制要求建设各方责任主体的质量行为应符合（C）。A国家有关文件规定B国家规范C国家有关法律、法规D国家质量标准10编制按（B）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。A子项目B时间进度C投资构成D形象进度11当采用匀速进展横图比较法对计划进度与实际进展进行比较时，如果表示实际进度的横道线右端点在检查日期的左侧，则检查日期与横道线右端点的差距表示（B）。A超额完成的任务量B拖欠的任务量C进度超前的时间D少投入的时间12当初步设计有详细设备清单时，可按（C）编制设备安装单位工程概算。A概算指标法B扩大单价法C预算单价法D设备费百分比法13对工程项目质量形成的过程而言，（C）阶段的质量控制是工程项目的决定环节。A决策B设计C施工D竣工验收14对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（ D ）A凝结时间指标B细度指标C稠度指标 D是否符合质量标准15对水泥的质量控制，就是要检验水泥（C）。A强度是否符合标号要求B体积安定性是否良好C是否符合质量标准D凝结时间是否符合要求16对于关键线路说法正确的一项是（ .D ）A网络计划中的关键线路只有一条B关键线路中不可能经过虚工作C关键线路上的工作不必完全是关键工作D单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零17对于关键线路说法正确的一项是（ D）A网络计划中的关键线路只有一条B关键线路中不可能经过虚工作C关键线路上的工作不必完全是关键工作D单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零18对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（ A ）A设计依据C设备和结构选型19法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（C）。A法人代表人B公民C组织D董事长20工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有（B）。A服务性B公正性C专业化D社会化21工程承包合同履行中，变更价款的确定方法是（A）。A合同中已有适用变更工程的价格，按照合同已有的价格计处，变更合同价款B合同中已有类似的变更工程的价格，也按照此价格变更价格C合同中没有适用或类似的变更工程价格，由发包人提出确定的价格D合同中没有适用或类似的变更工程价格，由承包人提出确定的价格22工程设计中三阶段设计系指（B）。A总体设计、技术设计、施工图设计B初步设计、技术设计、施工图设计C总体设计、专业设计、施工图设计D方案设计、专业设计、施工图设计23工程施工合同文本中，所列施工合同工期是指（D）。A双方签订合同至工程保修期完成的日期B工程开工日期至工程保修期截止日期C施工合同工期不包括乙方索赔的工期D从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的日期24工程施工索赔是（A）。A施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利B施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求C一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔D施工索赔时，承包人不得提出利润索赔25工程施工索赔是（A）。A施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利B施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求C一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔D施工索赔时，承包人不得提出利润索赔26工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作（B）。A最早完成时间的最小值B最早完成时间的最大值C最迟完成时间的最小值D最迟完成时间的最大值27工程项目的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质量控制和（C）。A主管部门B建设银行C政府D社会监理28工程项目竣工决算应包括工程（C）全过程的全部实际支出的费用。A从开工到竣工B从破土动工到竣工C从筹建到竣工投产D从开工到投产29工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制政府方面的质量控制承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（ A ）A外部的、横向的控制 B内部的、横向的控制C外部的、纵向的控制 D内部的、自身的控制30工程项目质量控制的基本原则是（A）。A精心施工，质量第一B质量第一，用户至上C以预防为主，防患于未然D坚持质量标准，严格检查31关于对网络计划优化说法不正确的一项是（ C ）A工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标C在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作D在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值32关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（ A ）A工程延误与工程延期是同一概念B工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加业主的干扰和阻碍等因素33关于施工招标的特点，下列各点中（C）是错误的。A施工招标中，发包的工作内容明确、具体B各投标人编制的投标书，在评标时易于进行横向对比C价格的高低是确定中标人的唯一条件D投标过程是各投标人完成项目任务的综合能力竞争34合理的质量是指（B）A在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D工程质量竣工后，验收合格35合同法关系是由（C）法律规范调整的当事人在民事流转过程中所形成的权利义务关系。A行政B劳动C合同D刑事36合同法律的主体是（ A ）A参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人A具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织B 基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人C 以自己的名义参与民事活动的经济实体37合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用（D）确定价款。A按照合同有关条款B协议补充C按照交易习惯D按照订立合同时履行地的价格38甲级工程监理企业的资质等级标准要求其企业负责人和技术负责人应当具有（D）年以上从事建设工程工作的经历。A5B8C10D1539监理单位在（A）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基本情况和资质进行介绍。A监理大纲B监理合同C监理规划D监理实施细则40监理单位在（D）的基础上，制定监理大纲并确定监理深度。A确定施工承包单位B协助施工承包单位建立质量体系C审查施工承包单位的质量控制计划D了解施工承包单位的管理水平及控制能力41监理的三大控制目标是指（ A ）A投资、进度、质量 B安全、质量、进度 C安全、进度、投资 D成本、质量、社会效益42监理工程师控制质量的目的是（A）。A维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B维护社会公共利益C保证技术法规和标准的贯彻执行D体现政府对工程项目的管理职能43监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为（ B ）A1年 B2年 C3年 D5年44监理工程师与监理员的主要不同点在于（ B ）. A从事的工作内容不同 B 监理工程师有岗位签字权 C 要求的具有的学历高低不同 D从事工程建设项目年限不同45监理规划的作用是（B）。A为监理单位取得监理业务B指导项目监理机构如何做和做什么监理工作C明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施D为拟订和签署建设工程委托监理合同作准备46监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（ B ）主持编写的。A承建商 B项目总监理工程师 C专业监理工程师 D监理员47监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式做好（B）控制环节工作。A投入B转换C反馈D纠正48检验和实验中的紧急放行是针对（A）而言。A进货B过程49建设工程监理单位的服务对象是（B）。A项目法人和承建商B项目法人C承建商D政府管理部门50建设工程监理的实施需要（C ）委托和授权。A政府部门 B总承包单位 C项目业主 D监理单位51建设工程监理是由（ C ）开展的一种监督管理活动。A施工单位 B总承包单位 C项目业主 D监理单位52建设工程监理是由（ C ）开展的一种监督管理活动。A施工单位 B总承包单位 C项目业主 D监理单位53建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（ D ）A投入 B转换 C对比 D纠正54建设项目静态投资考虑的因素是（D）。A价格上涨风险引起的投资增加B因时间迁移而产生的复利息支出C因时间迁移而产生的单利息支出D因工程量误差而可能引起的投资增加55建筑安装工程费的间接费包括（B）。A直接工程费+措施费B企业管理费+规费C企业管理费+利润56竣工验收应由（D）组织。A监理单位B承包单位C监督单位D建设单位57可行性研究的核心是（ D ）A市场需求 B技术方案C建设条件 D经济评价58每一个控制过程都是经过投入、转换、（C）、对比、纠正等基本步骤。A检查B分析C反馈D决策59命令源唯一的组织结构模式称为（A）组织结构。A直线制B职能制C直线职能制D矩阵制60某企业拟建一幢宿舍，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备、材料清单，该工程适宜采用（B）合同形式。A固定总价B估算工程量单价C可调值总价D纯单价61确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，通常由（A）。A承包方提出变更价格，监理工程师批准执行B监理工程师提出变更价格，业主批准执行C业主提出变更价格，监理工程师批准执行D承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行62人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（ C ）A项目设计 B建设准备 C施工和动用前准备 D竣工验收63如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为（A）与已完工程计划投资的差异。A拟完工程计划投资B已完工程实际投资C未完工程计划投资D已完工程计划投资64如果不具有（C），那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。A科学性B服务性C独立性D委托性65设备安装工程间接费取费基础，其中一种是（C）。A预算人工费+管理费B预算人工费+预算机械使用费C预算直接费D预算直接工程费66设计阶段，质量控制的目的是处理好（B）。A投资和进度的关系B投资和质量的关系C质量和进度的关系D各设计单位之间相互协调的关系67设置质量控制点是对质量进行（B）的有效措施。A分析B预控C评比D检验68施工合同文本中所列工程师是指（A）。A业主委托监理合同中所指的总监理工程师B施工企业的项目负责人总工程师C业主派驻工地的负责人，不属于工程师D工程师包括总监理工程师指派的工程师代表69施工机械设备的（A）是选择机械设备的依据之一，要能满足施工求和保证质量。 A主要性能参数B产品生产厂家的资质和信誉C产品质量D产品价格70施工项目竣工验收的程序中（D）。A承包人提交竣工验收报告，由工程师组织验收B承包人可不同时提交工程质量保修书C发包人未组织验收时，承包人不得提出要求D工程竣工验收通过时，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期71实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（ A ）A工程建设质量控制 B工程建设投资控制C工程建设进度控制 D工程建设合同控制72是进行工程项目质量控制的基础。（D）A质量检验评定标准B合同文件C设计文件D质量数据E质量评定资料F工程验收资料73所谓建设工程监理是指具有相应资质的监理单位，接受（C）的委托，对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。A政府部门B主管部门C建设单位D承包单位74通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计要求和（B）。A质量评定标准B合同规定的质量标准C规范规定的标准D环境协调性要求75网络计划工期优化的目的是为了缩短（B）。A计划工期B计算工期C要求工期D合同工期76为了有效地控制建设工程进度，必须对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。影响建设工程进度的因素有很多，其中（B）的因素是最大干扰因素。A资金B人为C技术D物资77委托监理合同中“额外工作”是指（D）。A委托监理合同中，必然出现的乙方的工作B委托监理合同中，正常工作的组成部分C由于乙方自己的原因而终止监理业务的工作D正常工作和附加工作以外的工作，或非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作78委托监理合同中“附加工作”是指（D）。A甲方委托监理合同的“标的”B甲方委托监理合同范围之内的工作C非甲方的原因，以致增加了工作量或持续时间D甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致由此增加的工作79我国的监理工程师是指（C）的一类人。A具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B取得监理工程师资格证书C取得监理工程师注册证书D监理单位从事技术管理工作80我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（ A ）正式发布的。 A1987年3月 B1979年3月C1988年底 D1992年10月81下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（ C ）A监理合同自签字之日起生效B监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更C变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知82下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（ C ）A建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B 生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种83下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（ B ）A建筑安装工程费属于静态投资B设备工器具购置费属于动态投资C建设期利息属于动态投资D固定资产投资方向调节税属于动态投资84下列活动中，（B）属于主动控制。A建议撤换不合格分包单位B确认分包单位资质C建立目标控制的组织D做好目标规则85下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（D） A发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B设计变更和工程量增加C一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时D承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工86下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（D ）A不在政府部门和施工材料和设备的生产供应等单位兼职 B不以个人名义承揽监理业务 C坚持独立自主的开展工作 D同时在两个监理单位注册和从事监理活动87下列与监理招标三个特点不符的一项是（ D ）A招标宗旨是对监理单位能力的选择B报价在选择中居于次要地位C邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好88下面（B）不属于施工单位的计划系统。A施工准备工作计划B工程项目建设总进度计划C施工总进度计划D分部分项工程进度计划89项目的最终决策文件和设计依据是(A ) A项目可行性研究报告 B监理大纲 C建设合同 D招标文件90信息的时效性是指（ D ）A合同时间内可用的信息C预定时间内可用的信息 91一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（ C ）A设计阶段B建设项目发包阶段C施工阶段 D项目竣工验收阶段92依据监理的目标划分，信息的分类应该有（B）A项目内部信息和外部信息B投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息C固定信息和流动信息D生产性、技术性、经济性和资源性信息93影响工程质量的环境因素包括工程技术环境、工程管理环境和（A）。A工程地质、水文、气象B劳动环境C质量保证体系D工作面94影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（ A）A人为因素C设备与构配件因素 95原村料进场应该取样送检，取样是由（C）进行取样并送检。A建设单位代表和抽样员B施工质量员C见证员和抽样员D监理工程师和见证员96在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是（A）。A成本加固定百分比酬金B成本加固定金额酬金C成本加奖罚金D成本加固定利润97在工程建设中起决定性作用的环节是（ A ）A设计质量控制C监理质量控制98在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（A）。A将使工程总工期延长 B不会影响其后续工作的原计划安排C不会影响其紧后工作的总时差 D工作P不会变为关键工作99在工程网络计划中，当计算工期等于计划工期时，判别关键工作的条件是该工作（D）。A自由时差最小B与其紧后工作之间的时间间隔为零C持续时间最长D最早开始时间等于最迟开始时间100在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（A）天。A6B9C12D15101在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（D）。102在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（A）的前提下，该工作可以利用的机动时间。A紧后工作最早开始B后续工作最迟开始C紧后工作最迟开始D本工作最早完成103在进行投资偏差分析时，进度偏差中拟完工程计划投资的表达式为（A）。A计划单价×拟完成工程量B实际单价×拟完成工程量C计划单价×已完成工程量D实际单价×已完成工程量104在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（C）。A在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差B在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制C针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策D在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制105在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有（D）。A改进施工工艺和施工技术B实施强有力的调度C采用更先进的施工机械D增加劳动力和施工机械的数量106在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（A）。A13B8C3D12A采用更先进的施工方法B改善外部配合条件C改善劳动条件D增加每天的施工时间107在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（A）。A预算定额B概算定额C概算指标D企业定额108在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示（C）。A工作的总时差B工作的持续时间C工作的自由时差D工作间逻辑关系109在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作i-j的完成节点j在关键路线上，则工作i-j的自由时差（D）。A等于零B小于零C小于其相应的总时差D等于其相应的总时差110在下列实际进度与计划进度的比较方法中，（D）既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作的影响程度。A匀速进展横道图比较法B非匀速进展横道图比较法CS形曲线比较法D前锋线比较法111在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是（D）。A匀速进展横道图比较法B非匀速进展横道图比较法C前锋线比较法DS形曲线比较法112在项目监理组织中，（A）应具有审核并签署工程款支付凭证的职责。A总监理工程师B总监理工程师代表C总监理工程师办公室D投资控制监理工程师113招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应当作如下回答（C）。A只需以书面形式答复提出问题的单位B只需以口头形式答复提出问题的单位C必须以书面形式发送给每一家投标人，保证招标的公开、公平，且必须说明问题的来源D必须以书面形式发送给每一家投标人，但不必说明问题的来源114招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（ A ） A工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件B选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标115直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（A）A只有一个顶头上司的一元化领导B有多个顶头上司的多元化领导C只有一个顶头上司的多元化领导D有多个顶头上司的一元化领导116质量认证分为（A）认证和（B）认证。A质量体系B产品质量C设计质量D施工质量117质量体系认证是（B）向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。A监理工程师B承包方C认证机构118主动控制与被动控制的不同之处在于（D）。A控制者不同B控制对象不同 C控制结果不同D纠正方式不同多选：1（ABC）是评价项目施工质量的依据。A质量检验评定标准B合同文件C设计文件D质量数据E工程验收资料F质量评定资料2（BDEG）是质量管理工作的四大支柱。A质量体系B质量策划C质量方针D质量控制E质量保证F质量目标G质量改进3担保法规定，可以抵押的财产有（AC）。A抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B国有土地所有权C抵押人所有房屋 D汇票、债券等所有证券 E学校、医院等公益设施4合同法规定，当事人承担违约责任的方式有（CD）。A返还财产B解除合同C继续履行合同D赔偿损失5合同法规定，当事人一方因未履行依据诚实信用原则应承担的义务，而导致当事人另一方受到损失时，应承担民事责任（AB）。A所承担的民事责任发生在订立合同过程中B假借订立合同，恶意进行磋商C所承担的民事责任属于违约责任D因过失而提供了虚假情况6合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同（BD）。A因发生不可抗力B在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务C当事人一方迟履行主要债务D当事人一方的违约行为致使不能实现合同目的7合同法规定，有下列情形之一的，合同无效（BC）。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C以合法形式掩盖非法目的D违反法律、行政法规的8按照建设工程监理独立性要求（BCD）。A工程监理企业必须是自主经营自负盈亏的经济实体B工程监理企业应当严格按照规定的依据实施监理C在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系D在开展工程监理的过程中必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、方法、手段独立地开展工作E在委托监理的工程中，工程监理单位与建设项目主管部门不得有隶属关系和其他利害关系9必须实行监理的建设工程包括（ABDE）。A大中型公用事业工程B国家重点建设工程C国债建设工程D成片开发建设的住宅小区工程E利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程10编制按子项划分的资金使用计划时，单位工程的投资目标要包括（AB）。 A建筑安装工程费用B设备工器具购置费C建设期贷款利息D预备费E投资方向调节税11材料选择和使用不当均会严重影响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（ADEF）等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。A性能B品种C质量检验数据D质量标准E适用范围F对施工要求12档案管理包括（BDE）。A组织档案B技术档案C人事档案D财务档案E行政档案13对下列原因，承包商可提出费用索赔是（BDE）。A特殊气候条件B业主未按时提供现场C工人罢工D施工图纸拖期交付E监理工程师指示中途停止施工14发包人承担违约责任的方式为（AB）。A支付违约金B继续履行C不包括赔偿损失D不包括顺延工期15法人依法应具备的条件是（AB）。A依法成立B有必要的财产和经费C可不设立机构D能够独立享有民事权利16工程监理企业管理水平的高低主要取决于（ BDE ）A监理业绩 B领导能力C注册资本 D管理制度的健全17工程建设其它投资是由（ABC）构成的。A土地使用费B与未来企业生产经营活动有关的费用C与项目建设有关的其他费用D铺底流动资金18工程师的职责是（AB）。A委派具体管理人员B发布指令、通知C工程师无权处理索赔D有权裁定19工程师审查索赔成立的条件有（AB）。A与合同对照，事件已造成承包商施工成本的额外支出，或直接工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任C承包商可以不提交索赔意向通知D承包商可直接提交索赔报告书20工程索赔费用计算中的修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括（ABE）。A只计算索赔事件受影响时段B只计算受影响时段内的某项工作所受影响工作的损失C只计算额外直接费D只计算额外间接费E重新核算投标报价的费用21工程网络计划的计算工期等于（ACE）。A单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间B单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间C双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值D双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值E时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间22工程网络计划工期优先的目的是为了（AE）A缩短计算工期B寻求资源有限条件下的最短工期C寻求资源均衡条件下的最优工期D寻求最低成本时的最优工期E在一定的约束条件下使工期最短23工程项目三大目标间的对立关系表现在（ABC）。A提高质量标准就增加投资B提高质量标准就延长工期C缩短工期就增加投资D提高质量工程不返工，相当于缩短工期E缩短工期，项目提前动用，增加经济效益24工程项目实施建设监理的程序是（ACDE）。A编制建设工程监理规划；按建设工程进度、分专业编制建设监理实施细则B进行监理准备工作C按照建设监理实施细则进行建设监理D参加工程项目备案制竣工验收，签署建设监理意见E建设监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理档案资料25构成建设工程管理体制的三方当事人是指（ ABC ）A项目业主B承建商C监理单位 D设计单位E政府监理机构26关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（ ACD ）A乙方有授予甲方权限的权利 B甲方有委托监理工程重大事项的决定权C甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D乙方有对合同承包单位的选定权 E乙方有获得奖励的权利27合同法律关系的构成要素是（AB）。A主体B客体C法律责任D法律效力28监理工程师不得在（ABCD）兼职。A政府机关 B施工单位C设备制造单位 D材料供应单位E设计单位29监理工程师对工程索赔的影响体现在（ ABCD ） A工程师受业主委托进行工程项目管理B工程师有处理索赔问题的权利C作为索赔争议的调解人D在争执的仲裁过程中作为见证人 E在诉讼过程中作为甲方的合伙人30监理工程师对生产设备的质量控制内容主要是（ABCD）。A设备的购置B设备的检查验收C设备的安装质量D设备的试车运转31监理工程师控制建设工程施工阶段进度的工作内容包括（ABE）。A审核承包商调整后的施工进度计划B签发工程进度款支付凭证C协助承包商确定工程延期时间D编制分包工程施工进度计划E定期向业主提交施工进度报告32监理工程师在进行工程项目质量控制过程中应该遵循的原则（ ABCDE ）A坚持质量第一的原则B坚持以人为控制核心C坚持预防为主D坚持质量标准E贯彻科学、公正、守法的职业规范33监理工程师在施工阶段的质量控制，主要是通过（AE）等方式或途径进行的。A审核有关的技术文件、报告、报表等B审核直方图、管理图C发布有关指令D技术交底和图纸会审E现场监督、检查和必要的试验34监理工程师在施工阶段进度控制的工作内容包括（ACD）。A下达工程开工令B协助承包商确定工程延期时间C协助承包商实施施工进度计划D监督施工进度计划的实施E提交工程竣工报告和质量评估报告35监理工程师在质量控制中应遵循的原则是（ACDEG）。A以人为核心B以施工过程控制为重点C坚持“质量第一”D预防为主E科学、公正、守法F狠抓五大因素控制G坚持质量标准、严格检查，用数据说话36监理工程师职业道德守则中包括（BCDE）等内容。A可以同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动B坚持独立自主地开展工作C不以个人名义承揽监理业务D不收受被监理单位的任何礼金E努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平37监理工作中的信息流的种类有（ BCD ） A前后流动信息 B上下流动信息 C横向流动信息 D内部与外部环境之间的流动信息E全方位流动信息38监理规划的编写要求（BCD）。A监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势B监理规划的基本内容应力求统一C监理规划的具体内容应具有针对性D总监理工程师是编写的主持人E监理规划要连贯地、不间断地编成39监理目标控制的前提工作是（AB）。A目标规划和计划B落实好控制机构、人员和职能C与业主合作监理D与被监理单位充分协商E落实全部项目建设资金40监理目标控制的前提工作是（AB)A目标规划和计划 B落实好控制机构、人员和职能C与业主合作监理 D与被监理单位充分协商E落实全部项目建设资金41监理组织结构中一般有（ACE）等几个层次。A决策层B经营管理层C协调层和执行层D实施层E操作层42建设单位凭有关部门颁发的（AD）可以开始施工。A施工许可证B营业执照C房屋销售许可证D建设工程质量监督登记通知书43建设工程监理的性质主要包括（ ABCD ）A服务性 B公正性C独立性 D科学性E强制性44建设工程监理规划的作用有（ABDE）。A指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B是工程监理企业重要的存档资料C指导建设工程的设计、施工活动有序开展D是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据45建设工程进度控制的措施包括（AC）。A技术措施和经济措施B质量保证措施C合同措施和组织措施D信息管理措施E材料供应保证措施46建设工程进度控制计划系统包括（ ACDE ）A建设单位的计划系统 B咨询单位的计划系统C监理单位的计划系统 D施工单位的计划系统 设计单位的计划系统47建设工程投资控制包括哪几个阶段(ABCD )A投资决策阶段 B投资设计阶段C建设项目发包阶段 D投资施工阶段E建设项目竣工阶段48建设工程投资控制的几个阶段分别是 （ ABCDE）A投资决策阶段 B设计阶段 C建设项目发包阶段D施工阶段 E竣工验收阶段49建筑单位工程概算常用的编制方法有（BC）。A预算单价法B扩大单价法C概算指标法D造价指标法E类似工程预算法50将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的（ABCE）。A重要程度不同B质量后果影响程度不同C控制时的运作程序不同D监控的措施不同E监督要求不同51进度计划的主要调整方法有（BC）。A调整非关键工作的持续时间B改变某些工作间的逻辑关系C改变某些工作的持续时间D利用非关键工作的总时差52设计纲要是（ABD）的主要依据。A确定工程项目的质量目标、水平B反映业主意图C工程竣工验收D编制设计文件E工程质量等级评定53施工过程对工序质量控制的内容是（BCDF）。A确定施工操作方法B确定工序质量控制流程C主动控制工序活动条件D设置工序质量控制点E及时检查上一道工序的质量F及时检验工序质量54施工过程中需要收集的主要信息有（ABDE）。A业主提供的信息B承包方提供的信息C推销商提供的信息D监理方提供的信息E与工地相关的其他信息55施工过程中需要收集的主要信息有（ABDE）A业主提供的信息 B承包方提供的信息C推销商提供的信息 D监理方提供的信息E与工地相关的其他信息56施工合同文件包括（AB）。A施工合同协议书B中标通知书C不包括招标书D不包括标准、规范57施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（BDE）。A编制施工组织设计B签署工程付款凭证C执行工程承包合同D审查工程结算E审查施工技术方案和施工进度计划58施工阶段现场质量检查的一般方法有（ADE）。A目测检查B施工记录检查C质量保证资料检查D