aAAA南水北调施工合同变更与索赔.ppt

aAAA南水北调施工合同变更与索赔 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望一、合同条件1 1、水利水电工程施工合同条件、水利水电工程施工合同条件 按照水利部有关规定，水利工程应采用按照水利部有关规定，水利工程应采用水利水电土建工水利水电土建工程施工合同条件程施工合同条件（GF-2000-0208GF-2000-0208）。南水北调工程）。南水北调工程20092009年以前招标采用了年以前招标采用了水利水电土建工程施工合同条件水利水电土建工程施工合同条件（GF-2000-0208GF-2000-0208）。）。2 2、九部委颁布的、九部委颁布的20072007年版年版中华人民共和国标准施工招标资中华人民共和国标准施工招标资格预审文件格预审文件和和中华人民共和国标准施工招标文件中华人民共和国标准施工招标文件，水，水利部利部20092009年在九部委招标资格预审文件和施工招标文件基础年在九部委招标资格预审文件和施工招标文件基础上，颁布了上，颁布了水利水电工程标准施工招标资格预审文件水利水电工程标准施工招标资格预审文件和和水利水电工程标准施工招标文件水利水电工程标准施工招标文件。同时于废止上述。同时于废止上述1.1.3 3、其中合同条件基本原则一致。、其中合同条件基本原则一致。二、合同变更1、概念1)、合同法关于变更的概念 第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。合同变更是指当事人协商一致，改变双方的权利和义务。合同变更是指当事人协商一致，改变双方的权利和义务。2 2）、合同条件关于变更）、合同条件关于变更）、合同条件关于变更）、合同条件关于变更39391515变更变更39391 1 变更的范围和内容变更的范围和内容（l l）在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承）在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。包人不得擅自变更。增加或减少合同中任何一项工作内容；增加或减少合同中任何一项工作内容；6 6增加或减少合同中任何项目的工程量超过专用合同条增加或减少合同中任何项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；款规定的百分比；1 1取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）；发包人或其他承包人实施）；2 2改变合同中任何一项工作的标准或性质；改变合同中任何一项工作的标准或性质；3 3改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；4 4改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；施工顺序；5 5追加为完成工程所需的任何额外工作。追加为完成工程所需的任何额外工作。（2）第391款（1）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价和合价，也不发变更指示。变更处理原则变更处理原则（1 1）变更需要延长工期时，应按第）变更需要延长工期时，应按第17172 2和第和第20202 2款的款的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理单位和承包方协商确定。提前变更项目的工期时，由监理单位和承包方协商确定。（2 2）变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价）变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：或合价：工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价或合价。项目的单价或合价。工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人基础，由监理人与承包人协商确定协商确定协商确定协商确定变更后的单价或合价。变更后的单价或合价。工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，则工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。2、合同变更的处理程序1）、变更指示：设计变更：设计图纸改变原合同图纸（招标图纸和投标图纸），施工过程中的设计变更、修改。(一般由设计提出)施工变更：应施工现场的需要进行的变更。如随机锚杆、边坡支护等。（可以是发包人、承包人、监理人提出）无论谁提出变更，但都必须有监理人的指示。包括但不限于：变更内容、变更工程量、施工技术要求、文件图纸、变更处理原则。2）、变更报价若承包人对变更处理原则持异议时，应在收到变更指示后7天内通知监理人，监理人应在收到通知后7天答复承包人。直到协商一致。承包人收到变更指示后28天内，向监理人提交变更报价书，包括但不限于：确认的变更处理原则、变更工程量、变更单价、变更处理措施及进度计划（施工方案）、单价分析。3)、变更决定监理人应在收到承包人变更报价书后28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，并通知承包人。（监理人应获得授权）发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见，发包人和承包人未能就监理人的决定取得一致意见，则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工则监理人可暂定他认为合适的价格和需要调整的工期，并应将其暂定的变更处理意见通知承包人和发期，并应将其暂定的变更处理意见通知承包人和发包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，包人，此时承包人应遵照执行。对已实施的变更，监理人可将其暂定的变更费用列入第监理人可将其暂定的变更费用列入第33332 2款规定款规定的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到的月进度付款中。但发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的监理人变更决定后的2828天内要求按第天内要求按第44441 1款的规款的规定提请争议评审组评审，若在此时限内双方均未提定提请争议评审组评审，若在此时限内双方均未提出上述要求，则监理人的变更决定即为最终决定。出上述要求，则监理人的变更决定即为最终决定。在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。承包人收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再提交变更报价书，监理人应补发变更决定通知。4）、变更实施 完成上述工作后，变更项目就和合同内的项目完全一致，可以按照合同项目一样实施，月进度计量和支付和合同清单项目一样。变更项目实施。影响到其他项目的单价或合价时，其他项目也可以变更。3、实践中变更处理思路1）、存在问题承包人提交变更不及时，变更已实施，但变更申请仍未提出；监理人发布变更指示不及时；发包人作出变更决策不及时；承包人和发包人、监理人对变更的处理原则存在分歧；项目实施过程中，当事人双方未协商一致成立争议评审机构；由于上述因素，项目已完工，仍有大量变更为处理。2）、解决的思路当事人双方本着诚实信用的原则，实事求是的面对未处理的变更；完善变更程序：指示、报价、决定 指示：包括施工图纸、设计修改和变更、现场监理指令、会议纪要等。报价：结算阶段处理变更，难度很大，承包人往往不愿让步，而业主受执行概算方面的考虑，也不愿让步。协商一致是解决问题的关键，当事人双方作出适当的让步，是解决问题的关键即所谓的双赢。争议最大的问题时变更项目的单价 主要表现在：如何理解和执行变更处理原则，如：人材机等的价格水平、费率标准、定额引用。确定是否是变更和如何确定变更单价的最核心的文件-监理人批准的施工方案。变更项目的价差问题有两种处理思路：一是按照合同静态价格水平，计算出变更项目单价，而后参与合同的调价；二是按照变更实施时的价格水平确定变更项目单价，在整个合同调价时，变更项目不参与调价。但南水北调项目的调价是不完全调价，建议采用第二种处理思路。当事人协商一致后，有监理人出具会议纪要，作为最终解决变更问题的凭据。4、完工结算时的变更39.7合同价格增减超过15%本款是针对合同报价中承包人摊销的管理费和相关现场费而实施的变更。一般情况，在工期变化不大时，可以理解为承包人投入的管理费和摊销的现场费未发生变化。如结算价超过合同价的15%时，应对超过15%的金额，扣减其中的管理费和摊销的现场费。如结算价不足合同价的85%时，对不足部分，业主应补偿承包人应回收的管理费和摊销的现场费。三、索赔1、索赔的概念1）民法通则：第一百一十二条 当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。第一百一十四条 当事人一方因另一方违反合同受到损失的，应当及时采取措施防止损失的扩大；没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失要求赔偿。2）合同法第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3）合同条件关于索赔的描述431 索赔的提出 承包人有权根据本合同条件的任何条款及其它有关规定向发包人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的28天内，将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内，再向监理人提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响，承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的28天内，向发包方和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。4）索赔类型费用索赔：不含利润工期索赔 43432 2 索赔的处理索赔的处理（1 1）监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当）监理人收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录的副本。录以备核查，监理人可要求承包人提交全部记录的副本。（2 2）监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的）监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的4242天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决定，在上述时限内将索赔处理决定通知承包人。定，在上述时限内将索赔处理决定通知承包人。（3 3）发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后）发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14 14 天内，将天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定，则监理人应在收到上述通知后的的决定，则监理人应在收到上述通知后的1414天内，将确定的索赔金天内，将确定的索赔金额列入第额列入第3333、3535或或3636条规定的付款证书中支付；若双方或其中任何条规定的付款证书中支付；若双方或其中任何一方不接受监理人的决定，则双方均可按第一方不接受监理人的决定，则双方均可按第4444l l款的规定提请争议款的规定提请争议评审组评审。评审组评审。（4 4）若承包人未遵守本条各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监）若承包人未遵守本条各项索赔规定，则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议评审组按第理人核实后决定的或争议评审组按第44.3 44.3 款规定提出的或由仲裁机款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。构裁定的金额。43433 3 提出索赔的期限提出索赔的期限 （1 1）承包人按第）承包人按第35351 1款的规定提交了完工付款申请单后，应认款的规定提交了完工付款申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。（2 2）承包人按第）承包人按第36361 1款规定提交的最终付款申请单中，只限于款规定提交的最终付款申请单中，只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。提出索赔的最终提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。提出索赔的最终期限是提交最终付款申请单的时间。期限是提交最终付款申请单的时间。2、可以索赔的理由1）不可抗力导致的承包人的损失。2）发包人违约导致承包人的损失。发包人提供的条件不符合合同要求；发包人支付不及时；设计供图不及时；发包人其他履约不当。3）监理人失误导致承包人的损失。4）其他第三人导致承包人的损失。5）有经验的承包人无法预料到的风险，导致承包人的损失（如奥运会等）3、存在问题1）索赔不及时2）程序不完善3）证据不全面4）建管体制有障碍5）结果是到结算时还有大量索赔未处理，当事人双方亦未达成共识。4、解决思路1）不可抗力的索赔可以处理；2）涉及到当事人的责任问题，建议这方面的索赔采取灵活措施；3）其他第三人导致承包人的损失、有经验的承包人无法预料到的风险导致承包人的损失，也可以适当考虑；4）本着诚实信用、实事求是的态度，当事人协商一致，并有监理人形成会议纪要，一次解决。案例 鲁布革水电站工程中，日本大成株式会社首先引燃了鲁布革水电站工程中，日本大成株式会社首先引燃了“导火索导火索”。在合同实。在合同实施过程中，他们称业主没有按照合同规定，提供合格的三级标准现场公路。施过程中，他们称业主没有按照合同规定，提供合格的三级标准现场公路。承包商车辆只能在块石垫层路面上行驶，造成轮胎严重的非正常消耗。他们承包商车辆只能在块石垫层路面上行驶，造成轮胎严重的非正常消耗。他们要求业主给予要求业主给予400 400 条超消耗轮胎补偿，也就是条超消耗轮胎补偿，也就是“业主违约赔偿业主违约赔偿”。最终补偿了最终补偿了208208条轮胎。条轮胎。承包商的证据：有关证据的准备：承包商的证据：有关证据的准备：1 1、工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止。到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止。2 2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表。各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表。3 3、施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找。时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找。4 4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档。认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档。5 5、工程照片需有专人管理，照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的工程照片需有专人管理，照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排。相机。将照片按工程进度整理编排。6 6、收集记录每天的气象报告和实际气候情况。收集记录每天的气象报告和实际气候情况。7 7、整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日编整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日编号归档。号归档。8 8、完整的工程会计资料，包括工卡、人工分配表、工资薪金支票、材料购买完整的工程会计资料，包括工卡、人工分配表、工资薪金支票、材料购买定货单、收讫发票、收款票据、账目及有关图表、财务信件、经会计师核证定货单、收讫发票、收款票据、账目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等。的财务决算表等。9 9、所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场日报表、材料设备进场 教你写字 下面是赠送的下面是赠送的PPT模板不需要朋友可以下载模板不需要朋友可以下载后编辑删除！谢谢！后编辑删除！谢谢！感恩 父母天冷时，是他们给你送来温暖有时，他们会对我们发火感恩父母感谢你们把我带到了这个世界感谢你们给了我自由的空气感谢你们 谆谆的教导 殷殷的嘱托 我长大了 而你们却老了 谁言寸草心 报得三春晖 我会向你们献上一片诚挚的孝心 祝你们永远健康 对部门及岗位职责的理解 系统集成（SI，System Integration）：就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成项目实施项目实施售后运维售后运维负责集成项目软、硬件产品与网络设备的安装、调试及使用培训、售前技术支持。负责项目及相关技术问题的跟踪和解决，售后设备维护工作。岗位职责三、工作总结 项目运维 项目实施 银青高速l无线网桥l视频监控 东毛隧道l语音电话l人员定位基站l隧道监控l停车场项目全面实施（IP设置）银青路基五标贵州独平高速项目全面实施（监控室机柜布线）四、心得体会 在这段时间的学习过程中，我对部门很多产品从零学起，刚到公司的时候感觉压力很大，经过这些时间的认真学习和实际操作，调整心态，现已完全能融入公司的各项岗位职责和管理制度中。这些时间，感觉不仅仅是工作技能的提深，更宝贵的是对我人生观念和工作认识有了很大的改变，还让我对工作流程和工作方法有了深刻的体会。由于到达公司时间较短，不可能一下子将公司所有产品亲自操作一遍，但通过公司相关文档的学习收获颇多。希望以后有机会多多参加这些的项目。“九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下”只有通过工作中的点点滴滴，脚踏实地做事，才能成为一名优秀的集成工程师。五、职业发展规划第二阶段低姿态起步、踏实做事虚心请教，加强相关产品学习成为一名优秀的集成项目管理工程师 相关证件的考取项目管理流程的学习第一阶段第三阶段