一级建造师建设工程法规套题.doc

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)12007年3月20日，张某取得一级建造师注册执业证书，2008年6月20日，张某变更执业单位，与原聘用单位解除劳动关系，并按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，张某的注册有效期应当截止到( )。 A2012年6月20日 B2011年6月20日 C2011年3月20日 D2010年3月20日2在我国法律体系中，自然资源法主要包括节约能源法和( )等。 A环境保护法 B环境影响评价法 C噪声污染环境防治法 D土地管理法3某建筑公司与某房地产开发公司签订了一个施工承包合同，由建筑公司承建一栋20层的办公楼，合同中约定开工日期为2007年1月20日，竣工日期为2008年5月1日，每月30日，按照当月所完成的工程量，开发公司向建筑公司支付工程进度款，其法律关系构成要素应为( )。 A主体是办公楼，内容是建筑公司按期开工 B主体是开发公司，内容是开发公司按市价支付工程款 C客体是工程款，主体是办公楼 D客体是办公楼，主体是建筑公司42009年2月1日，甲施工企业与乙设备安装公司签订了一份设备租赁合同，合同约定，甲施工企业应于设备进场后两周内支付乙设备安装公司租金。2009年3月1日，工程开工，设备如期进场。但直到2009年4月1日，甲施工企业仍未支付乙设备安装公司租金。则乙设备安装公司的诉讼时效截止时间是( )。 A2010年3月1日 B2010年3月15日 C2010年4月1日 D2011年3月1日5在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年13周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应( )。 A认定为无民事行为能力 B认定为限制民事行为能力 C认定为属于完全民事行为能力人 D由其国家的领使馆认定6在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代理人据此接受了委托。根据相关法律规定，以下表述正确的是( )。 A被代理人和代理人承担连带责任 B代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任 C按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任 D被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任7法定代理是基于( )的代理。 A法律直接产生 B行为人合法权益而设立的一种代理形式 C建立在这种人身信任的基础上 D法律的直接规定而产生8根据物权法的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自( )时发生效力。 A交付 B该约定生效 C法律行为生效 D事实行为成就9甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误总共交货210t。根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据是( )之债。 A合同 B侵权行为 C不当得利 D无因管理10债权人领取提存物的权利，自提存之日起( )年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。 A2B3C4D511某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2007年9月1日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2007年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2008年3月1日前付清工程尾款。由于建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为( )。 A2008年9月1日 B2009年9月1 日 C2009年12月1日 D2010年3月1日12根据我国建筑法的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取( )。 A安全生产许可证 B施工许可证 C建设用地规划许可证 D建设工程规划用地13甲公司向乙公司发出了同意出售建筑材料的承诺，但是由于外界原因超过了承诺期阳到达，则该承诺属于( )。 A承诺超期，该承诺无效 B承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定 C承诺延误，该承诺无效 D承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定14某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标构成中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的有( )。 A地税局与甲公司签订的承包合同无效 B甲公司应承担违约责任 C甲公司应承担缔约过失责任 D甲公司的行为违反了我国招标投标法的规定15赵某是某监理公司派出的监理人员，由于长期在施工单位工作，与施工单位的工作人员建立了良好的私人关系，在一次施工过程中，施工单位违规操作，赵某碍于面子没有及时纠正，结果施工质量出了问题给建设单位造成了巨大损失，为此建设单位要求监理公司予以赔偿，就此事你认为下列表述中错误的是( )。 A工程监理单位接受建设单位委托，代表建设单位进行项目管理 B工程监理单位就是建设单位的代理人 C赵某是该建设项目的监理人员，赵某与施工单位串通，应负主要责任，建设单位应要求赵某予以赔偿，施工单位要承担连带责任 D赵某是监理公司派出的监理人员，工程监理单位应为其行为负责162010年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2010年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是( )。 A甲建设单位 B乙施工单位 C李某与甲建设单位 D李某与乙施工单位17甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由( )承担。 A项目经理与建设单位 B项目经理与乙供应商 C项目经理与甲施工单位 D施工单位与乙供应商18甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是( )。 A该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效 B该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效 C甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立 D甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立19甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司由于业务开展很不顺利，于是李某以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由( )承担。 A甲建筑公司 B乙建筑公司 C丙公司 D李某20根据安全生产许可证条例的规定，以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定的是( )。 A保证本单位安全生产条件所需资金的投入 B主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格 C管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训并考核合格 D有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装21在施工成本计划中，（）施工成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的。 A控制性 B竞争性 C实施性 D项目性22对已经发生的、正在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（）核算。 A会计 B业务 C动态 D统计23进行施工成本偏差分析最常用的一种方法是（）。 A表格法 B横道图法C曲线法 D直方图法24在进行月(季)度成本分析时，如果发现是属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应该（）。 A从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度 B增加收入，弥补亏损 C采取增收节支措施，防止今后再超支 D停止生产，等待机会25通过（）比率法的分析，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占成本总量的比重，同时也可看出量、本、利的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向。 A相关 B构成 C动态 D静态26下列关于工程网络计划的表述中，正确的是（）。 A单代号搭接网络计划属于肯定型网络计划 B双代号网络计划属于非肯定型网络计划 C双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划 D单代号网络计划属于事件网络计划27设计方进度控制的任务是依据（）对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。 A可行性研究报告 B设计标准和规范 C设计任务委托合同 D设计总进度纲要28施工方进度计划编制的内容不包括（）。 A与进度计划有关系的资金使用计划 B周期不同的施工计划 C深度不同的控制性、指导性施工进度计划 D实施性施工进度计划29建设工程常用网络计划中，双代号网络图中虚箭线表示（）。 A自由消耗程度 B工作的持续时间 C工作之间的逻辑关系 D非关键工作30某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5d和3d，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4d，则工作M的实际进度（）。 A既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B将其紧后工作的最早开始时间推迟1d，并使总工期延长1dC不影响其后续工作的正常进行，但使总工期延长1dD不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟1d31施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行( )次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A1B2C3D532根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应将施工现场的公开设置保持一定的安全距离，这些公开设置是指( )。 A办公区与生活区 B办公区、生活区与备料区 C备料区与施工区 D办公区、生活区与施工区33某工程已具备竣工条件，2010年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2010年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2010年3月20日再次验收合格，2010年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自( )开始。 A2010年3月2日 B2010年3月7日 C2010年3月20日 D2010年3月31日34甲公司欠乙公司10万元，丙公司欠甲公司10万元，均已届清偿期。由于甲公司一直不行使对丙公司的10万元债权，致使其自身无力向乙公司清偿10万元债。根据我国合同法的规定，以下表述正确的是( )。 A乙公司可以代位行使甲公司对丙公司的债权 B乙公司可以代位行使乙公司对甲公司的债权 C甲公司可以代位行使甲公司对丙公司的债权 D乙公司可以以甲公司的名义行使对丙公司的债权35根据建设工程质量管理条例的规定，( )必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。 A监理单位 B施工单位 C建设单位 D勘察单位36甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国合同法的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在( )之前向法院或仲裁机构申请。 A2007年3月10日 B2007年3月20日 C2008年3月10日 D2008年3月20日37根据我国环境影响评价法的要求，建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响( )，对产生的环境影响进行分析或者专项评价。 A登记表 B报告表 C报告书 D报告单38甲建筑公司与建设单位签订的合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则( )。 A后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据 B后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据 C应当以两个合同的平均价作为结算依据 D不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同39甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是( )。 A甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同 B因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同 C不得安排甲从事有毒、有害的劳动 D可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全40根据劳动合同法实施条例的规定，以下不属于劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同的情形是 ( )。 A用人单位违反法律、行政法规强制性规定的 B劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的 C劳动者在试用期内提前1日通知用人单位的 D用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的41用人单位与劳动者已建立劳动关系，但未同时订立书面劳动合同的，则用人单位应当自用工之日起( )内订立书面劳动合同。 A15日 B1个月 C2个月 D3个月42建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。 A法院对垫资应当按照工程欠款处理 B由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效 C法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持 D法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持432007年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者三日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于 2007年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”则该广告属于( )。 A要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任 B要约，甲公司应当承担违约责任 C要约，甲公司应当承担缔约过失责任 D要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任442008年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一份传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。丙钢铁公司获悉甲公司的要求后，在2008年3月14日向甲公司发出电报称：我公司完全同意你公司发给乙公司的传真的内容，请做好收货付款准备。则对于本案表述正确的是( )。 A甲公司和丙公司通过要约和承诺，合同已经成立 B甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C丙公司的传真不构成承诺，所以合同并未成立 D甲公司的传真不构成要约，丙公司的传真也不构成承诺，所以合同并未成立45某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于( )。 A要约邀请 B要约撤销 C承诺 D新要约462008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一份钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时交货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下各10%。甲公司应当以每吨( )元的价格向乙公司支付货款。 A5000B4900C6000D588047甲建筑公司与业主签订的施工合同中约定由甲建筑公司先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果甲建筑公司没有按约定去修建工程，则业主可以行使( )。 A同时履行抗辩权 B先履行抗辩权 C先履行抗辩权，但是不能追究甲建筑公司的违约责任 D先履行抗辩权，同时可以追究甲建筑公司的违约责任482010年7月23日，甲建设单位与乙公司签订一份施工总包合同，合同约定，由乙公司为其承建某工程。2010年8月1日乙公司将其中的某分项工程分包给丙公司，双方仅仅是以口头形式约定了合同事项并没有签订书面的分包合同。则在乙公司所签订的合同中，( )。 A总包合同成立，分包合同成立 B总包合同成立，分包合同不成立 C总包合同不成立，分包合同成立 D总包合同不成立，分包合同不成立49甲、乙双方在合同中约定，甲公司在收到乙公司的30%的预付款后即行发货，由于乙公司资金紧张，要求甲公司先发一批货应急，遭到甲公司的拒绝。则甲公司的行为属于( )。 A违约行为 B行使先履行抗辩权 C行使不安抗辩权 D行使同时履行抗辩权50甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订承包合同，由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。在施工工程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司，分立协议约定，该住宅小区项目由丙公司负责完成。在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产生的责任应当由( )承担。 A甲公司 B丙公司 C丁公司 D丙公司和丁公司连带51承包商甲某与某建筑材料供应商签订了钢材购销合同，约定建材供应商向乙承包商、丙承包商交付钢材，但是，建材供应商却只向乙承包商履行，而没有向丙承包商履行，致使丙承包商因缺钢材而影响施工，造成经济损失，对此，建材供应商应向( )承包商承担违约责任。 A丙 B乙 C甲 D乙、丙52甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方应向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还( )万元。 A10B16C20D3253甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为( )万元。 A700B350C600D65054甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第10层住房出售给甲，2010年11月8日交付房屋”。2010年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国合同法的规定，以下表述正确的是( )。 A甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任 B甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同 C甲只能等到2010年11月8日方能要求乙承担违约责任 D甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任55下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人( )，保护自己的合法权益。 A可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任 B只能依据违约金条款要求对方承担责任 C可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任 D可以依据定金条款要求对方承担责任56根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是( )。 A保证 B留置 C定金 D动产质押57甲建筑公司与乙水泥厂签订了一份水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定供货，则下面说法正确的是( )。 A乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任 B丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任 C丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任 D乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任58甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，( )可以为这笔贷款提供保证担保。 A市政府建设行政主管部门 B乙银行 C丙建筑工程公司 D丁大学59某供应商明明知道施工企业法定代表人李某超越权限，仍然与其签订了设备销售合同。根据我国合同法的规定，则该合同为( )合同。 A效力待定 B无效 C可撤销 D有效60建设单位与供货商签订的钢材供货合同约定由供货商送货至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商将钢材送到工地后，( )。 A由建设单位承担运费 B由施工单位承担运费 C由供货商承担运费 D建设单位与供货商分担运费612004年A从B处购买一处楼房，价格为每平方米3780元。在办理两证过程中，该地段房价不断上涨，因此，B以各种理由拖延办理两证。2007年1月，8的18岁儿子C将B和A一起告上法庭，理由是该房产归8和C共有，未经C同意，其母亲擅自将房产出售，请求法院判买卖协议无效。法院应判决该( )。 A协议无效 B法定代理无效 C协议需要经C事后追认方为有效，否则无效 D法定代理有效62甲建筑工程公司于2010年6月22日向乙银行贷款800万元人民币，并以其所持有的某上市公司股票800万股设定质押，2010年7月10日签订书面合同。则此合同( )生效。 A书面合同签订时 B依法向有关部门备案后 C依法办理出质登记后 D质物移交于质权人占有时63根据我国民事诉讼法的规定，以下属于民事诉讼参加人的是( )。 A证人 B鉴定人 C第三人 D诉讼代理人64根据我国民事诉讼法的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前( )日。 A30B20C7D1565需要保全证据的情况有两种，一是证据( )；二是证据在以后难以取得。 A涉及国家秘密和个人隐私 B因客观原因不能自行收集 C可能灭失 D为案外人所掌握662010年5月22日，甲市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中认定涉案施工单位不具备相应的资质等级，但在判决作出后该院院长发现该事实的认定存在重大错误。则他应当( )。 A要求法院改判 B直接作出再审的决定 C提交审判委员会讨论决定是否再审 D提请上级人民法院决定67某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是( )。 A罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任 B罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任 C罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任 D罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任68建设工程纠纷的产生是指建设工程当事人对建设过程中的( )产生了不同的理解。 A权利义务 B工程建设分歧意见 C工程质量 D竣工时间69以下关于保险人的代位求偿权行使的表述中，不正确的是( )。 A保险事故发生后，保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对第三者的请求赔偿的权利的，保险人不承担赔偿保险金的责任 B在保险人向第三者行使代位求偿权利时，被保险人应当向保险人提供必要的文件和其所知道的有关情况 C保险人向被保险人赔偿保险金后，投保人未经保险人同意放弃对第三者的请求赔偿的权利的，该行为有效 D由于被保险人的过错致使保险人不能行使代位求偿权的，保险人可以相应扣减保险赔偿金70某开发公司是某住宅小区的建设单位；某建筑公司是该项目的施工单位；某采石场是为建筑公司提供建筑石料的材料供应商。2010年9月20日，住宅小区竣工。按照施工合同约定，开发公司应该于2010年10月2日向建筑公司支付工程款。而按照材料采供合同约定，建筑公司应该于同一天向采石场支付材料款。2010年9月30日，建筑公司负责人与采石场负责人协议并达成一致意见，由开发公司代替建筑公司向采石场支付材料款。建筑公司将该协议内容书面通知了开发公司，2010年10月2日，采石场请求开发公司支付材料款，但开发公司却以未经其同意为由拒绝支付。就此问题，以下表述正确的是( )。 A建筑公司与采石场私下达成一致并未经得开发公司同意，所以开发公司有权拒绝 B住宅小区竣工，但未经监理单位出具证书，所以开发公司不用支付工程款，所以可以以此为由拒绝支付采石场的请求 C采石场与开发公司并没有签订合同，所以采石场仍应向建筑公司而不是开发公司索款，开发公司可以拒绝 D建筑公司已经将债权转让事宜通知了开发公司，所以，建设单位必须支付工程款二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有( )。 A李某因工伤丧失了民事行为能力 B张某取得资格证书4年后方才申请注册 C赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册 D魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册 E孙某虽然已年满65岁，但仍担任单位的咨询顾问72法人是指具有( )，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。 A权利 B承担义务 C自然人 D民事权利能力 E民事行为能力73下列选项中，属于法律关系变更的是( )。 A买卖关系中，卖方收款后将标的物交付于买方 B买卖关系中，买卖双方改换了标的物 C买卖关系中，卖方发生变更 D买卖关系中，买方根据卖方的请求延缓了其交货的期限 E买卖关系中，买方付于卖方的标的物款项74甲某为乙建筑公司的员工，2010年3月10日，甲某在没有乙建筑公司委托的情况下，却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥。根据相关法律的规定，以下表述中，错误的有( )。 A甲某的行为属表见代理，该合同有效 B甲某的行为属无权代理，该合同无效 C水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立 D水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任 E水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立75知识产权的基本特征包括( )。 A经济性 B具有人身权和财产权的双重性质 C专有性 D地域性 E时间性76在下列的表述中，( )的诉讼时效为l年。 A国际货物买卖合同争议提起诉讼或仲裁 B身体受到伤害要求赔偿 C延付或拒付租金 D出售质量不合格的商品未声明 E技术合同争议提起诉讼或仲裁77某进出口贸易公司的办公楼建设项目已于2010年7月1日领取施工许可证。根据我国建筑法关于施工许可证的有关规定，下列说法不正确的有( )。 A该项目应在2010年8月1日前开工 B该项目应在2010年9月1日前开工 C该项目应在2010年10月1日前开工 D若因故未能按期开工，某进出口贸易公司应向发证机关申请延期 E某进出口贸易公司申请延期，则每次延期可达半年78根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，投标文件一般包括( )。 A投标函 B投标保证金 C施工组织设计 D商务和技术偏差表 E投标报价79某沿海城市拟修建中港码头，必须进行公开招标，下列( )的行为违反了我国招标投标法的规定，可以并处1万元以上10万元以下的罚款。 A向其中一投标人透露已获招标文件的潜在投标人的实力 B向某私营企业业主王某透露已获取招标文件的潜在投标人的名称 C向该市的公务员张某透露已获取招标文件的潜在投标人的数量 D向一投标人泄露标底 E向咨询公司透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况80根据招标投标法的规定，以下属于可以不进行招标的施工项目有( )。 A施工主要技术采用特定专利的项目 B施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目 C在建工程追加的主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的项目 D全部或者部分使用国有资金投资的项目 E大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目81施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是( )。 A工业废水处理达标后排人河流 B经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C将清洗设备的废水回灌补给地下水 D将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场 E将废物用于外省工地须经外省地环境部门批准82根据我国安全生产法的规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的( )予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 A决策机构 B个人经营的投资人 C投资人 D主要负责人 E安全生产管理人员83某企业拟拆除该单位的污水处理设施，下列叙述中，不符合环境保护法要求的县( )。 A该企业应在拆除该设施前，向上级主管部门申报 B上级主管部门接到该企业拆除申报后，逾期未批复的，该企业应当继续申报 C该企业可根据自身情况，随时决定实施拆除措施 D该设施如果确有必要拆除，应首先征得所在地的环境保护行政主管部门的同意 E该企业应在拆除该设施前向国家环境保护部门申请批准84根据我国劳动法的规定，符合对未成年人特殊保护规定的有( )。 A不得安排未成年人从事矿山井下作业 B不得安排未成年人从事低温、冷水作业 C不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 D不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动 E用人单位应当对未成年人定期进行健康检查85某安装工程项目于2010年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，在8月20日9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的说法中，正确的有( )。 A试车考核期的保险责任至10月15日 B试车考核期的保险责任至11月15日 C维修期应从6月30日开始算 D维修期应从7月15日开始算 E保险责任可以拖延至3年的维修期满日86某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标构成中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。则对于本案表述正确的有( )。 A地税局与甲公司签订的承包合同无效 B甲公司应承担违约责任 C甲公司应承担缔约过失责任 D甲公司的行为违反了我国招标投标法的规定 E地税局与甲公司签订的承包合同有效87下列有关合同中，不适用我国合同法调整的有( )。 A委托合同 B供用电合同 C收养合同 D借款合同 E婚姻88根据我国合同法的规定，以下属于可撤销合同的有( )。 A违反法律的强制性规定的合同 B以合法行为掩盖非法目的的合同 C因重大误解订立的合同 D一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 E订立合同时显失公平的合同89根据我国合同法的有关规定，以下关于合同变更的表述中正确的有( )。 A变更的条款对当事人双方有约束力 B必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 C当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D当事人可以将合同转让给他人 E变更合同必须是书面形式90导致合同无效的原因有( )。 A损害社会公共利益 B违反法律、行政法规的一般性规定 C以合法形式掩盖非法目的 D一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 E一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益91在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据我国合同法的规定履行。下列表述中正确的有( )。 A质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行 B履行地点不明确，给付货款的，在接受货币一方所在地履行 C履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 D价款不明确的，可按照合同签订地的市场价格履行 E质量要求太高，可根据当地标准履行92承包商对于诸如“由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务”等情况，有权提出提前解除合同。此时，承包商行使的权力不是( )。 A异时履行抗辩权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不安抗辩权 E先时履行抗辩权93同时履行抗辩权的成立要件包括( )。 A由同一双务合同产生互负的债务 B双方基于同一双务合同且互负债务 C在合同中未约定履行顺序 D当事人另一方未履行债务 E对方的对待给付是可能履行的义务94以下属于不可以进行抵押的财产是( )。 A有房屋买卖合同和购房发票但尚未办理产权证的商品房 B土地所有权 C高等学校的教室、实验室和学生宿舍 D抵押人依法承包并经发包人同意的荒滩的土地使用权 E建设审批程序规范的在建工程95施工合同审计纠纷的防范措施有( )。 A审计机关的独立性得不到保证 B正确认识审计监督权 C确保审计机关的独立性 D规范审计工作 E合同约定应当明确96根据民事诉讼法的规定，以下对诉讼财产保全的说法，正确的是( )。 A可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或难以执行的案件 B须在诉讼过程中应当事人提出申请 C必要时法院也可依职权作出 D必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施 E申请人必须提供担保，