建筑工程施工合同(通用).doc

GF19990201建设工程施工合同（示范文本）建设单位 施工单位 工程名称 签订日期 年 月 日 中华人民共和国建设部 制定 监制定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除：2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量，因承包 人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价 格的 % 。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 （大写）。质量保修金银行利率为 五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： 无 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。发包人（公章）：法定代表人（签字）： 年 月 日 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 年 月 日 17 附件3：工 程 质 量 保 修 书发包人（全称）： 承包人（全称）： 使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内 按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程。供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下： 按建设工程管理条例 二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修 期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为 壹 年，屋面防水工程为 年；2、电气管线、上下水管线安装工程为 年；3、供热及供冷为 个采暖供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年；5、其他约定。 三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目、承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约 16 第一部分 协 议 书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 批准文号： 资金来源： 自筹 二、工程承包范围承包范围： 三、合同工期开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历天数： 四、质量标准工程质量标准： 五、合同价款金额（大写）： （人民币） ： 元 1 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款（附件）5、本合同通用条款（见另册）6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款 中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合约定的期限和方式支付合同 价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定经工商行政管理机关鉴证后生效。 2 附件2 ： 发包人供应材料设备一览表序号材料设备品 种规 格 型 号单位数量单价质 量等 级供 应时 间送 达地 点备注 15 附件1： 承包人承览工程项目一览表单位工程名 称建筑规模建筑面积(平方米)结构层数跨度(米)设备安装内 容工程造价(元)开工日期竣工日期发 包 人： （公章）执照注册号： 资质等级： 住 所： 法定代表人： 委托代理人：电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号：邮政编码： 承 包 人：抚顺中通建设（集团）有限公司 （公章）执照注册号：09资质等级： 一级住 所：抚顺市新抚区浑河南路（中段）28-1号法定代表人： 梁川委托代理人：电 话： 0413-传 真： 0413-开户银行： 帐 号：邮政编码： 建设行政主管部门意见： 编号： 年 月 日经手人： 鉴证机关意见： 编号： 年 月 日经手人： 14 3 第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 执行通用条款 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称： 发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定： 4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人对图纸的保密要求： 无 使用国外图纸的要求及费用承担： 无 4 (2)承包人投保内容： 41、担保41.3 本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项: 46、合同份数46.1 双方约定合同副本份数: 陆 份 47、补充条款 13 本合同通用条款15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款 双方约定的承包人其他违约责任： 执行通用条款 37、争议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时选择:(1) 向 部门请求调解;(2) 向 仲裁委员会提请仲裁;(3) 向 当地 人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程: 无 分包施工单位为： 39、不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定： 执行通用条款 40、保险40.1 本工程双方约定投保内容如下:(1) 发包人投保内容： 执行通用条款 发包人委托承包人办理的保险事项： 12 二、双方一般权利和义务5 工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3 发包人派驻的工程师 姓名: 职务: 职权: 5.6 不实行监理的、工程师的职权： 无 7、项目经理姓名： 职务： 8、发包人工作8.1 发包应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 开工前 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 开工前 5 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间: 开工前 (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前 (6)水准点与座标控制点交验要求: 开工前 (7)图纸会审和设计交底时间: 开工前 (8)协调处理施工场 地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 执行通用条款 (9)双方约定发包人应做的其他工作: 执行通用条款 8.2 发包人委托承包人办理的工作: 9、承包人工作 9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: (2)提供计划、报表的名称及完成时间： 6 八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1 承包人提供竣工图的约定: 32.6 中间交工工程的范围和竣工时间: 十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款 本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款 本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款 双方约定的发包人其他违约责任: 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款 11 七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备车一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符: 无 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无 (3)承包人可代为调剂串换的材料: 无 (4)到货地点与一览表不符: 无 (5)供应数量与一览表不符: 无 (6)到货时间与一览表不符: 无 27.6 发包人供应材料设备的结算方法: 无