2022工程分包合同范本_1.docx

2022工程分包合同范本工程分包合同范本1承包方（甲方）：代表人：分包方（乙方）：责任人：风险提示：分包合同条款内容应当规范、详细、具备可操作性，否则，假如承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以询问专业律师，避开某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 甲乙双方以合同法为依据，本着诚恳信用的原则进行协商，现协商一样签订本合同，并遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围4、承包内容：5、建筑面积：6、承包方式：二、合同工期1、乙方进场前须提前_天通知甲方。2、合同工期：本工程于_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，共_日历天。三、预付款担保及履约担保乙方同意以下列第（）种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保，乙方须在签订本合同的同时，向甲方供应预付款银行担保、分包履约担保书。（1）预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前，乙方需出具与预付款同等金额即_万元的预付款银行保函给甲方，预付款银行保函的期限为从预付款支付前起先到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。（2）履约保函：在合同签订后_天内，并在第一笔工程款支付前，乙方需出具合同金额的_%，计_万元的银行保函给甲方，履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务（除保修义务外）为止。（3）提交履约保证金：在合同签约后_天内，乙方须提交合同金额的_%的履约保证金_万元于甲方的指定银行，至乙方完成合同约定全部义务（除保修义务外）为止返回保证金。四、工程款支付1、工程预付款：_万元。2、乙方须在每月_日将当月实际完成工作量上报甲方。经甲方审核后，由甲方提交监理、业主，在得到监理、业主批准后，在业主向甲方支付工程款到账后_天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到账工程款，扣除甲方代扣代缴的税金、甲方供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后，按_%进行支付。工程竣工验收通过后，工程款累计支付不超过累计完成工作量的_%，竣工验收完成并办理好工程结算手续后_天内支付_%，留_%作为保修金，等_年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。五、甲方工作1、甲方应在乙方队伍进场前，组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收，并做好相应台账。2、开工甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。3、工程完工时，甲方要刚好组织人员验收。4、要刚好支付工程价款，不得延期支付。六、乙方工作1、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量、工期、平安与文明，按合同约定完成全部义务。2、乙方应按甲方项目部的要求，仔细做好台账工作，并保存和管理好各种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告，遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。3、遵守国家和地方现行的有关环境爱护、职业健康和平安的法律、法规。乙方在施工过程中严格限制好施工噪声、扬尘对四周环境影响，遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工。4、对进场人员进行技术、质量、平安交底。5、甲方验收工程时，须主动协作。七、隐藏工程和中间及分项验收1、工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件，乙方自检互检合格后，通知甲方代表组织验收，验收合格，经各方代表在验收记录签字同意后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方担当。如工程质量符合规范要求，验收24小时后，各方代表不在验收记录上签字，可视为各方代表已认可验收记录，乙方可进行隐藏或接着施工。2、若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收，甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，若由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，工期不予延顺。对事后无法推断质量的工序应作为特别过程加强限制。八、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方无故违约，都应向守约方担当违约行为造成的全部损失。并担当合同价款_%的违约金。因一方的行为严峻违约，导致合同无法履行的，守约方可要求终止合同的履行，通知到达责任方时生效。九、争议解决合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的法院起诉。十、附则1、本合同自签字日起生效，合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。风险提示：分包合同有关工程量变更及单价调整，不行抗力事务的损失担当，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必需与总包合同约定的相应内容一样，特殊要坚持大多数分包合同的结算必需在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一样造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前，可以询问专业的律师看法，以防止风险出现。甲方：代表人：地址：联系方式：合同履行地：_年_月_日乙方：责任人：地址：联系方式：合同履行地：_年_月_日工程分包合同范本2发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际状况，经双方协商一样，达成如下协议：一、工程名称：二、建筑面积：平方米三、工程总金额：元四、工程期限：年月日至年月日五、质量等级：六、工程款支付：开工一月后付万元，其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方：法定代表人：托付代理人：现场代表：年月日乙方：法定代表人：托付代理人：分包商：年月日工程分包合同范本3发包人：（以下简称甲方）：_承包人：（以下简称乙方）：_依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一样，订立如下合同条款。1、工程概况及分包内容工程名称：_工程地点：_工程概况：_分包内容：全部钢筋加工、制作、绑扎工程。（所需的绑丝由乙方担当）。1、分包方式：清工2、合同价款：按建筑面积计算：_元/。一次性包死，价格不行再调。3、分包工期4、质量标准：达到国家执行建设工程质量验收规范合格标准。5、付款方式：1）地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70。2）±0。000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70。3）主体完工后，经甲方验收合格后（剔凿部分完工）其余部分一次性付清。6、甲方的责任和义务1）组建项目管理班子，办理竣工手续。2）负责组织分部工程的验收。3）负责供应施工用的设备及周转材料。7、乙方的责任和义务1）根据本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。2）施工现场要保持工完场地清。3）妥当保管并合理运用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。假如运用不当，造成的损失由乙方负责。4）乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付，自第一批工程款后由乙方自己担当，前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。5）严格按设计图纸和验收规范组织施工，工程达到合格标准。如发生质量问题，乙方担当由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的奢侈。6）遵守建设工程平安生产的有关法律法规，自行配备必要的平安防护用品，对工人进行平安教化，不违章指挥，不冒险作业，确保平安生产。并接受上级平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施。如施工中发生平安事故，费用在20xx元以下由乙方负责，在20xx元以上的医疗费用由保险费担当。（保险公司赔付多少付乙方多少）7）由于自身施工进度慢造成的工期延误，乙方必需担当由此发生的费用。8）自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，与现场的其他单位人员协作好工作。9）按协议在拔付乙方的进度款之前，由乙方供应给甲方工人工资表，并由乙方施工人员亲自签名。10）乙方不得再将工程转包他人，11）本合同一式二份。甲乙方各执一份，本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日工程分包合同范本4甲方：乙方：就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区 楼工程，以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一样，依据有关法律、法规的规定，在同等、自愿的基础上签定本合同。一、承包工程名称、承包内容、形式及价款1、工程名称：阿左旗鹿鸣新苑住宅小区2、承包形式：甲方以轻工形式发包给乙方，包工不包料。3、承包内容：施工图纸设计的基础（包括清理基槽）、主体、屋面、 室内外抹灰、地面垫层、楼梯面层、窗台板、变压式排风道安装、 水电暖预留洞口、水泥活施工工作等。4、承包价款：以施工图纸建筑面积为准，承包单价为元/M2。5、其它约定：二、工期及质量要求1、本工程自月年期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不行抗因素造成的停工，经项目部鉴定后，工期顺延；如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误，甲乙双方造成的损失由乙方担当赔付。2、本工程质量等级为优良工程。（基础优良；主体一二四层优良、三五层为合格；内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格）。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求，由甲方按 5 元/M2从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工，除费用由乙方自理外，甲方将追赔材料及其它损失费用。三、甲乙双方责任及义务乙方进入现场时，由甲方供应住宿设施，乙方须出示户口本或身份证，填报花名册，办理暂住证（费用由乙方自理）。如施工人员有更动，须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后，由甲方人员负责支配生产任务，进行技术交底、平安技术交底、进行平安教化工作；乙方必需根据施工操作规程、技术交底等进行作业，必需严格遵守公司各项规章制度，无条件听从现场管理人员的管理，如甲方有违章指挥行为，乙方有权拒绝执行，否则甲方有行使惩罚的权利，甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理运用各种材料，搞好材料节约，坚决杜绝奢侈，如发觉材料奢侈现象，警告后仍不改正，甲方赐予奢侈材料价款的3倍罚款。乙方施工人员进入现场后必需遵纪遵守法律，不准喝酒赌博、打架斗殴，如发生作奸犯科案件及其民事、刑事责任，乙方应对造成的后果担当全部责任，甲方概不担当任何连带责任。甲方向乙方供应的机械设备由乙方负责保养修理，特别工种需持证上岗，合同期内，乙方不得擅自停工或减退员工，否则工资不予结算。四、平安要求乙方必需严格遵守施工现场的平安纪律及公司的平安规章制度，严格根据平安操作规程进行作业，确保工地平安生产，如有平安事故发生，甲方将查明缘由，明确责任。如属乙方野蛮施工，违章作业，一经查明，后果乙方自负。五、环保要求施工现场工人宿舍应保持清洁卫生，现场垃圾分类堆放，应做到工完料尽场清。六、工资支付及结算方式七、其它约定八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自工程开工日期生效，工程竣工验收合格后，自行作废。九、本合同未尽事宜，经双方协商可作补充协议，补充协议为本合同附件，具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程分包合同范本5依据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法,上海市建筑市场管理条例及有关法律,法规,遵循同等,自愿,公允和诚恳信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一样,订立本合同.工程概况1.1 工程名称: . 1.2 工程地点: .1.3 承包范围及内容: .1.4 建筑面积: .1.5甲方视须要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.1.6 承包方式:本工程采纳"包工料机消耗,包工期,包质量,包平安,包文明施工,包环境爱护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场打算工作.2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天.2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计.第三条 质量3.1 本工程质量等级为 .3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为XXX .3.3 本工程质量必需通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.第五条 合同造价合同造价:暂估 万元(人民币 万元整),最终造价以最终竣工结算为准.第六条 合同价款计算约定6.1 本合同价款计算约定为:6.2 材料单价的确定:6.3 本工程人工单价:装饰技工 元/工日,普工 元/工日,安装人工 元/工日.6.4 甲方管理费:乙方按结算造价中的装饰部分 %,安装部分 %上交甲方,作为本工程的管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.第七条 甲方工作7.1 甲方委派 为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,平安,文明施工和进度等的工作指令.7.2 甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:a)本工程的质量目标,平安生产文明施工目标,其他创建目标;b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准,规范要求;d)本工程的关键工序,特别过程,重要环境因素和重大危急源以及限制要求.e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款.7.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.第八条 乙方工作8.1 乙方委派 为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令.8.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,平安与文明,按合同约定完成全部义务.8.3 乙方应按甲方项目部的要求,仔细做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.工程分包合同范本6发包方:_(以下称甲方)分包人:_(以下称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的详细状况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议;一、工程概况分包工程名称：_工程防水工程分包工程地点： 工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包平安及现场文明施工。 分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包环境爱护。二、工期1.按甲方确定的进度安排要求工期。2.施工过程中，乙方必需严格按甲方制订的进度安排，确保各节点安排的完成.3. 如由于甲方的缘由，工期可以持续(必需经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效)，但乙方必需实行主动的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。4. 其他工期延误和顺延约定：出现不行抗力(不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。不行抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。三、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准6.1本合同运用_汉语_语言6.2本合同须要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。7.图纸7.1甲方向乙方供应图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。甲方向乙方供应图纸的套数; 1套。四、双方一般职责8.甲方代表姓名：_ 电话：_9.乙方项目经理姓名：_ 电话：_10.甲方职责10.1负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。10.2依据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及平安的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能刚好整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。10.3负责施工过程中的质量、平安、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发觉问题刚好向乙方提出整改看法。10.4乙方不能刚好整改或明显不能履行合同，发生质量、平安事故、进度不满意要求或发生无故停工、不听从管理等事务，甲方有权解除合同，乙方担当相应的经济责任。10.5乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。10.6乙方人员、材料、设备的进退场必需获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满意现场要求，甲方有权在随意时间和地点责令离开工地，乙方必需无条件执行。10.7甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。11.乙方职责11.1乙方人员在施工中应爱惜甲方财物，并做好成品爱护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。11.2乙方必需保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并担当由此造成的甲方任何干脆和间接费用。11.3特别工种必需持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。11.4乙方有根据甲方统一要求进行文明施工的义务，刚好清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆(停)放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必需按要求佩戴平安防护用品。11.5乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，平安保卫等责任由乙方担当。11.6乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方担当经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方担当。11.7乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必需获得甲方同意。11. 8如施工现场状况发生改变或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行担当。11. 9施工现场乙方供应的原材料和半成品，如须要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。11. 10施工期间乙方委派的现场负责人必需24小时在现场。五、质量与平安12.双方关于分包工程质量标准的约定：_一次性验收合格_以国家和吉林省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满意甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格根据甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行担当。13.乙方必需遵守国家的各项平安法规施工，如出现任何平安事故，需乙方担当全部法律及经济责任。乙方在施工过程中出现因乙方不能满意甲方的工期、质量、平安及协作其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必需无条件执行并担当相应损失。六、合同价款与支付包干综合单价 ：序号 项目名称 单位单价(元)施工面积()材料品牌14.合同总价暂定 157830 元(人民币)，最终结算根据实际完成量结算。14.1本合同价款采纳固定单价方式确定。单价内应考防水工作中所需人工费、材料费(含材料损耗)、机械费、现场平安、环保及文明施工费用、管理费、成品爱护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的协助材料(水、水泥等)等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变(包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整)。乙方向甲方供应建筑安装发票;单价内含税金。机械设备保险及人员综合保险由分包单位单价内综合考虑，甲方不担当因此产生的任何费用。本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调整，一切价格风险均由乙方担当。14.2合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械运用等施工现场内全部涉及防水工程的一切工作内容。费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。15.合同价款的支付15.1甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式：材料进入施工现场，甲方应支付乙方可完成工程量总价款的60%工程款;工程结束验收合格后，扣除质保金，甲方应一次性将全部剩余工程款7日内全部支付乙方。余的状况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由龙井市税务部门供应的建筑安装统一发票。16.上述分包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的全部防水工作内容，还应包含：16.1乙方的管理费， 规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。16.2本身工作范围内的平安文明施工费用、场外道路保洁的人工费。16.3赶工措施费，农忙、夜间和一年中全部节假日的人员加班加点费。16.4施工机械的停置及人员窝工费用。16.5夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。16.6乙方已经了解和勘察了施工现场及四周环境，在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此状况，甲方有权终止合同，乙方担当由此而对甲方造成的一切损失。17.由于乙方缘由被清退出场或解除合同的，甲方根据实际完成合格工程量和相应结算单价的_70_%给乙方办理工程结算。七、质量保证期为 5 年。质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，修理费用从乙方质量保证金中扣抵。八、违约责任22.出现以下几种状况时，乙方应担当违约责任：22.1、乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付_每天1000的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。22.2、由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付_10000_元的违约金。22.3、乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关惩罚的，乙方应向甲方支付每人_1000元的违约金。22.4、乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人500元的违约金。22.5、乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次300元的违约金。九、争议23.甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向龙井市人民法院提起诉讼。24.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。十、合同解除25.出现以下状况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：25.1、乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、平安、文明施工达不到甲方标准要求(出现严峻质量事故或存在严峻隐患且整改不力时)。25.2、因乙方缘由停工三天及以上者。25.3、施工进度严峻滞后，虽经努力仍无法变更现状时。25.4、不听从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。25.5、内部组织管理混乱，已无实力组织正常施工时。25.6、未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。25.7、工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。25.8、将工程再分包、转包的。25.9、乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么缘由。十一、其他26、乙方必需向甲方供应有效的企业证件(营业执照、资质等级证书、经营手册、平安生产许可证等)的复印件，并且在复印件上加盖单位红章。担保单位的企业证件一同供应。27、未尽事宜双方另行协商。28、本合同一式四份，由甲乙双方各两份，经双方签字盖章后生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：年 月 日 年 月 日工程分包合同范本7发包人：承包人：xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等缘由，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本项目后续建设工程施工事项协商一样，订立本合同补充协议书。一、工程概况工程名称： xx小区后续分项工程工程地点： xx小区二、工程承包范围承包范围： xx小区后续工程模板三、合同工期开工日期：XX 年 12 月 23 日四、付款方式支付 23680 万元，承包方正常供应工程所需模板。五、工程实施过程中，若工程量有增减改变，由承包方提出申请，监理和发包方确认后，报政府批准后实施，据实结算。六、工程质量平安等要求按原合同执行七、违约、索赔和争议1、发包人担当的违约责任：发包人无正值理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺模板供应不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。2、承包人担当的违约责任：发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常供应模板的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。八、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。九、合同生效合同订立时间： XX 年 1 月 28 日合同订立地点：本合同双方约定签订后生效。承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)身份证号：银行卡号：联系方式：二xx 年 一 月 二十八 日工程分包合同范本8甲方：xx_乙方：xx_甲方乙方依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装承包合同条例和建筑工程施工劳务分包合同及有关规定，顺当、优质、平安、高效地完成本工程，本着同等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一样，签订本合同。一、工程名称：xx_二、工程地点：xx_三、承包范围及内容：现甲方拟将xx_制造有限公司内的全部土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。四、承包的范围及所涉及事项：施工中乙方必需听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖依次开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑平安性的，甲方有权马上终止合同，并不支付任何费用，情节严峻造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，全部出土车进出场地乙方均须仔细冲洗，因土方施工而造成的道路污染必需刚好清理，若由此而造成的城管罚款等行政惩罚均由乙方担当。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时协作井点排水。五、工程量及单价确认土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。所挖土方必需阅历收一次通过。若因乙方缘由造成的返工由乙方负责。单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方x元/m，泥浆x元/m，场内短驳x/m，回填x/m。六、周边关系的协调乙方进场后，必需协作甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。八、平安生产要求乙方必需严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身缘由违章施工造成的平安事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发觉异样状况或平安防护措施不符合平安规定的应刚好汇报甲方平安员，否则发生平安事故一切由乙方担当。九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。甲方（公章）：x乙方（公章）：x法定代表人（签字）：x法定代表人（签字）：xx年x月x日工程分包合同范本9甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方相互协作协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。一、 项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、 工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、 工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(1086270.00元)四、 工程范围1、 乙方供应全套设备、安装协助料和线缆至工程现场。2、 乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。3、 乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。4、 乙方供应全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并供应技术培训。5、 乙方供应系统验收后二年内的免费修理保养。人为损害和不行抗力(如：雷击、台风、地震、斗争等)缘由造成的设备损坏除外。五、 工程设备六、 工期本合同全部工程自20x年4月1日开工至20x年9月30日竣工(暂定)。乙方在组织施工过程中，如遇到下列状况，可以顺延：1、 由于天灾或人力不行抗拒的缘由使工程被迫停工;2、 甲方提出变更安排或变更施工图使工程不能接着施工;3、 由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应刚好充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。七、 甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、 接通施工所需水、电和运输道路;2、 办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、 向乙方供应有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、 向乙方供应设备保管和办公场地;5、 按合同付款方法，按时付款;6、 协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。工程分包合同范本10甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法，甲乙双方在“同等、自愿、公允和诚守信用”的原则基础上，且乙方已充分了解施工现场环境条件及工程状况后，为了确保平安、优质、顺当地完成工程项目施工，双方根据互惠互利、优势互补的原则，经友好协商，就承建滕州市笃山口四周石灰岩矿区治理工程中爆破施工，达成一样看法，订立本施工合同。第一条、施工范围及内容1、工程名称：滕州市笃山口四周石灰岩矿区治理 工程。2、工程地点：枣庄市滕州市。3、工程范围：岩石爆破、倒运、机械回填整平。4、工程承包内容：? （1）爆破相关审批手续办理（包括爆破单位管理费及其它相关费用）；? （2）爆破点上层覆盖土开挖、运输至指定区域；? （3）爆破器材、物资购买和保管，爆破布孔、打眼、打算炸药及装药，打算及添充填塞物，安爆破线，