2022关于建筑合同范文汇编七篇_1.docx

2022关于建筑合同范文汇编七篇建筑合同 篇1甲方法定代表人营业执照注册号 资质等级在川通讯地址 邮编乙方性别 电话居民身份证号码家庭住址 XX编码户口所在地 省(市) 区(县) 乡镇 村依据中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法通则，结合本工程的详细状况，本着自愿、公允、互利、诚信遵守合同的原则，甲方情愿将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一样条款：一、承包方式：甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。二、承包单价：按实际建筑面积计算每平米 不论工料上涨下跌均以此价为准。三、承包内容：本工程详细内容1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图全部的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工全部工费。2、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等。3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、平安网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内全部工程内容所需费用均由乙方负责。4、按图施工，搭设四周的防护、搅拌机平安棚、人行平安通道及楼梯间平安防护。电梯井内每二层做硬防护，按平安施工规范搭设该工程洞口周边的一切平安防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。四、付款方式：完成主体一层付总价的12%，以后每完成一层按总价的12%付，主体完成付总价的60%。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的30%各层均付，工程完成付到总价的90%，竣工验收合格预留质量保证金2%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为_年。五、工期要求及质量要求：本工程自签订合同之日起天必需全部竣工验收，时间为天，不得拖延，乙方自开工之日起，必需细心组织，听从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必需按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得奢侈甲方任何材料，奢侈材料照价赔偿。各班组负责人必需驻守工地，有事必需请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元天。六、工程管理及平安：、目标：杜绝工伤事故发生。2、详细要求及措施：、严格根据平安规范要求施工，定时组织班组人员学习平安规范及平安常识，增加班组人员平安生产意识。、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款元。、平安三宝依据实际状况运用，平安帽必需戴好(施工现场不戴平安帽者每人每次罚款50元，班长不戴平安帽罚100元次)。、严禁乘坐提升机，每发觉一次罚款班长500元。、严禁酒后上班，违者每人每次罚款50元，并当时退场休息离开施工现场;严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款50元。、严禁在架子上堆放材料，如发觉上述状况，经甲方指出后仍不刚好整改，罚款100元次。、如因乙方不按平安操作规程施工而造成平安事故，在一万元内的经济损失由乙方负责，超过一万元的经济损失由甲乙双方再协商处理。七、如乙方中途停工，停工超过_日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部担当并负责全额赔偿。八、违约责任1、甲方缘由造成停工，甲方担当乙方实际损失。2、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。九、其它未尽事宜，双方协商解决。十、本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一样，依据合同法中华人民共和国建筑法，及其他相关法律法规，订立本合同。一、工程名称： 外墙保温工程。二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外全部外墙施工项目，详细做法如下：(1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、界面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12.712.7mm，直径I0.6mm)塑料锚栓双向500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一样，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。)工程量约为 ，该保温项目施工前的开工打算，竣工后清理、垃圾清运、产品爱护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、平安等施工管理全面负责。三、 合同总工期：四、 对乙方质量、平安要求：工程质量标准：(1)一次性验收合格;(2)施工依据和验收标准：a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方供应并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx);(3)最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。1、乙方及其作业人员要严格根据平安生产规范和相关标准施工防护、作业要求支配施工，出现任何生产平安事故由乙方担当赔偿责任。2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必需是有专业资质的施工单位，需供应施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%供应给施工单位，乙方并负责施工材料试验。五、合同价款：承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。六、 价款结算1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。2、乙方按期完成后，即 80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部担当，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。3、 余下20%承包款以前付清。七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)合同签订地点：甲方： 乙方：电话： 电话：建筑合同 篇3甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法及其他相关法律，承建工程的实际状况并遵循同等，自愿公允和诚恳守信的原则下，双方一样同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。一、工程概况：1、工程房型：_2、工程地点：_3、结构层次：_4、工程质量：确保一次性验收合格。5、工程工期：确保总包单位，在本工程节点和总进度安排前完成施工任务，进场日期盼中间验收后以甲方通知进场之日起 完成。二、承包方式_三、承包范围：乙方已踏堪现场且已熟识和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。四、工程质量：1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。2、人员进场须进行样板工程，一旦确认，后续工程需根据同等，质量要求进行施工，如样板工程不能满意质量要求，本合同乙方自动放弃。五、施工工期：1、乙方承诺：工程的施工工期完全满意甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度安排要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所须要的人数。2、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期，若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款20xx元/天。六、平安生产：1、甲方为乙方工人购买平安意外责任险。2、乙方必需按平安施工要求进行施工，杜绝重大伤亡事故。3、双方对各自施工平安分责任担当，若出现重大伤亡事故，依据事故鉴定分清双方责任担当事故责任和费用。原则是谁的平安责任由谁负责。4、平安防护乙方不得随意拆除和移动，在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施，并根据防护要求，否则，每惩罚款500元。七、文明施工：1、本工程的文明施工，目标为江苏省文明工地。八、甲、乙双方约责任：1、甲方负责：甲方_为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，对工程的施工，生产、进度、质量、平安、文明施工等方面负全责，对乙方各项指标的考核有一票推翻权，对乙方定期的召开生产协调会，并按合同条款拨付生活费和工程进度款，和对乙方各项工作的指导，检查和督促。2、乙方负责：乙方托付_为履行本协议的代表人，行使合同的约定的权利，履行合同约定的职责，合约期内，乙方代表必需常住施工现场，每月不得少于25天，若确需离开工地，必需得到甲方现场负责人的同意。否则，每缺勤一天罚款贰佰元。乙方应根据甲方的编排合同，同等工程施工安排细心组织，按排施工，全部甲方在工作上的布置和调度，如乙方不执行，甲方可干脆支配他人实行施工，因此发生的费用，在乙方工程款中扣除。依据工程进度，由甲方供应精确的要料安排，各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行选购。严格根据江苏省文明工地的要求组织施工生产，确保本地直到“江苏省文明工地九、材料：1、甲方只供应，置筋的钢筋，黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方依据施工图纸及承包人的要求，完成合格的二次结构砌体工程。升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源供应至三级箱。十、工程结算造价的确定：1、本工程的结算价按图纸的_结算价格为_计算。十一、工程结算造价的结算方法：乙方凭单位工程负责人开具的工程完成状况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量，当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。十二、工程款的支付方式：工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。十三、其它事项：1、若乙方的劳动或工程的施工质量，进度、平安、文明施工等方面，不能满意合同中约定的要求，并经整改不力仍达不到约定要求，甲方可随时终止本合同的执行，退场不予结算。2、工程施工中全部针对乙方的罚款，如乙方不签字同样生效。3、未尽事宜，同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效，工程款清自行失效。甲方： 乙方：年 月 日建筑合同 篇4合同编号：_出卖人：_ 买受人：_依据中华人民共和国合同法、建筑法及相关法律法规，遵循公允和诚恳信用的原则，出卖人和买受人经协商达成如下协议： 第一条其次条 第三条 第四条质量标准、要求：_。标的物的技术标准按国家标准和行业标准执行;无国家标准、行业标准或买受人有特别要求的，按如下标准执行：_。 标的物的包装费用由出卖人担当。标的物的包装方式应符合国家和行业标准，如国家/行业标准对标的物包装方法没有规定的，出卖人应实行通用的、足以爱护标的物的包装方式。买受人对标的物的包装方式有特别要求的，出卖人应按买受人的要求执行。第五条 第六条标的物的随附必备品(运用保养说明、技术指标、质量合格证明文件等)、配件、工具的规格、型号、数量及包装方式：。 标的物的交付方式为出卖人送货，费用由出卖人担当。出卖人按约定的时间、地点向买受人交付标的物(包括标的物的随附必备品、配件、工具等)，并经买受人检验合格的，方为正式交付。 交付时间：_。 交付地点：。第七条 第八条标的物全部权自正式交付时转移;标的物损毁、灭失的风险自正式交付时起由买受人担当。标的物交付时，买受人按约定的质量要求和技术标准对标的物进行检验。在检验中发觉标的物质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式等事项不符合约定标准的，买受人有权提出异议和处理方法。出卖人应在买受人提出异议后3日内负责处理，否则视为认可买受人提出的异议和处理方法。 出卖人和买受人对标的物检验时间、方式的其他约定：。第九条 第十条标的物为须要安装和调试的成套设备的，出卖人应根据买受人要求的时间、地点完成标的物的安装、调试。 标的物的合理损耗标准及计算方法：_。第十一条 买受人付款方式及付款期限：。第十二条 出卖人对标的物的质量担当保修责任，保修期从_年_月_日至_年_月_日。保修期内，买受人按合同总价的_%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。标的物在保修期内出现质量问题的，出卖人应刚好予以修理、更换，并赔偿由此给买受人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方担当的经济责任)。出卖人未按买受人要求刚好修理、更换标的物的，买受人有权自行修理，费用干脆从预留的质量保修金中抵扣，不足部分买受人有权接着向出卖人追偿。第十三条 违约责任：1. 出卖人逾期交付标的物、交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是出卖人违约;买受人逾期付款的，是买受人违约。2. 因出卖人违约导致买受人遭遇损失或向第三人担当经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位担当违约责任等)，出卖人应当赔偿买受人全部经济损失。3. 出卖人交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，买受人有权拒收该部分货物或拒付该部分货款;出卖人应负责更换、修复标的物至合同约定标准。如出卖人未按买受人要求更换、修复标的物至合同约定标准，买受人有权要求其接着履行或要求解除合同。买受人解除合同的，出卖人应向买受人支付合同总价3%的违约金，不足弥补买受人损失的，出卖人应接着赔偿。第十四条 本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向买受人所在地人民法院起诉。 第十五条 本合同一式_份，双方各执_份，自双方加盖公章之日起生效。第十六条 补充条款：_出卖人：_居处地：_ 电话：_ 托付代理人：_买受人：_居处地：_ 电话：_ 托付代理人：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇5出租方：重庆市涪陵区腾骥建设工程有限公司 (下称甲方) 承租方： (下称乙方) 经甲、乙双方友好协商，本着同等互利的原则，达成如下租赁协议，甲方出租下列设备，乙方担当下列费用。双方共同遵守本合同条款。一、工程名称：二、工程地址：三、标的：四、超高部分超高部分、运输、安装费如由乙方负责，租金按13元/天/节计算，如由甲方负责，运输、安装费等按15元/天/节计算(1套附着租金按1个标节的租金计算)。五、租用时间：从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。乙方需提前归还或延期运用，必需提前十五日书面通知甲方，否则造成损失由乙方担当。六、结构质量：甲方对所供应的设备结构质量负责，若因结构质量问题造成的损失由甲方担当。但因操作不当造成损失由乙方担当。七、操作工、指挥工：由乙方支配，费用由乙方担当，由乙方进行现场管理。但必需持证上岗，并严格根据操作规程作业，坚持“十不吊”原则作好交接班记录。八、保养：由乙方和操作工紧固设备标准节螺栓，对需润滑部分定期加油，常常不定期检查。有平安隐患马上通知甲方处理。特殊是钢丝绳肯定要按报废标准执行。九、检查：甲方安装完后调好平安装臵，交给乙方。乙方和操作工、指挥工、等任何人员不能以任何理由调整平安装臵，否则造成一切损失由乙方担当。即使还未造成损失，甲方检查到有随意调整平安装臵行为每次罚款20xx元，若乙方不交罚款，甲方有权停机处理，租金照收，造成停机损失乙方自行担当。若平安装臵经过一段时间运用后确有问题，通知甲方解决。十、责任：1、乙方负责修理。2、修理费用：单个配件及材料费一次在500元以内(含500元)由乙方负责;500元以上由甲方担当。甲方指派修理人员一名协作，其人工工资由乙方担当;中途钢丝绳磨损须要更换时，由乙方负责。十一、赔偿：设备租用期间到出场为止，设备及主要部件因乙方缘由损坏或丢失，乙方按原值100%赔偿。十二、结算：合同签订，甲方把基础图和地盘运到乙方现场后，乙方一次性付清进出场费及押金。设备安装调试完毕，甲、乙双方自检合格。双方签字之日起计算租金。租赁费用按季度结算支付一次，到乙方书面报停为止。(但乙方必需保证电源、拆出道路畅通，付清全部款项。否则甲方不予以拆出设备，且租金照收) 。乙方不能因为停水、停电、停工、和节假日不计租金。若乙方拖欠租金，甲方有权停机，且租金照收，同时按欠租额的2%(月息)收取利息。十三、乙方在租赁期间对设备只有运用权，设备产权为甲方全部，乙方不得转让、抵押，且转让抵押无效。十四、其他：1、此租金不含税金，若含税金由乙方负责。2、因乙方的相关报建手续不齐，导致甲方无法完善塔机安装前的报批手续的状况下，被有关部门查处的责任及费用由乙方负责。3、进出场由甲方负责安装，拆卸，乙方支付15000元(壹万伍仟元)进出费，进出安装时，乙方首先支付10000元(壹万元)的安装费;出场时另外支付5000元的拆卸费用。4、春节扣除10天租金。十五、违约裁决：双方协商解决，若协商不成，由甲方所在人民法院裁决。(法院裁决后，若违约方以物抵债，物值按无底价拍卖方式确认)。十六、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方盖章签字生效，租赁期满，结清一切手续后合同自行作废。出租单位：重庆市涪陵区腾骥 租用单位：建设工程有限公司法 人： 法 人：代 表： 代 表：电 话： 电 话：签约时间： 年 月 日建筑合同 篇6甲方：_乙方：_甲方因工作须要，聘用乙方为送货工人，经甲乙双方同等协商，自愿签订本合同。一、本合同自_年_月_日起至_年_月_日止，期限届满本合同自行终止，经双方同意，可以另签劳动合同。二、其中试用期为_个月即_年_月_日至_年_月_日，试用期限内甲方有权随时解除劳动合同，若乙方造成任何损失，应照价赔偿。三、甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律要告知乙方，乙方要予以遵守并听从甲方的管理。四、甲方每月向乙方支付基本工资人民币_元，浮动工资人民币_元，每月_日为发薪日，甲方应按时支付工资。 （注：工资内包含用于工作联络的通讯费）五、乙方应遵守甲方公司全部规定，尽忠职守，维护公司利益。六、乙方聘用期间须听从公司支配工作，不得有任何理由拒绝及拖延之情形，如有违反，公司依情节轻重赐予警告、记过、罚款或开除处理。七、乙方有按甲方要求收回货款的义务，如收到假币、少收货款等均由乙方负责。八、乙方送货过程中造成商品损坏、丢失的一律按价赔偿。九、劳动合同的变更、解除、终止1。经甲、乙双方协商一样，可以变更本合同的相关内容或者解除本劳动合同。2。乙方合同期未满，依照劳动法第三十一条的规定解除本合同，应提前30天向甲方提出书面申请并获得甲方同意。假如未提前需支付赔偿金，赔偿金前_月平均工资28未提前的天数。赔偿金从工资中扣除。3。违反公司员工手册中相关规定或合同期满，本合同即告终止。十、甲、乙方应严格按本合同履行，若有违反，则要赔偿因此而给对方造成的一切损失。十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）_乙方：_甲方代表人：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇7甲方：_联系电话：_乙方：_联系电话：_甲乙双方经友好协商，就_工程达成以下协议：1.甲方为乙方供应_设备及软件，共_。 合同总价款：_元(大写：_万_仟_ 百_拾整) 其中软件费：_元(大写：_万_仟_ 百_拾整) 硬件费：_元(大写：_万_仟_ 百_拾整) 工程费：_元(大写：_万_仟_ 百_拾整)2.付款方式 乙方先付甲方总工程预付款。共_元(大写：_万_仟_ 百_拾整) 其中软件费：_元(大写：_万_仟_ 百_拾整) 硬件费：_元(大写：_万_仟_ 百_拾整) 工程费：_元(大写：_万_仟_ 百_拾整) 甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方全部硬件费用。 完成安装后，乙方在_日内向甲方支付其余全部款项。 以上付款方式均为现金付款。3.甲方责任(1)甲方在乙方要求的时间_年_月_日之前完成软件安装调试。(2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护期为_年，维护地点在甲方公司所在地。_年内因甲方供应硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方供应复原。(3)假如是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。(4)_年以后甲方对供应设备和软件有偿维护，维护费用为_元年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。4.乙方责任(1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于营业或其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方担当。(2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。(3)由乙方在以后运用中，由人为造成的系统的损坏，须要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。5.其他事项(1)不得对软件加以仿制 ;对软件权利的标记不得除去、遮盖或涂抹等。(2)按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过_天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。6.违约责任 双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。7.本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有_份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效!甲方：(盖章)_负责人：_时间：_地点：_乙方：(盖章)_负责人：_时间：_地点