2022建筑工地工程合同(精选15篇).docx

2022建筑工地工程合同(精选15篇)建筑工地工程合同1工程总承包单位：四川_公司（以下简称甲方）劳务分包单位：_县力源劳务有限公司（以下简称乙方）依照民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。1、劳务分包工程概况工程名称：欧洲花园二期工程，工程规模：60000平方米，工程地点：_县回龙路口，分包范围：实行场内人工包干，以施工图和招标文件确定的工程内容为准。2、分包工作期限以总承包合同约定的工程期限为准。3、质量标准按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。4、项目经理4.1甲方委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目经理。4. 2乙方委派的担当驻工地履行本合同的负责人为，职务：现场负责人。5、甲方义务5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；5.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收；5.3统筹支配、协调解决非乙方独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；5.4按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要；5.5按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳；7、乙方义务7.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度；7.2严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；7.3自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局；7.4做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款；7.5妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施；7.6乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用；7.7乙方须听从甲方转发的发包人及工程师的指令。7.8除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。8、平安施工8。1乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格执行有关平安文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行平安教化，负责现场施工的平安管理，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。8。2甲方应为现场施工作业人员办理意外损害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的平安防护用品，由乙方供应运用安排，甲方负责按运用安排刚好组织供应。8。3甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。9、材料、设备供应9.1乙方在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应安排，甲方按供应安排要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付乙方。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。9.2乙方应与甲方项目都亲密协作，搞好材料节约工作，如出现奢侈材料现象，甲方项目部有权予以书面警告直至罚款。10、劳务酬劳10.1本工程采纳固定劳务酬劳，共计_，大写人民币贰佰伍拾万元整。10.2劳务酬劳的支付甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务酬劳总额占工程总造价比例向乙方支付。10.3本合同劳务酬劳（依据现有施工图确定，结算时按实进行调整）。10.4甲方与乙方达成的劳务酬劳支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规刚好支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方担当全部责任和费用，概与甲方无关。1、施工机具、周转材料供应甲方供应给乙方劳务作业运用的机具、设备性能应满意施工的要求，刚好运入场地，安装调试完毕、运行良好后交付乙方运用。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证工程须要。2、施工变更2.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明；乙方根据甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求进行变更。2.2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的乙方损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延：困变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。2.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的干脆损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。2.4因乙方自身缘由导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务酬劳。3、施工验收3.1乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。甲方与发包入对乙方的施工质量进行检查验收，当乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。4、施工协作乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管都门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。5、其他5.1甲方未按约定向乙方支付劳务酬劳时，按拖欠金额向乙方支付每日万分之四的资金占用费。5.2乙方因自身缘由延期交工，应向甲方支付500元天的工期罚款；5.3违约责任：本合同签定后甲乙双方均应严格执行，不得违约。否则，违约一方除赔偿守约一方的经济损失外，还应向守约一方支付本合同金额10%的违约金。5.4争议：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。5.5合同解除：（1）如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭遇的损失。（2）如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。（3）合同解除后，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料设备的爱护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响本合同中约定的结算和清理条款的效力。5.6本合同自双方签字盖章后后生效，双方履行合同义务完毕付清劳务酬劳后终止。5.7本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，均具同等法律效力。甲方：_县力源劳务有限公司乙方：四川_公司法定代表人：_法定代表人：_年_月_日_年_月_日建筑工地工程合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑法及有关法律法规、甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，就嘉鱼XX酒店弱电安装工程事宜，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：嘉鱼XX酒店弱电安装工程2、工程地点：湖北_县城东领，尚城小区3、承包方式：清包工、包设计、包施工、包安装调试、包验收合格4、工程范围和内容：依据甲方供应的装饰平面图纸由乙方负责设计和组织施工。综合布线工程：全酒店平安监控部分、背景音乐部分、会议音响系统、多功能厅音响系统、闭路电视系统、巡更系统、电话系统的综合布线工程。监控系统的设备安装及调试工程：酒店全部公共部位（电梯、走道、大堂、厅等）酒店背景音乐和广播系统的设备安装及调试工程。一楼宴会厅音响系统和三楼多功能厅音响系统的设备安装及调试工程。XX酒店闭路电视系统的设备安装及调试工程。酒店安保巡更系统的设备安装及调试工程。酒店内网络商务系统的设备安装及调试工程。酒店电话XX系统的设备安装及调试工程地。施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行担当。其次条工程期限1、本工程合同总工期为天（日历天，自工程开工之日起计算），自_年_月日开工；_年_月_日竣工。2、乙方应按甲方要求合理支配进行安装施工，不得延误其它工种施工，协作甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方协作乙方共同解决。第三条弱电安装工程人工费及售后服务费该弱电安装工程人工费人民币：肆万贰仟元包干；（4.00元）售后服务费人民币：壹万元整。售后服务费留在甲方处，作为竣工交付后的工程设备的修理、质保费，待质保期满扣除修理费用后，余款退给乙方。第四条设计与施工质量乙方必需根据国家现行四星级酒店弱电设备安装、综合布线、调试工程设计标准执行。按建筑弱电安装调试工程施工规范组织施工，施工质量必需达到国家、行业规定的弱电安装工程质量验收标准并留有与电梯、公安110报警对接端口，留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，肯定听从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。第五条材料的领用、保管、及退库乙方有责任帮助甲方选购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料，确保工程的顺当进行。乙方领用材料时，应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐藏工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发觉材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发觉材料质量不合格时，应马上退回仓库退换。全部施工用材料不得拿出工地，如有发觉未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款5001000元，情节严峻者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。第六条平安事项乙方施工人员进入施工现场应遵守工地平安管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立平安第一的观念，严格遵守、执行国家平安施工操作规程严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反平安操作规程，造成平安事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。第七条付款方式乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后三个月内（甲方试运营）付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元，待满_年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发觉质量问题，乙方接到甲方的通知后应马上进行修复。乙方如不能即时修理，甲方可另请他方修理，其费用由乙方售后服务费中扣除。第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。甲方代表：乙方代表：_年_月_日建筑工地工程合同3合同编号：_甲方：_联系人：_乙方：_联系人：_甲乙双方为_（地点的名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程的概况1、工程的名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程的地址：_3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行_年的维护工作。5、甲方应当刚好将工程的材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度的支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收的时间工程完工后_月内，甲方应组织验收。无正值理由在_月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算的金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000。00）六、结算的方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%_年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。八、违约的责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应担当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_乙方（签章）：_法定代表或其托付人：_法定代表或其托付人：_签约的时间：_年_月_日签约的地点：建筑工地工程合同4立合同双方：甲方（房主方） （简称甲方）姓名：身份证号：乙方（承建方） （简称乙方）姓名：身份证号：依据中华人民共和国建筑法民法典及相关法律法规，甲乙双方在同等自愿、公允合理、诚恳信用的原则下，通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一样，为规范建立私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同，以资双方共同信守。一、工程地点：二、工程概况： 本工程为 结构私人居住房，楼层为 层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土，其它楼板为预制板，建筑面积以实际建筑面积为准。三、承包方式： 甲方将其住宅以包工不包料，包工期、包质量、包平安、包验收、包脚手架、包施工机械，以及全部劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。四、承包工程内容： 建筑基础、主体结构的砌砖，扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装；室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆，前面外墙砖粘贴；主体顶层瓦面，室外散水，楼面找平，台阶等修建工作。五、工程质量及要求：1、乙方必需严格根据甲方供应的图纸和变更要求进行施工，工程质量应达到优良标准，确保平安。因乙方缘由达不到工程质量合格条件的，乙方应无条件返工，并担当一切由返工带来的人工和材料损失的费用。2、房屋建成后，XXX_年内，甲方发觉质量问题的，乙方必需进行修理。如因质量问题，在质保期内，乙方拒绝修理，甲方有权另请他人修理，所需费用干脆从乙方质保金内扣除。3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合，须要变更时，必需与甲方共同协商，协商结果须经甲方同意后，乙方才能进入下一步施工。六、工期： 从年_月_日起先建设，工期为天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不行抗力状况的，可顺延工期。七、甲、乙双方权利义务：1、甲方负责供应石灰、砖、水泥、碎石、沙子、水源、钢材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。2、甲方负责协调对外及邻里关系。3、甲方应刚好拨付工程进度款。4、甲方有权指导和监督施工过程及质量。5、乙方应提前通知甲方购买所需的建筑材料。6、乙方施工所须要的，全部电动施工机械，机械上的损耗器材和全部的劳动工具，以及模板、顶木、锁木、木方、脚手架等由乙方自带，费用由乙方自理。7、乙方所属人员的工资酬劳由乙方负责支付，与甲方无关。8、乙方必需在施工前和施工过程中做好相关平安措施，如在施工过程中发生的任何平安事故（包括乙方在施工过程中造成第三方的人身损害等）一切法律责任及经济损失全部由乙方担当，与甲方无关。9、如因乙方自身各种缘由，中途自行终止施工，甲方有权拒付乙方之前所施工的一切费用。八、承包价格： 按建筑面积计算，每平米元，大写：元整。建筑面积以实际面积为准，此价包含人工费、工程管理费、平安费、材料搬运费、全部劳动工具费、机械费，以及脚手架的费用。九、付款原则及付款方式： 房屋从开工至每层盖板后，预付该层人工费的60%，工程整体竣工验收合格后，余款付至总价的95%，留5%作为工程修理质保金，质保期为XXX_年，待XXX_年期满无任何质量问题，甲方无息付清余款。十、其它未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方签订日生效，合同履约期完成后失效。甲方（签字）：乙方（签字）：电话： 电话：_月_日 _月_日建筑工地工程合同5发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑法及有关法律法规、甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，就嘉鱼xx酒店弱电安装工程事宜，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：嘉鱼xx酒店弱电安装工程2、工程地点：湖北_县城东领，尚城小区3、承包方式：清包工、包设计、包施工、包安装调试、包验收合格4、工程范围和内容：依据甲方供应的装饰平面图纸由乙方负责设计和组织施工。1综合布线工程：全酒店平安监控部分、背景音乐部分、会议音响系统、多功能厅音响系统、闭路电视系统、巡更系统、电话系统的综合布线工程。2监控系统的设备安装及调试工程：酒店全部公共部位（电梯、走道、大堂、厅等）3酒店背景音乐和广播系统的设备安装及调试工程。4一楼宴会厅音响系统和三楼多功能厅音响系统的设备安装及调试工程。5酒店闭路电视系统的设备安装及调试工程。6酒店安保巡更系统的设备安装及调试工程。7酒店内网络商务系统的设备安装及调试工程。8酒店电话xx系统的设备安装及调试工程地。9施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行担当。其次条工程期限1、本工程合同总工期为天（日历天，自工程开工之日起计算），自_年_月日开工；_年_月_日竣工。2、乙方应按甲方要求合理支配进行安装施工，不得延误其它工种施工，协作甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方协作乙方共同解决。第三条弱电安装工程人工费及售后服务费该弱电安装工程人工费人民币：肆万贰仟元包干；（4.00元）售后服务费人民币：壹万元整。售后服务费留在甲方处，作为竣工交付后的工程设备的修理、质保费，待质保期满扣除修理费用后，余款退给乙方。第四条设计与施工质量乙方必需根据国家现行四星级酒店弱电设备安装、综合布线、调试工程设计标准执行。按建筑弱电安装调试工程施工规范组织施工，施工质量必需达到国家、行业规定的弱电安装工程质量验收标准并留有与电梯、公安110报警对接端口，留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，肯定听从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。第五条材料的领用、保管、及退库乙方有责任帮助甲方选购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料，确保工程的顺当进行。乙方领用材料时，应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐藏工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发觉材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发觉材料质量不合格时，应马上退回仓库退换。全部施工用材料不得拿出工地，如有发觉未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款5001000元，情节严峻者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。第六条平安事项乙方施工人员进入施工现场应遵守工地平安管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立平安第一的观念，严格遵守、执行国家平安施工操作规程严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反平安操作规程，造成平安事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。第七条付款方式乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后三个月内（甲方试运营）付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元，待满_年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发觉质量问题，乙方接到甲方的通知后应马上进行修复。乙方如不能即时修理，甲方可另请他方修理，其费用由乙方售后服务费中扣除。第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑工地工程合同6甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_依据中华人民共和国民法典及有关法律法规的规定，本着自愿、同等、协商一样的原则，结合工程的实际状况，为确保各方利益，经协商一样达成如下协议：一、工程内容：_护肩工程二、工程地点：三、工程期限：1、本合同总工期为_年_月_日开工，至年_月_日结束。2、如遇下列状况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合平安施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不行抗拒的自然灾难（如台风、地震及斗争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上状况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币_元整（_元）。五、付款方式：1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币_元整（_元）；2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币_元整（_元）；3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币_元整（_元）。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内支配验收工作，并告知乙方参与验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方缘由未支配验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未阅历收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可运用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，根据国家标准进行验收；没有国家标准的，则根据行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，主动协调施工协作关系。（2）负责对乙方进度、安装质量、平安爱护、综合管理的监督。（3）供应有利施工的现场条件。（4）审核工程安排进度表。（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收。（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（2）施工中发觉问题刚好向甲方报告并提出解决方案。（3）编制施工组织方案，施工总进度安排，材料进场安排，开竣工通知书等，刚好送甲方。（4）供应竣工验收技术资料，并打算竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参与竣工验收。竣工资料应满意甲方要求。（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任1、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价215；0.5%215；延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。2、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不行抗力外（指斗争、严峻水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不行抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不行抗力事故，甲乙双方均应实行有效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应刚好通知对方，对方在接到通知3天内赐予答复，逾期未答复视为同意。3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到_日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到_日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方赐予相应的赔偿。4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到_日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到_日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方：_地址：_邮编：_联系电话：_开户银行：_帐号:_乙方：_地址：_邮编：_联系电话：_开户银行：_帐号:_日期：_建筑工地工程合同7甲方：乙方：甲方双方依据民法典等相关法律、法规，本着同等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：一、防水施工1、工程名称：浙江XX公司屋面光伏支架立柱防水工程。2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。3、防水施工价格 本次防水施工为双包方式（包工包料），。此价款为本工程固定造价，总价按屋面详细完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾难或天气等不行抗拒的缘由除外。5、施工质保 甲方同意将补漏工程托付给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须担当全部相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须实行相应的补救措施直至修复完成。 本次防水补漏需依据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。假如此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为_年运用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必需无偿重新进行防水处理）。6、双方责任 甲方责任：在防水施工结束后，甲方应协作做好成品爱护，如现场施工人员有意引起的损坏，后果由甲方负责。 乙方责任：1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发觉乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。2、 施工中的一切平安责任由乙方负责并担当全部经济费用，工程款项中包含保险费用。二、施工程序及施工要求1、屋面全部的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。2、将该楼楼面全部裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。4、乙方需留意施工平安，乙方在施工过程中必需爱护好甲方及XX公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内复原原状或照价赔偿。5、乙方必需实行充分的平安防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定刚好处理的，甲方有权另行托付他人处理，所发生的费用均由乙方担当。三、付款方式 该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。四、附则1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一样时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。甲方：代表签章： _年_月_日乙方：代表签章：_年_月_日建筑工地工程合同8发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典和建设部建设安装工程承包合同条例，经甲乙双商定，甲方将_县_镇_厅宿舍工程总承包给乙方。详细承包内容如下：一、工程概况：工程名称：_县_镇_厅、宿舍工程工程地点：_县_镇振华学校院内工程内容：土建、安装二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格合同价款：单平方造价为850元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。工期：4个月(120天)三、合同履行条款甲方责任与义务：1、开工前施工现场具备三通一平条件，并供应地质及地下管线资料。2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方担当并担当相应责任。3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并担当一切费用及责任。4、施工水准点及座标限制点由甲方现场指定并出据书面通知。5、施工期间一切外因干扰，均由甲方担当谐调责任，严峻影响工程施工，造成损失的由甲方赐予乙方相应补尝。6、按合同约定刚好拔付工程款。乙方责任与义务：1、开工后主动组织人员，机械设备进场。2、配备合格施工、技术、管理人员。3、严格限制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必需经监理检查方可运用。4、确保按合同工期完成施工任务。5、施工期间，平安第一。因乙方缘由所造成的平安事故由乙方担当全部责任。四、工程款(进度款)支付按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%;一层主体结束，支付总工程款的15%;二层主体结束，支付总款的15%;三层主体结束，支付总款的10%;四层主体结束，支付总款的10%;粉刷结束，支付总款的10%;门窗安装结束，付总款的5%;余款工程后_