2022年云南省一级建造师自我评估题.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在()前向上一级人民法院提起上诉。A.2014年5月15日B.2014年5月17日C.2014年5月22日D.2014年6月7日【答案】 C2. 【问题】 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。A.1B.2C.3D.5【答案】 B3. 【问题】 重大质量事故由（ ）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级以上水行政主管部门D.水利部【答案】 C4. 【问题】 下列仪表管道的弯曲半径，错误的是（）。A.高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍B.不锈钢管的弯曲半径宜大于管子外径的3倍C.紫铜管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍D.塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍【答案】 B5. 【问题】 关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（ ）。A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【答案】 D6. 【问题】 控制整个项目实施阶段的工作进度，是( )进度控制的任务。A.设计方B.施工方C.监理方D.业主方【答案】 D7. 【问题】 建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式,属于我国担保法中的( )。A.保证担保B.抵押担保C.留置担保D.定金担保【答案】 A8. 【问题】 根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和()两类文件。A.项目管理计划B.项目管理实施细则C.项目管理操作规划D.项目管理实施规划【答案】 D9. 【问题】 关于生产安全事故应急救援的说法，不正确的有（ ）。A.生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案B.建筑施工单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练C.重要的应急资源发生重大变化的，应对预案进行修订D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制急救援预案，总包和分包各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练【答案】 A10. 【问题】 （2011年）水利工程基本建设项目竣工财务决算应由（）编制。A.项目法人B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】 A11. 【问题】 边坡稳定观测宜采用（）。A.交会法 B.视准线法 C.水准线法 D.小角度法【答案】 A12. 【问题】 非关键工作延误，只有其延误时间超过（ ）时，才会对其超过部分予以延期。A.计划工期B.流水节拍C.自由时差D.总时差【答案】 D13. 【问题】 延期付款，提早付款可享受现金折扣，如“2/10，1/20，0/30”表示的意思是（ ）。A. 表示在信用期间10天内付款可享受2折的折扣，20天内付款可享受1折的折扣，超过20天则全额付款B. 表示在信用期间10天内付款可享受2天的回旋余地，20天内付款可享受1天的回旋余地，超过2 0天则无回旋余地C. 表示如果在超过信用期限10天内就交2%的滞纳金，超过20天就交1%的滞纳金D. 表示在信用期间10天内付款可享受2%的折扣，20天内付款可享受1%的折扣，超过20天则全额付款【答案】 D14. 【问题】 高速公路联网收费系统中推荐采用的通行券有一次性纸质磁性券、一次性纸质二维条形码券和（ ）三种。A.信用卡 B.接触式磁卡C.非接触式IC卡 D.接触式IC卡【答案】 C15. 【问题】 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书【答案】 D16. 【问题】 两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于5%（岩石）和7%（土方）时，可取()作为最后值。A.大值B.小值C.中数D.均方差值【答案】 C17. 【问题】 水利工程发生人员死亡一般事故的，县级以上水行政主管部门接到报告后，在逐级上报的同时，应当在1小时内电话快报（），随后补报事故文字报告。A.省级水行政主管部门和水利部 B.水利部 C.省级水行政主管部门 D.流域机构【答案】 C18. 【问题】 甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（ ）。A. 丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B. 甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C. 丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D. 丁施工队只可以起诉丙公司【答案】 D19. 【问题】 概算指标的设定和初步设计的深度相适应，一般是在概算定额和（ ）的基础上编制的。A.施工定额B.基础定额C.企业定额D.预算定额【答案】 D20. 【问题】 下列不属于常见边坡破坏的类型是（ ）。A.松弛张裂 B.蠕动变形 C.崩塌 D.沉陷【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据水电水利工程施工监理规范（DL/T 51112000），水电工程项目划分为（ ）工程。A.主体 B.单位 C.分部 D.分项 E.单元【答案】 BCD2. 【问题】 （2016年）水利工程建设程序中，立项过程包括（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计D.施工准备E.施工招标【答案】 AB3. 【问题】 下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（）。A.清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器 B.施工现场道路指定专人定期洒水清扫 C.机动车安装减少尾气排放的装置 D.拆除旧建筑时，适当洒水 E.化学用品妥善保管，库内存放避免污染【答案】 ABCD4. 【问题】 施工方项目管理规划的内容一般包括( )。A.质量控制的方法和手段B.进度控制的方法和手段C.投资控制的的方法和手段D.安全管理的策略E.风险管理的策略【答案】 ABCD5. 【问题】 利用补偿材料的变形来吸收热伸长的补偿器有（）。A.自然补偿器 B.方形补偿器 C.波形补偿器 D.填料式补偿器 E.球型补偿器【答案】 ABC6. 【问题】 对于水泥质量检验，必须进行试验的项目有（）。A.抗渗性B.细度C.凝结时间D.安定性E.胶砂强度【答案】 BCD7. 【问题】 质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动，这些活动主要包括( )。A.设定目标B.保证C.测量结果D.评价E.纠偏【答案】 ACD8. 【问题】 下滑天线的安装包括（)的设置。A.方位 B.偏置C.前倾 D.频率E.挂高【答案】 BC9. 【问题】 天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有（）。A.卷扬机B.吊车C.手推绞盘D.升降车E.手扳葫芦【答案】 AC10. 【问题】 施工阶段项目质量控制，除了施工单位的质量控制外，还包括（）。A.建设单位的质量控制B.监理单位的质量监督管理C.设计单位的质量控制D.施工分包单位的质量控制E.政府质量监督机构的监督管理【答案】 ABC11. 【问题】 关于预制装配式整体式结构特点的说法， 正确的有（）。A.整体性能好B.可以安全抵抗地震作用C.通常采用柔性连接节点D.具有足够的强度、刚度和延性E.节省运输费用，便于推广【答案】 ABD12. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 503192013，下列属于工程建设监理实施细则的内容的有（ ）。A.监理的工作范围 B.监理工作的制度C.监理工作的流程 D.监理工作的控制要点及目标值E.监理工作的程序【答案】 CD13. 【问题】 保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的()等有关的证明和资料。A.过程B.原因C.损失程度D.状态E.性质【答案】 BC14. 【问题】 （2020年真题）关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（）。A.总进度目标的论证涉及工程实施条件分析B.总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作C.总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的逻辑关系D.论证前宜收集类似项目的进度资料E.分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行【答案】 ACD15. 【问题】 根据建设工程项目管理规范GB/T503262017，项目经理的权限有()。A.参与项目招标.投标和合同签订B.代表本企业与业主签订承包合同C.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度D.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人E.负责组建项目经理部【答案】 ACD16. 【问题】 按照企业会计准则规定，施工企业的财务费用包括（ ）。 A. 汇兑损失B. 发行债券所支付的手续费C. 融资租赁计入固定资产发生的融资租赁费用D. 公司财务部职工工资及福利费E. 发行股票所支付的手续费【答案】 ABC17. 【问题】 当现场条件不允许进行管道液压和气压试验时，经过设计或建设单位同意，也可以采取其他方法代替压力试验，下面替代方式正确的选项是（）。A.所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%射线检测和100%超声检测B.所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%渗透检测或100%磁粉检测C.施工单位应进行管道系统的柔性分析D.在设计文件中明确规定管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行真空度试验E.未经液压和气压试验的管道焊缝和法兰密封部位，可配备相应的预保压密封夹具【答案】 A18. 【问题】 关于预制构件的吊装的说法， 正确的有（）。A.吊索与构件的水平夹角不宜小于60°，不应小于45°B.预制柱宜按照中柱、边柱、角柱顺序进行安装C.边柱和角柱应以外轮廓线控制为准D.外剪力墙板应以外轮廓线控制为准E.预制梁的安装应遵循先高后低的原则【答案】 AC19. 【问题】 有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】 AB20. 【问题】 工程建设监理实施细则的内容包括()。A.专业工程的特点B.监理工作的流程C.监理工作的性质D.监理工作的方法和措施E.监理工作的控制要点及目标值【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90d，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日变行使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用，电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施.安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安裝工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表1）。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔式起重机及升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进行到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定。单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机该运行比原工序多用了3d，其后面的工序（群控试运行调试、竣工验救）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。【问题】1.电梯安装前，项目部应提供那些安装资料？2.项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施?3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?4.影响导轨安装精度的因素有几个?5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求，【答案】1.电梯安装前，项目部应提供的证明文件；所施工电梯的安装许可证，告知直辖市或设区的市的安装告知书，审批手续齐全的电梯安装施工方案：作业人员持有的特种设备操作证。2.项目部对机房和井道的安全检查，应关注的安全技术措施是：层门洞设置了高度不小于1.2m的栏杆。有临时盖板封堵机房预留孔，共道内脚手架有防火措施，3由梯工程开工时间为3月18日，电梯安装准备工作、机房和井道的检测、电梯设备进场检查、基准线安装等工作用了14d，在4月1日开始电梯导轨安装。到4月21日消防电梯峻工验收，14+21=35d，故消防电梯从开工到验收合格用了35d。项目部编制的电梯施工进度计划中是在5月30日竣工验收交付业主，14+30+30=74d。电梯安装的计划工期是74d，在电梯安装中，因电梯单机试运行比原工序时间多用了3d，群控试运行、调试、竣工验收均按工序时间完成。合同工期为90d，90-（74+3）=13d，电梯安装比合同工期提前了13d.4.影响导轨安装精度的因素有：并道结构的施工质量，导轨的安装质量，导轨测量，基准线的设置，测量器具的选择，导轨的制造质量，电梯安装人员的技术水平及操作产生的误差。5.电梯竣工后应向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收，电梯层门的试验要求：每层层门必须能够用三角钥匙才能手动打开，当任何一个层门打开时，电梯严禁启动运行。2. （2018年真题）某项目机电工程由某安装公司承接，该项目地上10层，地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器，并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线，引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时，接地电阻偏大，未达到设计要求，安装公司采取了能降低接地电阻的措施后，书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备（三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器（SPD），电涌保护器接线形式满足设计要求，接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格，接线正确。设备机房的配电线路敷设，采用柔性导管与动力设备连接，符合规范要求。在签订合同时，业主还与安装公司约定，提前一天完工奖励5万，延后一天罚款5万，赶工时间及赶工费用见表4。变配电室的设备进场后，变压器因保管不当受潮，干燥处理增加费用3万，最终安装公司在约定送电前，提前6天完工，验收合格。在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验，主要使用功能符合相应规定。【问题】1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式？写出本工程降低接地电阻的措施。2.送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容？3.本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求？柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求？4.列式计算变配电室工程的成本降低率。5.在工程验收时的抽样检验，还有哪些要求应符合相关规定？【答案】1.防雷引下线与接闪器可采用卡接器连接，与接地装置可采用螺栓连接。降低接地电阻的措施：使用降阻剂、换土和安装接地模块。2.隐蔽工程验收通知书包括：隐蔽验收内容、隐蔽形式、验收时间和地点。3.电涌保护器的接地导线位置不宜靠近出线位置，连接导线长度不宜大于0.5m。柔性导管长度不宜大于0.8m，柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。4.成本降低率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。原计划费用：10+5+20+10+30+90+80+5+30+4+2=286万元工程赶工总费用为：2×1+2×1+3×2+3×2=16万元提前6天奖励5×6=30万元赶工后实际费用为：286+16+3-30=275万元变配电室工程成本降低率：（286-275）/286×100%=3.85%5.在工程验收时的抽样检验，还有接地安全、节能、环境保护应符合相应规定3. 五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.0元/m3，机械费1.60元/m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元），规费为225.68万元。该工程企业管理费费率为15%，利润为5%，税金为3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4万元，工期拖延7天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。【答案】1、合理，不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m3×8.40元/m3=5460元材料费=650m3×12.0元/m3=7800元机械费=650m3×1.60元/m3=1040元管理费=（人工费+材料费+机械费）×15%=（5460+7800+1040）×15%=2145元利润=（人工费+材料费+机械费+管理费）×5%=（5460+7800+1040+2145）×5%=822.25得土方分项工程综合单价=（5460+7800+1040+2145+822.25）÷420=41.11元/m3中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=（8200万元+360万元+120万元+225.68万元）（1+3.48%）4. 背景资料某公司沉箱预制场预制钢筋混凝土沉箱，每个沉箱的混凝土方量为480m3，设计沉箱混凝土抗压强度等级为C30。该预制场实际统计的混凝土立方体抗压强度标准差为3.0MPa。经计算和试配确定混凝土的施工配合比为1:2.50:3.50。用有效搅拌量为2.0m3的搅拌机搅拌混凝土，正常施工情况下（使用干砂、干碎石）每罐混凝土用砂1700kg，拌合水306kg。施工中遇大雨，雨后测得砂的含水率达3%（碎石雨后很快干了）。沉箱下水后浮运通过港池，该港理论深度基准面与平均海平面的高差为1.29m，港池底泥面距平均海平面6m，从当地潮汐表查得该时刻潮高2.12m，沉箱的最小稳定吃水6.5m，拖运时的富余水深取0.5m。问题：按背景材料所述，雨后每罐混凝土用砂（湿砂）及拌和水应调整为多少？较正常施工时有怎样的变化？【答案】雨后每罐混凝土湿砂用量为：1700×(1+3%)=1751kg。较正常施工时增加用砂量为：1751-1700=51kg。雨后每罐混凝土拌和用水量为：306-51=255kg。较正常施工时每罐少用水量为：51kg。5. 某新建办公楼工程，建筑面积48000，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款，预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。自工程招标开始至工程竣工结算的过程中，发生了下列事件：事件一：在项目开工之前，建设单位按照相关规定办理施工许可证，要求总承包单位做好制定施工组织设计中的各项技术措施，编制专项施工组织设计，并及时办理政府专项管理手续等相关配合工作。事件二：总承包单位进场前与项目部签订了项目管理目标责任书，授权项目经理实施全面管理。项目经理组织编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划。事件三：项目实行资金预算管理，并编制了工程项目现金流量表。其中2013年度需要采购钢筋总量为1800t，按照工程款收支情况，提出了两种采购方案：方案一：以一个月为单位采购周期，一次采购费用为320元，钢筋单价为3500元/t，仓库月储存费率为4。方案二：以二个月为单位采购周期，一次采购费用为330元，钢筋单价为3450元/t，仓库月储存费率为3。事件四：总承包单位于合同约定之日正式开工，截至2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。事件五：总承包单位将工程主体劳务分包给某劳务公司，双方签订了劳动分包合同，劳务分包单位进场后，总承包单位要求劳务分包单位将劳务施工人员的身份证等资料的复印件上报备案。某月总承包单位将劳务分包款拨付给劳务公司，劳务公司自行发放，其中木工班长代领木工工人工资后下落不明。1>、事件一中，为配合建设单位办理施工许可证，总承包单位需要完成哪些保证工程质量和安全的技术文件与手续？2>、指出事件二中的不妥之处，并说明正确做法，编制项目管理目标责任书的依据有哪些？3>、事件三中，列式计算采购费用和储存费用之和，并确定总承包单位应选择哪种采购方案？现金流量表中应包括哪些活动产生的现金流量？4>、事件四中，列式计算工程预付款、工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。总承包单位的哪些索赔成立。【答案】1>、为配合建设单位办理施工许可证，总承包单位需要完成：施工组织设计、危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施、安全专项方案清单、专家论证的方案清单、文明施工措施、季节性施工措施等保证工程质量和安全的技术文件和手续。2>、不妥之处：项目经理编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划。正确做法：项目管理规划大纲是总包单位管理层编制的文件，项目经理根据项目管理规划大纲编制项目管理实施规划。编制项目管理目标责任书应依据下列资料：（1）项目合同文件；（2）组织的管理制度；（3）项目管理规划大纲；（4）组织的经营方针和目标。（实务）3>、方案一：采购费用320×61920元。存储费用0.5×（1800÷6）×3500×4×612600元。采购和存储费用之和为19201260014520元。方案二：采购费用330×3990元存储费用0.5×（1800÷3）×3450×3×618630元。采购和存储费用之和为9901863019620元。所以总承包单位应选择方案一。现金流量表的内容应当包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。（经济）