勘察分包合同.docx

勘察分包合同 勘察分包合同 篇1 建设单位(发包方)：总承包方(以下简称甲方)：分包方(以下简称乙方)：发包人托付甲方担当 工程项目的勘测，并由甲方全权负责工程项目勘测各专业的配套组织工作。发包人与甲方已就 工程项目的勘测签订了总包合同，为此甲方托付乙方担当 工程项目中的 勘测工作，经双方协商一样，签订本勘测分包合同。一、合同总则1.1本分包合同依据下列文件签订：1.1.1中华人民共和国合同法。1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。1.1.3发包人托付甲方担当1.1.4建设工程的批准文件。1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚恳信用原则，遵遵守法律律、行政法规，敬重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。二、本合同与项目总包合同的关系2.1 发包人与甲方签订的总包合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方，即为甲方对乙方的责任要求。2.2 乙方担当工程项目中的协作甲方完成此工程项目的勘测，与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。2.3 在合同履行期间，发包人提出解除合同(总包合同)同时，本分包合同也随之自行解除。乙方已完成工作量即不具有实际经济价值，不予计费。三、本合同工程勘测项目的名称、规模、内容及技术要求3.1工程项目的名称：3.2工程项目的建设地点：3.3工程项目的规模：3.4工程项目的勘测内容：3.5工程项目的技术要求：四、甲方向乙方提交的有关资料及文件五、乙方应向甲方交付的勘测成果文件六、勘测费用及支付方式6.1 双方商定，本合同的勘测费为人民币元(￥。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。6.2支付方式：甲方按发包人实际到款进度，同步向乙方支付分包合同中对应的勘测费。七、双方责任7.1 甲方与乙方共同责任7.1.1本分包合同是以发包人与甲方签订的工程项目总包合同为母本。分包合同中的甲、乙双方均应接受母本合同相关条款的约束。7.1.2 甲方在总包合同承诺的事项，乙方在签订本分包合同时也应一并予以承诺并遵守。合同生效之日起，甲方、乙方即为一整体共同担当责任与义务，甲方有权利依据总包合同中发包人对工程项目勘测承包者的要求来管理和要求乙方协同完成勘测工作。7.1.3 勘测分包的技术协调应视为双方内部事务，双方协商解决一切问题，共同保证所承接工程项目的质量。7.2 甲方责任7.2.1 甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交有关资料及文件。7.2.2 甲方变更分包项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，除双方另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方不增加支付。7.2.3 经乙方书面申请，甲方可为乙方派驻现场的工作人员的工作、生活及交通等方面的便利条件进行协调，发生的费用由乙方担当。7.3 乙方责任7.3.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程勘测，按本合同第五条规定的时间提交质量合格的勘测成果资料(出现7.2.2规定的状况除 3外)，并对所分包的勘测质量负责。由于乙方缘由未按合同规定时间提交勘测成果资料，每超过一日，应减收勘测费的千分之一。7.3.2 由于乙方供应的勘测成果文件质量不合格，乙方应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另外托付其他单位时，乙方应担当全部勘测费用;或因勘测质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方应担当全部责任。7.3.3 在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的平安保卫及其它有关的规章制度，如发生平安事故的全部责任与费用，均由乙方担当。7.3.4乙方在承包过程中，由于管理不善、组织不力、对相关问题相识不清或拒不进行必要处理而造成甲方经济损失或企业声誉损害的，甲方有权实行终止合同更换承包方、分割乙方不能胜任的工作量、自行组织队伍等措施，由此产生的一切费用(包括但不限于业主罚金、承包队伍调遣费、误工费、返工返修费、赶工费、问题处理费等)均由乙方担当。7.3.5乙方在承包过程中发生的一切债权债务(包括但不限于对外欠款、乙方与其雇员的劳资纠纷、工伤事故、乙方的雇员造成他人财产或人身损害赔偿、平安事故等)的纠纷概由乙方负责处理及担当全部责任。7.3.6 如乙方违反上述约定造成甲方诉讼、劳动仲裁的，乙方应赔偿甲方因此而受到的一切损失(包括但不限于：赔偿款、罚款、诉讼费、鉴定费、强制执行费、公告费、律师费、公证费、提存费、由此而发生的差旅费用等等实现债权的费用)。7.3.7 乙方应爱护甲方供应的文件、资料图纸、数据、专利技术等，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。八、合同争议本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成，双方同意提交甲方公司居处所在地人民法院。九、合同订立时间： 年 月 日。十、合同订立地点： 。十一、本合同双方签字盖章后生效。十二、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 勘察分包合同 篇2 发包人(甲方)：承包人(乙方)：甲方托付乙方担当 任务。依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况：1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：1.3 工程规模、特征：1.4 工程勘察任务托付文号、日期：1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6 承接方式1.7 预料勘察工作量：其次条 甲方应刚好向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1 供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)许可等批件(复印件)。2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、工程总平面布置图。2.3 供应勘察工作范围：已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 甲方不能供应上述资料，由乙方自行收集的，甲方需向乙支付相应费用。第三条 乙方向甲方提交的勘察成果资料：12份，电子文档2份。乙方向甲方提交勘察成果质量负责。第四条 工作周期、收费标准及付费方式4.1 工作周期4.1.1 签定合同生效后5日内提交全部勘察成果资料，由于甲方或乙的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1勘察费合同价(暂定)人民币 万元，其中：1)本次项目中标价暂定按设计费的30%计取，即 万元，最终结算价以审计部门审定价并依据国家发展安排委员会、建设部颁布的工程勘察设计收费管理规定(计价格20xx10号)中规定的取费标准下浮20%计算。2)以上费用均已包括投标人支付本次招标项目的建设工程交易服务费;完成本招标项目勘察全过程的全部工作量和供应全套勘察文件的全部费用;为完成本招标文件规定的义务，投标人必需缴纳的税费、保险费及其它费用，和一切明示和示意的风险、义务、责任等。4.2.2提交的勘察成果资料经甲方认定，结算书送造价部门审定后，甲方付至审定结算价的90%，剩余款项在工程结算审计后一次付清。第五条 甲方、乙方责任5.1 甲方责任5.1.1 甲方托付任务时，必需以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。5.1.3 甲方应刚好为乙方供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。5.1.4 若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据乙方提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，关担当费用和运到现场，派人与乙方的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 由于甲方缘由造成乙方停、窝工，乙方仅能得到工期顺延的赔偿;发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。5.1.8 甲方按合同约定履行付款义务后，乙方提交的成果文件学问产权专属甲方，乙方不再享有相关权利5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。5.2 乙方责任5.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责，详细要求如下：5.2.1 由于乙方供应的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另托付其他单位时，乙方应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由发包人、乙方商定为实际损失的 %。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要，派人与甲方的人员一起验收发包人供应的材料。5.2.4 勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的乙方人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。5.2.6 乙方工作人员必要的生产、生活条件相关费用由乙方自己担当。5.2.7 乙方需进行后续施工现场协作服务，费用已包含在合同价中。5.2.8 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。第六条 违约责任6.1 由于乙方缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其返工勘察费用由乙方担当。6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，甲方应向乙方支付暂定勘察费的50%，计 元;完成的工作量超过50%时，则应向乙方支付暂定乙方100%的勘察费。6.3 由于乙方缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.4 本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项：第九条 本合同发生争议，甲方、乙方应刚好协商解决。协商或调解不成时，向有管辖的人民法院起诉。第十条 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效;按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案。甲方、乙方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，甲方_份、乙方_份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 勘察分包合同 篇3 承包人(甲方)：分包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计合同管理方法以及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则， 鉴于 武汉市方园勘察工程有限公司 (发包人)与甲方已经签订工程勘察设计合同(以下称为总包合同)，经发包人同意，甲方和乙方双方就勘察设计劳务分包事项，经协商达成一样，订立本合同。一、勘察设计劳务分包工作名称： 湖北烟草动力中心联合工房二、勘察设计劳务分包工作地点：甲方将其担当的 湖北烟草动力中心联合工房 勘察设计项目中的外业勘察设计部份，托付乙方实施。详细工作内容及工作量见甲方供应的勘察设计托付书。四、工期要求：开工日期：乙方必需于作;竣工日期：乙方必需于月日之前，完成全部外业勘察设计工作，并在三日之内，上交本项目全部的外业勘察设计资料。五、质量标准及技术要求本勘察设计劳务分包工作的质量标准及技术要求，见承包方的勘察设计托付书和技术设计书六、双方责任(一)甲方责任1、供应书面的工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2、 供应外业勘察设计工作范围内，已有的技术资料及所需的坐标与标高资料。3、 供应勘察工作范围内，地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。4、负责与发包人联系、协调外业勘察设计过程中所须要联系、协调的事宜。 三、勘察设计劳务分包工作内容：5、 若勘察设计现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，甲方应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。6、负责外业勘察设计过程的监理。7、刚好检查、验收乙方按期供应的中间成果资料和最终全部成果资料。8、根据合同约定的期限和方式，支付本合同中双方约定的合同价款，以及其他应当支付的的款项(二)乙方责任1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的勘察设计托付书和技术设计书进行工程勘察设计;按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料，并对其负责。2、 在外业勘察设计工作起先前，提出外业勘察设计纲要或组织设计书，派人验收甲方供应的全部资料。3、在现场工作的外业勘察设计人员，应遵守甲方的平安保卫及其他有关的规章制度。4、乙方须听从甲方转发的发包人与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人发生干脆工作联系，乙方不得干脆致函发包人，也不得干脆接受发包人的指令。如乙方与发包人发生干脆工作联系，将被视为违约，并担当相应的违约责任。5、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的全部义务，并与甲方担当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。6、乙方应爱护甲方的勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术等，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。7、乙方必需为乙方涉及本合同的外业勘察设计人员办理相应的社会保险和意外人身损害保险。8、乙方在履行本合同过程中，必需做好平安防护工作，如发生平安事故的全部责任与费用，均由乙方担当。七、违约责任1、由于甲方缘由造成乙方停、窝工，工期顺延。2、由于乙方的缘由未按本合同要求的工期完成外业勘察设计工作，乙方应向甲方缴纳工程总价款10 %的违约金。3、 由于乙方供应的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿赐予刚好地补充、完善，使其达到质量合格;若乙方无力补充、完善，需另托付其他单位时，乙方应担当全部费用;或因外业勘察设计质量问题，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收干脆受损失部分的外业勘察设计费用外，应依据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金经甲方、乙方商定为实际损失的 % 。4、乙方在履行本合同的过程中，如发生重大质量事故和平安事故给甲方造成经济损失或信用损失时，甲方有权向乙方索赔。八、工作量计算及付款方式1、工作量计算。本合同工作量的计算，以甲方签字验收后的实际工作量据实结算。2、工程费用计算。本工程以单价为：勘探孔每米元人民币。营业税金(税率为0.0559%)由承包人支付。附决算清单。3、付款方式。本工程付款为工程全部验收合格后一年以内付工程总价款100%的工程款。九、合同争议本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成，可向 武汉仲裁委员会 申请仲裁十、合同订立时间： 20xx 年 7 月 8 日。十一、合同订立地点：。十二、本合同双方签字盖章后生效。十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 勘察分包合同 篇4 甲方：乙方：甲方托付乙方担当·白金城城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察任务事宜，根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，在公开、公允、公正的前提条件下，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程地质勘察质量，经过甲乙双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：·白金城城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察。2、工程地点：贵阳市白云区3、工程规模：·白金城城中村棚户区房开一期A5组团、D地块，其A5组团建筑面积约为33.73万，D地块建筑面积约19.09万。4、承包范围：严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行勘察工作，供应初勘和详勘报告。5、工作内容5.1查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分;5.2查明建筑物范围内的地层结构、岩石和土的物理力学性质，并对地基的稳定性及承载实力做出评价，供应地基承载实力和地下水位设计参数，供应基础设计优化方案;5.3查明建筑物旁边有无影响工程稳定性的不良工程地质现象(如溶洞)、泥槽、懦弱地质夹层以及古河道或人工洞窟等，查明有无可液化的地层，标明对场地或地基的危害程度，供应不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料;5.4查明地下水的埋藏条件和对建筑物材料的侵蚀性，查明地层的渗透性，水位改变幅度及规律;5.5查明洪水的沉没范围、河流水位和地表径流条件等;5.6在抗震设防区应划分场地土类别，并对饱和土、粘土、沙土及粉土进行液化推断;5.7依据当地阅历，有针对性的提出相宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应留意的事项。如地基条件确定需采纳桩基，应提出采纳何种桩基、其相应的桩径尺寸、桩端持力层状况等，提出单桩极限承载力与计算公式。对于地基处理应供应详细的处理方案及计算指标;5.8判定地基土及地下水在建筑物施工和运用中可能产生的改变影响，并提出防治建议，必要时供应设计施工所须要的基坑开挖与人工降低地下水位的有关资料。二、技术、质量要求及验收1、根据国家相关规范岩土工程勘察规范(GB50021-20xx)及贵阳市的有关规定执行。2、勘察工作应依据拟勘察项目的平安等级确定勘察等级，按初勘和详勘阶段进行，对建筑地基作出工程地质评价，并为地基基础设计、地基处理与加固、不良地质现象的防治工程供应工程地质资料。3、甲方分批向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责;3.1本工程批准文件(复印件)、用地(附红线范围);3.2工程勘察任务技术要求和工作范围的地形图、建设总平面布置图;3.3勘察范围内地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。4、乙方应向甲方供应下列文件资料或服务，并对其精确性、牢靠性负责，并确保成果资料的质量。供应的岩土勘察报告应包括下列文字内容：4.1任务要求及勘察工作概况;4.2场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件、岩石和土的物理力学性质及建筑阅历等;4.3场地的稳定性和相宜性、岩石和土的匀称性和容许承载力、地下水的影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题，相宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应留意的事项;4.4当工程须要时应供应：4.4.1深基坑开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的岩土技术参数，论证其四周已有建筑物地下设施的影响;4.4.2基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议;4.4.3供应防水设计水位和抗浮设计水位;4.4.4工程地点的地质构造，断裂及区域放射性或有毒气体背景资料。4.5岩土勘察报告必需通过建设行政主管部门的审批并获得审查合格通知书;4.6勘察成果资料一式拾二份(包括勘查点位的坐标及标高)。甲方要求增加按人民币500元取费。其中图纸部分包括：4.6.1勘探点平面布置图;4.6.2综合工程地质图或工程地质分区图;4.6.3工程地质剖面图;4.6.4地质柱状图或综合地质柱状图;4.6.5各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表。4.7如甲方临时对各区域有特别须要，应以甲方要求为准，刚好供应分区中间勘察成果资料。4.8供应本工程的后期服务，并对施工中出现的问题进行有效处理。5、钻孔的布置要足以评价建筑物纵横两个方向地层土质的匀称性，应按主要柱列线或建筑物的周边或体形改变和应力集中的地段布置，为建筑设计供应依据。钻孔间距和密度应依据地层改变的困难性与建筑物的详细要求，依据岩土工程勘察规范(GB50021-20xx)中建筑勘探点间距的规定确定。对于桩基方案，如地基状况困难，宜在每根柱下布置钻孔。对于嵌岩桩方案应查明桩端下三倍桩径范围内岩石状况。五、合同工期1、开工时间：依据本工程的实际状况，现场勘察工作将会分期实施，详细进场时间、提交中间资料时间，以甲方通知日期为准，按甲方要求刚好提交中间资料和地勘成果资料。2、乙方在进场后，必需在 15个日历天内提交地勘中间资料，逾期按1000元/天向甲方支付违约金。3、如因特别状况(设计变更、工作范围改变、不行抗力影响)和地下障碍、连续下雨3天以上等缘由造成工期延误，由乙方呈报甲方工程部审定，工期可相应顺延。4、本工程相应的停、窝工费及乙方提前完成的加班费均包含在合同总价中，合同总价为固定价格，不作调整。六、合同价款1、本工程暂定合同总价为￥243.32万元(大写：贰佰肆拾叁万叁仟贰佰元整)。2、本工程工程量以甲方工程部确认的具体勘察方案布置的孔数、深度为合同数量，最终工程量按审定的详勘方案的实际成孔数及深度据实结算。3、本合同为包干固定综合单价合同，包干固定综合单价包含但不限于全部因实施本工程而产生的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、材料损耗费、机械费(含油费)、间接费、措施费(含技术措施费)、水电费、临时设施费、赶工补偿费、人工费费用增加、平安文明施工费、现场保卫、管理费、利润、税金及相关全部政府部门的相关行政费用，完成本工程不行缺少的全部附带工作及责任的所需的全部费用，本合同包干固定综合总价所包含的费用不以本合同所提及的费用为限。施工期间本包干固定综合总价为固定价格，不再调整。包干固定综合单价及暂定数量如下：房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察钻孔暂定数量七、支付方式1、乙方提交分期分批勘察报告(经审查通过的勘察报告)后15个工作日内，甲方支付该批次勘察费用的70%;2、甲方完成分期分批勘察结算审查后30个工作日内，向乙方支付经甲方审定的该批次勘察结算费用的95%(扣除已支付勘察费)，待该批次已开工项目的主体结构封顶后10个工作日内，甲方一次性付清该批次勘察结算费用的5%。3、甲方支付乙方勘察费时，甲方代其供应发票，在支付勘察费用中抵扣(发票金额根据国家现行税费规定进行计算)。八、双方责任(一)、甲方责任1、在乙方完全守约的前提下，按合同约定支付勘察费;2、按合同约定向乙方供应文件资料;3、负责办理有关的手续：完善征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物及供应管线分布图等;4、爱护好乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件资料，未经乙方同意，甲方不得泄露、擅自修改或向第三者转让或用于本合同外的项目。(二)乙方责任1、从进场至勘察工作完成期间，全部材料、设备的保管均由乙方自行负责并担当相应费用。施工用水用电由乙方自行搭接，安表计量，水电费由甲方在工程结算时扣除(包括损耗摊销);2、按国家技术规范、标准、规程和甲方技术要求进行工程勘察，遵守甲方的现场管理有关规章制度，按本合同规定时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责;由于乙方供应的勘察成果资料质量不合格，乙方担当违约责任，并负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善，需另托付其他单位时，乙方应担当全部费用。3、做好平安作业及现场保卫工作，若施工现场造成平安事故或治安问题由乙方自行担当，甲方概不负责;4、在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计交甲方工程/设计报批。在勘察过程中，依据工程的沿途条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的看法;5、爱护好甲方供应的文件资料，担当保密义务，未经甲方同意，乙方不得泄露、擅自修改或向第三者转让或用于本合同外的项目，否则应向甲方支付合同总价款30%的违约金。6、乙方授权保证条款：乙方特在此授权 ，身份证号码 为乙方签约及履约过程中签字确认代表(以下简称乙方代表)，乙方代表签字与加盖乙方公章具同等法律效力。乙方代表如有变动，乙方应即日书面通知甲方，在甲方未接到乙方书面通知前，乙方代表的签字仍具有法律效力。7、其它法定或约定的责任。九、违约责任1、若因乙方供应的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;因乙方勘察质量造成的一切经济损失或工程事故均由乙方担当，同时甲方将扣留乙方总勘察费5%作为违约金。2、由于乙方缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收合同实际总价的千分之三，逾期达到 天的，甲方有权解除合同并要求乙方担当合同总价30%的赔偿金。3、甲方无正值理由不得延付或拒付应付款项，否则，自逾期之60日起，以逾期应付金额为基数，按同期银行贷款利率支付逾期滞纳金。4、本工程如因一种或多种因素(因素包括但不限于进出场、材料设备、勘察、或工作成果等)造成任何平安事故、任何人身损害、任何财产损失或涉及侵扰他方合法权益的，全部责任由乙方担当，如因此而导致甲方名誉损害或经济损失的，乙方须全额予以赔偿(包括但不限于违约金、赔偿金、利息、罚息、律师费等，此条款为特别条款，不能变更或减免且合同无效、解除的本条款接着有效，赔偿金额最低不能低于本合同实际总价的30%)。5、乙方无论何种缘由违约的(包括但不限于乙方未按约定履行合同义务、未履行合同义务、未完全履行合同义务等)，甲方均有权单方解除或终止本合同，并不再支付任何费用给乙方，同时乙方还需将甲方已支付费用全额退还给甲方;无论甲方是否解除或终止本合同，乙方除依照特别条款担当责任外，均须按本合同暂估总价的30%向甲方支付违约金，不足弥补甲方损失的，乙方还须补足。十、其它约定事项1、甲方发给乙方的文件或传真均以合同中乙方的地址、电话及传真号码为准，若发生变更乙方应即时以书面形式通知甲方。否则，合同中乙方的地址、电话及传真号码、E-mail将被视为有效。甲方按上述地址发出文件视为甲方履行了传递文件的义务。如合同中乙方地址错误或地址变更没有刚好书面通知甲方的，甲方仍按原地址寄送相关函件的视为甲方已履行了相应的告知义务，由此所产生的一切损失和责任均由乙方担当。乙方员工的签认手续视为有效的日常函件往来途径;2、甲方自接到乙方递交的最终一份完整的竣工资料和结算资料并签字确认后起先办理结算，如由于乙方相关工程资料提交不刚好、不完整等因素导致甲方审查工作无法进行，责任由乙方担当。3、为便利双方核对，削减核对时间，乙方申报的结算额与甲方审定后的结算额的差额不得超过乙方支付申报的结算额的5%，否则超出5%部分的审计费用甲方有权不予支付且乙方应向甲方支付勘察费用总额8%的违约金，甲方有权从合同总价款中将该部分违约金干脆扣除。4、未尽事宜，甲乙双方可协商达成补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。5、本合同在执行过程中发生争议，双方应刚好协商解决，或由当地建设行政主管部门调解，协商或调解未果的状况下，任何乙方均应向合同签订地的人民法院提起诉讼。6、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。7、本合同共有附件 份，合同附件为本合同的组成部分与合同正文具有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 勘察分包合同 篇5 发包人(甲方)：承包人(乙方)：甲方托付乙方担当 任依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细第一条 工程概况：1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：1.3 工程规模、特征：1.4 工程勘察任务托付文号、日期：1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6 承接方式1.7 预料勘察工作量：其次条 甲方应刚好向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1 供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)许可等批件2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、工程总平面2.3 供应勘察工作范围：已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 甲方不能供应上述资料，由乙方自行收集的，甲方需向乙支付相应费用。第三条 乙方向甲方提交的勘察成果资料：12份，电子文档2份。乙方向第四条 工作周期、收费标准及付费方式4.1 工作周期4.1.1 签定合同生效后5日内提交全部勘察成果资料，由于甲方或乙的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1勘察费合同价(暂定)人民币 万元，其中：1)本次项目中标价暂定按设计费的30%计取，即 万元，最终2)以上费用均已包括投标人支付本次招标项目的建设工程交易服务费;完成4.2.2提交的勘察成果资料经甲方认定，结算书送造价部门审定后，甲方付第五条 甲方、乙方责任5.1 甲方责任5.1.1 甲方托付任务时，必需以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。5.1.3 甲方应刚好为乙方供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影5.1.4 若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据乙方提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，关担当费用和运到现场，派人与乙方的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 由于甲方缘由造成乙方停、窝工，乙方仅能得到工期顺延的赔偿;发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料