2022年甘肃省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.docx

2022年甘肃省监理工程师建设工程合同管理考试题库（含典型题、真题库）一、单项选择题.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导 致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承当；由于承包人原因导致延期 的，继续提供履约担保所需费用由（）承当。A、承包人，承包人B、发包人，发包人C、承包人，发包人D、发包人，承包人答案：D解析：2022版教材P126此题考查的是履约担保。如果工程延期竣工，承包人有 义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所 需的费用由发包人承当；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费 用由承包人承当。1 .设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的选项是（）。A、以投标报价低的优先B、以设计方案得分高的优先C、以综合评分高的优先D、按照评标方法前附表的规定确定答案：C 解析：知识点:监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前 向承包人发出开工通知。2022版教材P98。21 .关于无权代理的表述中，不正确的选项是。.A、没有代理权而为的代理行为属于无权代理B、代理权终止后的代理行为属于无权代理C、无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承当民事责任D、未经追认的越权代理行为，由行为人承当民事责任，相对人可以催告被代理 人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。 答案：D解析：2022版教材P9-11此题考核的是无权代理。无权代理包括以下三种情况： 没有代理权而为的代理行为；（2）超越代理权限而为的代理行为；（3）代理权 终止后的代理行为。民法总那么规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代 理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。 相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表 示的，视为拒绝追认。22 .为了保证工程工程的建设质量到达预期的投资目的，实施过程必须遵循工程 建设的内在规律，即坚持。的程序。A、先勘察、后设计、再施工B、先设计、后勘察、再施工C、先设计、边勘察边施工D、勘察、设计与施工同步进行答案:A第二，不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量防止和减少损失的扩 大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承当责任。第 三，如果不可抗力的影响持续时间较长，合同一方当事人应及时向合同另一方当 事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗 力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。（2）损失承当（损失自担原那么）承包人承包人设备的损坏承包人人员伤亡和其他 财产损失及其相关费用 停工损失发包人永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备（无论谁 采购）的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财 产损失发包人人员伤亡和其他财产损失及其相关费用停工期间承包人应监理人要求照管、清理、修复工程的金额 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工 珏约金；发包人要求赶工的，应向承包人支付赶工费用. （2018年真题）根据标准施工合同，发包人在施工准备阶段的主要义务有A、审定施工方案B、组织设计交底C、提供施工现场D、约定开工时间E、讨论通过施工组织设计答案：BCD解析:【发包人与承包人的义务】发包人的义务承包人的义务提供施工场地现场有勘，核对发包人提供的资料提供地下管线、设施资料编制施工实施计划（质量、环保）办理取网出入施工场地的专用和触寸道路的通行权 承包人应负由械 维修、养护和管理施斤需的幅畸i组织设计交底测设施工控制网约定开工时间提出开工申请.建设工程合同中的法律责任可以是（）。A、违约责任B、行政责任C、侵权责任D、缔约过失责任E、刑事责任答案:ACD解析：1、民事责任的概念G）法律责任包括：民事责任（建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任）刑事责任（只能基于法律规定，合同不能进行约定）行政责任（只能基于法律规定，合同不能进行约定）（2）民事责任包括：合同责任，包括违约责任' 缔约过失责任侵权责任. （2014年真题）根据标准施工招标文件，以下文件中，属于投标文件的有0。A、投标函B、投标函附录D、评标委员会书面要求澄清的投标文件E、投标人对评标委员会质疑的书面澄清答案：ABCE解析：此题考查的是接受投标书阶段的工作。投标文件格式包括投标函及投标函 附录、法定代表人身份证明（授权委托书）' 联合体协议书、投标保证金' 已标 价工程量清单' 施工组织设计、工程管理机构' 拟分包工程情况表、资格审查资 料、其他材料等十个方面的格式或内容要求。2022版教材P3949。17 .以下款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有0。A、发包人欠付工程价款的利息B、承包人工作人员的报酬C、承包人实际支付的建筑物配件价款D、发包人应支付的损害赔偿金E、承包人因发包人违约产生的违约金答案：BC解析：此题考查的是违约责任。建设工程合同纠纷中，与发包人订立建设工程施 工合同的承包人请求其承建工程的价款，除逾期支付建设工程价款的利息' 违约 金、 损害赔偿金等之外且工程质量合格的，就工程折价或者拍卖的价款优先受偿 的，人民法院应予支持。18 .保证合同应包括的内容有（）。A、被保证的主债权种类' 数额B、债务人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围E、一方强烈认为需要增加的其他事项答案：ABCD解析：2022版教材P13T6此题考核的是保证合同的内容。保证合同应包括以下 内容：（1）被保证的主债权种类' 数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的 方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。19 . （2020年真题）根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，卖方交 付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有。 A、卖方出具的交货清单正本一份B、买方签署的收货清单正本一份C、制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D、合同价格?100%金额的增值税发票正本一份E、监造人员出具的合同设备监造确认书一份答案：ABCD解析：P145此题考查设备采购合同履行管理。卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的以下全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支 付合同价格的60%： （1）卖方出具的交货清单正本一份；（2）买方签署的收货 清单正本一份（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份（4）合同价格100% 金额的增值税发票正本一份。20 .事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的 客观现象。A、合同法律关系产生B、合同法律关系变更C、合同法律关系消灭D、合同法律关系转移E、合同法律关系冻结答案：ABC解析：2022版教材P6-9此题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件 是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系 产生、变更和消灭的客观现象。21 .建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的（）等条件申请资质，经审查合 格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建 设工程勘察' 设计活动。A、注册资本B、专业技术C、商业信誉D、技术装备E、勘察设计业绩答案：ABDE解析：2022版教材P76-78建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术' 人员' 技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得 建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘 察' 设计活动。22 . （2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人施工工程部人员管理的主要措施有。A、在施工现场设立专门的质量检验机构B、施工人员的质量教育和技术培训C、严格执行规范和操作规程D、现场施工人员的职称和职业资格审查E、定期考核施工人员的劳动技能答案：ABCE解析：P102-104工程部的人员管理：（1）质量检查制度承包人应在施工场地设 置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人员,建立完善的质量检查制度。（2） 规范施工作业的操作程序承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期 考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。（3）撤换不称职的人员 当监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人工程经理和 其他人员时，承包人应予以撤换。23 .施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有（）。A、合同解除日以前所完成工作的价款B、由于解除合同应赔偿的承包人损失C、承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发 包人付款后，该材料' 工程设备和其他物品仍归承包人所有D、承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额E、承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额答案:ABDE解析：2022版教材P112714发包人应在解除合同后28d内向承包人支付以下金 额：（1）合同解除日以前所完成工作的价款；（2）承包人为该工程施工订购并已付 款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其 他物品归发包人所有；（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额；（5）由于解除合同应赔 偿的承包人损失；（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。 27.以下选项中，属于建筑工程一切险中的除外责任的有（）。A、地震B、洪水C、设计错误引起的损失D、自然磨损E、维修保养费用答案：CDE解析：2022版教材P19-22此题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下 列各项原因造成的损失不负责赔偿设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损、 内在或潜在缺陷、物质本身变化' 自燃、自热、 氧化、锈蚀、 渗漏、鼠咬' 虫蛀' 大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损 失和费用因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、 修理或矫正这些缺点错误所支付的费用非外力引起的机械或电气装置的本身 损失，或施工用机具、设备' 机械装置失灵造成的本身损失维修保养或正常 检修的费用；（6）档案, 文件' 账簿' 票据' 现金' 各种有价证券' 图表资料及包 装物料的损失盘点时发现的短缺领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆' 船舶和飞机的损失除非另有约定，在保险工程开始以前 已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失（10） 除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发 完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的局部。28 .设计施工总承包方式的缺点包括（）。A、工期与费用不固定B、设计不一定是最优方案C、建设工期延长D、增加设计变更E、减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查答案:BE解析：2022版教材P120设计施工总承包方式的缺点包括：（1）设计不一定是最优方案；（2）减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。29 .标准施工合同的通用条款包括24条，标题包括（）A、交通运输B、测量放线C、施工平安D、治安保卫E、消防平安答案：ABCD解析：2022版教材P89标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为:一般 约定；发包人义务;监理人；承包人；材料和工程设备;施工设备和临时设施；交通运输;测量放线;施工平安、治安保卫和环境保护;进度计划;开工和竣工;暂停施 工;工程质量;试验和检验;变更;价格调整;计量与支付;竣工验收;缺陷责任与保 修责任;保险;不可抗力;违约;索赔;争议的解决。共计131款。30 .设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()。A、按时提供设计资料B、解决施工中出现的设计问题C、组织对设计文件的审查D、支付设计合同的定金E、参加设计审查并做必要调整补充.修正和完善答案：BE解析：(1)提供设计资料、勘察报告。(2)办理证件和批件。发包人义务(3)发出开始设计通知。(4)审查设计文件。(5)支付合同价款。(1)对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行:Eo(2)完成全部设计工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、垸 (3)编制建设工程设计文件。31 . (2020年真题)根据标准勘察招标文件和标准设计招标文件中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有。A、收集资料' 踏勘现场并进行勘察设计工作的费用B、工程施工期间配合及现场服务的费用C、工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金D、发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用E、发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金答案：AC解析：P78-83除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘 现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样' 试验、测试' 分析、评估、配合审查 等，编制勘察文件，设计施工配合，软件考前更新，青苗和园林绿化补偿，占地 补偿，扰民及民扰，占道施工，平安防护' 文明施工、环境保护，农民工工伤保 险等全部费用和国家规定的增值税税金。32 .某工程招标，招标人选择了排名第一的中标候选人为中标人，但中标人不按 照招标文件要求提交履约保证金，这时应当。A、退还其投标保证金B、没收其投标保证金C、可以重新招标D、可以确定其他中标候选人为中标人E、取消其中标资格答案：BDE解析：（二）与中标人签订合同1、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日 起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2、联合体中标的， 联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标工程向招标人承当连带责任。3、 中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照解析：2022版教材P75-76此题考核的是建设工程勘察设计合同。为了保证工程 工程的建设质量到达预期的投资目的，实施过程必须遵循工程建设的内在规律, 即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。23.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织 设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为。天。A、监理人，14天B、监理人，21天C、发包人，14天D、发包人，21天答案：D解析：知识点:设计管理。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计 审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不 影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审 查期限不超过21天。2022版教材P128。24.根据设计施工总承包合同，总承包工程的竣工试验，承包人应提前（） 将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在。内，确定竣工试验的具体时 间。A、28 天，28 天B、14天，7天C、21 天，14 天D、28 天，21 天 答案：C招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以 赔偿。4、招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条 件的，招标人向中标人退还投标保证金,给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。5、招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，将于中标通 知书发出后30日内按投标人须知前附表规定的标准向未中标人支付技术成果经 济补偿费。6、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投 标人退还投标保证金及银行同期存款利息。33 .设计单位超越本单位资质等级承包工程，但情节轻微，那么对设计单位的处分 方式不包括（）。A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、撤消资质证书E、撤消营业执照答案:DE解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应 当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察' 设计业务。（2）未取得资质 证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越 本单位资质等级承揽工程的：责令停止违法行为；处合同约定的勘察费、设 计费1倍以上2倍以下的罚款；有违法所得的，予以没收；可以责令停业整 顿，降低资质等级；情节严重的，撤消资质证书。（4）发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察' 设计单位的, 责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。34 .根据招标投标法，以下工作应当在招标开始前完成的是（）。A、编制资格预审申请文件B、组建评标委员会C、完成资格预审评审D、选择招标代理机构Ex招标备案答案：ADE解析:招标准备阶段接受投标书阶段评标决标阶段区间开始招标前发出招标信息一投标截止日开标日一签订施工合同日并退 还投标保证金工1、确定招标方5、发布十二三格：十 ：12、开标作 内 容式告或者投标邀请B13、评标2、成立招标机6、（组织资格预审）7、出售招标文件14、确定中标人3、招标备案8、组织现场踏勘15a.发出中标通知书9、招标文件的澄清、修改15b、招标投标情况书面报告备 案4、编制招标文件10.接收投标文件16、合同订立11、组建评标委员会.采用固定总价合同时，承包商承当的价格风险有（）A、漏报计价工程B、报价计算错误C、工程范围不确定D、工程量计算错误E、物价和人工费上涨答案:ABDE解析：固定总价合同【优缺点】承包商几乎承当了工作量及价格变动的全部风险， 如工程漏报、工作量计算错误' 费用价格上涨等，因此，原包商在报价时应对价 格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。对业主而言，在合同签订时就可以 基本确定工程总投资额。有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承当 的风险较小。【适用范围】固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程 设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工 期较短' 价格波动不大的工程。35 .在勘察设计评标中，以下。属于详细评审的因素。A、响应性评审B、资信业绩C、勘察纲要或设计方案D、投标报价E、资格评审答案:BCD解析：此题考查的是勘察设计评标的程序。选AE属于初步评审的因素。36 .以下对索赔的表述中，正确的选项是0 oA、索赔要求的提出不需经对方同意B、索赔依据应在合同中有明确根据C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书D、监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E、承包人必须执行监理人的索赔处理决定答案：ACD解析：2022版教材P111此题考查的是承包人的索赔。选项B,索赔依据无需在 合同中有明确的根据；选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可 以按照合同争议解决。37 .施工合同中，属于发包人义务的是()A、提出开工申请B、编制施工实施计划C、编制施工环保措施计划D、提供现场外的道路通行权E、提供地下管线和地下设施的相关资料答案：DE解析：2022版教材P96-97发包人义务：1 .提供施工场地：(施工现场、地下管 线和地下设施的相关资料、现场外的道路通行权)；2.组织设计交底；3.约定开 工时间。38 . FIDIC系列合同，施工合同条件中属于承包商的主要责任和义务的有O A、办理工程保险B、委托任命工程师代表业主进行合同管理C、提交竣工文件二以及操作和维修手册D、为工程的设计' 施工' 竣工及修补缺陷提供所需的设备' 文件、人员、物资 和服务E、按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计' 施工和竣工并修补缺陷答案：ACDE解析：2022版教材P152-153承包商的主要责任和义务：应按照合同规定及工程 师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷;为工程的设计、施工' 竣工 及修补缺陷提供所需的设备' 文件' 人员' 物资和服务;对所有现场作业和施工 方法的完备性' 稳定性和平安性负责，并保护环境;提供工程执行和竣工所需的 各类计划、实施情况、意见和I通知;提交竣工文件以及操作和维修手册;办理工 程保险；提供履约担保证书;履行承包商日常管理职能等。39 .以下内容中，属于简明标准施工招标文件的有()。A、图纸B、技术标准和要求C、投标文件格式D、发包人要求E、发包人提供的资料答案:ABC解析：2022版教材P40-49简明标准施工招标文件共分招标公告(或投标邀请 书)' 投标人须知' 评标方法' 合同条款及格式' 工程量清单、 图纸、技术标准 和要求、投标文件格式八章。40 .工程勘察设计的评标活动应遵循。的原那么A、公平B、公正C、公开D、科学E、择优答案:ABDE解析：2022版教材P35-37工程勘察设计的评标：评标活动应遵循公平、公正、 科学和择优的原那么。41 .依据担保法的规定，关于定金的表述中，正确的有（）。A、收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金B、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的15%C、定金合同可以采用书面或口头形式，并在合同中约定交付定金的期限D、定金合同从约定交付定金之日生效E、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金答案:AE解析：2022版教材P13T6此题考核的是定金。定金的数额由当事人约定，但不 得超过主合同标的额的20%。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付 定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。债务人履行债务后，定金应当 抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收 受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。42 .以下关于组织踏勘现场的说法正确的选项是O。A、由招标人按招标文件规定的时间.地点组织B、投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承当C、局部投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行D、投标人依据招标人在踏勘现场中介绍的情况编制投标文件E、招标人对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责 答案：AC解析：(一)踏勘现场1、招标人应按招标文件规定的时间、地点，组织投标人 踏勘工程现场。2、投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用。3、 局部投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。4、招标人在 踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时 参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。43 .以下属于工程工程总承包合同优点的是()。A、单一的合同责任B、固定工期、固定费用C、可以缩短建设周期D、减少设计变更E、设计方案能够到达最优答案：ABCD解析：2022版教材P1197 20设计施工总承包合同方式的优点：1 .单一的合同责 任；2.固定工期' 固定费用；3.可以缩短建设周期；4.减少设计变更；5.减少承 包人的索赔。44 .在工程招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照O订立书面合同。A、招标公告B、招标文件C、投标文件D、评标价格E、最后谈判达成的降价协议答案：BC 解析：（二）与中标人签订合同1、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日 起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2、联合体中标的， 联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标工程向招标人承当连带责任。3、 中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照 招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以 赔偿。4、招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条 件的，招标人向中标人退还投标保证金,给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 5、招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，将于中标通 知书发出后30日内按投标人须知前附表规定的标准向未中标人支付技术成果经 济补偿费。6、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投 标人退还投标保证金及银行同期存款利息。45 .关于资格后审和资格预审的说法正确的选项是（）A、邀请招标的工程，实行资格后审B、对于公开招标的工程，实行资格后审C、资格预审和资格后审二者审查的时间是不同的D、资格预审和资格后审二者审查的内容是一致的E、通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。答案：ACDE解析：2022版教材P50-51对于公开招标的工程，实行资格预审。选项B错误。46 .关于大型工程设备采购标的的表述中，正确的有（）oA、采购标的包括设备和伴随服务B、如果招标文件未作另行规定，伴随服务的费用不包括在投标报价内C、伴随服务的内容包括实施所供货物的现场组装和试运行D、伴随服务的内容包括提供货物组装和维修所需的专用工具E、伴随服务的内容包括为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维 护手册答案：ACDE解析：2022版教材P70-71此题考核的是大型工程设备采购招标的特点。采购标 的包括设备和伴随服务。机电设备招标的承包范围，除了交付约定的机组设备外, 还包括伴随服务。如果招标文件未作另行规定，伴随服务的费用包括在投标报价 内。伴随服务的内容一般包括：（1）实施所供货物的现场组装和试运行；（2）提供 货物组装和维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详 细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限（保修期）内对所供货物实施运 行或监督或维护或修理，但前提奈件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所 承当的义务；（5）在卖方厂家和/或在工程现场就所供货物的组装、试运行、运行、 维护和/或修理；（6）对买方的运行' 管理和维修人员进行培训。47 .以下关于设计施工总承包合同的说法，错误的选项是。A、设计方案最优B、削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C、可以减少设计变更D、减少承包人的索赔E、建设周期长答案：AE 解析：2022版教材P119此题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总 承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期' 固定费用；可以缩短建设周期; 减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶 段发包人对承包人的监督和检查。48 .以下有关单价合同的说法，正确的选项是。A、承包商几乎承当了工作量及价格变动的全部风险B、业主承当的风险较小C、价和量方面的风险分配对合同双方公平D、可缩短招投标时间，有利于尽早开工E、多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况答案：CDE解析：此题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项AB适用于固定总价 合同。49 .根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的选项是（）o A、发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B、发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天C、发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D、发包人审查后不同意设计文件的，设计人承当违约责任E、修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算答案：BE 解析：知识点:工程总承包工程竣工验收的时间。承包人应提前21天将申请竣工 试睑的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、 暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。2022版 教材P136。25 .在设计施工总承包合同中，以下关于承包人文件的说法，错误的选项是（）。A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容' 数量和时间B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限C、承包人文件中最主要的是设计文件D、工程实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续 施工答案：D解析：2022版教材P123T26此题考查的是订立合同时需要明确的内容。工程实 施过程中，监理人未在约定的期限内提出否认意见，视为已获批准，承包人可以 继续进行后续工作。26 . （2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的选项是（）。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、投标保证金不得超过招标工程估算价的10%答案：B 解析：此题考查的是建设工程设计合同履行管理。选项A,发包人可以自行审查, 民可以组织专家审查。选项C,发包人逾期未作结论的，视为设计已通过审查。 选项D,发包人审查后不同意设计文件的，设计人应根据发包人的审查意见修改 完善设计文件，并重新报送发包人审查。而不是直接视为设计人违约。51 .建设工程勘察行为包括。A、查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特征B、查明.分析.评价建设场地的岩土工程条件C、编制建设工程勘察文件D、绘制地质柱状图E、确定岩土物理力学参数答案:ABC解析：1、所谓“工程勘察”是根据建设工程的要求，查明' 分析、评价建设场 地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。2、所 谓“工程设计”是根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、 环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。52 .建设工程勘察合同中，发包人义务包括0A、发出开始勘察通知B、向勘察人提供勘察资料C、办理证件和批件D、保证勘察作业规范、平安和环保E、防止勘探对公众与他人的利益造成损害答案：ABC解析：2022版教材P76-78发包人义务遵守法律。发包人在履行合同过程中 应遵守法律，并保证勘察人免于承当因发包人违反法律而引起的任何责任。（2） 发出开始勘察通知。发包人应按约定向勘察人发出开始勘察通知。（3）办理证件 和批件。法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设工程必须履行的 各类审批' 核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助。 法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的勘察所需的证件和批件，发包人应 给予必要的协助。（4）支付合同价款。发包人应按合同约定向勘察人及时支付合 同价款。（5）提供勘察资料。发包人应按约定向勘察人提供勘察资料。（6）其他义 务。发包人应履行合同约定的其他义务。53 .根据标准材料采购合同的规定，材料付款的类型包括（）oA、预付款B、进度款C、交货款D、验收款E、保证期满结清款答案:ABE解析：此题考的是设备采购合同中合同价格与支付。材料款不包括交货款和验收款。54 . （2018年真题）关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）A、所有的工程设计都应当通过招标发包B、所有的工程设计都应当通过邀请招标发包C、依法必须招标的工程设计，都应当公开招标D、工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标E、依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的， 可以邀请招标答案：DE解析：2.一次性招标和分阶段招标招标人可以依据工程建设工程的不同特点，实 行勘察设计一次性总体招标；也可以按照技术要求实行分段或分项招标。国家鼓 励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设 计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体局部的设计进行分包。招标人一 般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标，如确需另行选 择设计单位承当初步设计、施工图设计，应当在招标公告或者投标邀请书中明确。 招标人还可以对工程的勘察' 设计' 施工以及与工程建设有关的重要设备' 材料 的采购，实行EPC总承包招标，或设计一施工总承包招标等不同形式。3.设计方 案招标和设计团队招标设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进 行评审确定中标人。设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合 能力进行评审确定中标人。即评标委员会应当对投标人拟从事工程设计的人员构 成' 人员业绩' 人员从业经历'工程解谈' 设计构思' 投标人信用情况和业绩等 进行评审。4.传统招标和电子招标所谓电子招标投标是指以数据电文形式，依托 电子招标投标系统完成的全部或者局部招标投标交易活动，数据电文形式与纸质 形式的招标投标活动具有同等法律效力。（二）可以不进行招标的情形有以下情 形之一的，经工程审批'核准部门审批、核准，工程的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家平安' 国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、 需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺' 技术采用不可 替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法 能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营工程投资人依法能 够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位 少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成工程需要改' 扩建或者技术改造， 由其他单位进行设计影响工程功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。55 .施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的选项是（）oA、增加或更换施工设备导致增加的费用和工期延误由承包人承当B、如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何局部可运出施工场地 或挪作他用C、未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何局部均不得运出施工场地或 挪作他用D、闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤 离施工现场E、闲置的或后期不再使用的施工设备，经监理人审核同意后方可将其撤离施工 现场答案:ACE解析：施工设备的控制（1）承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质 量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误 由承包人承当。（2）承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监 理人同意，施工设备和临时设施中的任何局部不得运出施工场地或挪作他用。对 目前闲置的或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后, 承包人方可将其撤离施工现场56 .施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。 根据建设工程施工合同（示范文本），提前竣工协议书中应包括的内容有0。 A、承包人修订进度计划B、发包人应提供的条件C、承包人采取的赶工措施D、提前竣工需追加的合同价款E、承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法答案：ABCD解析：2022版教材P99-102此题考查的是施工进度管理。提前竣工协议应包括 以下方面的内容：（1）承包人修订进度计划及为保证工程质量和平安采取的赶工 措施；（2）发包人应提供的条件；（3）所需追加的合同价款；（4）提前竣工给发包 人带来效益应给承包人的奖励等。57 .根据英国NEC工程施工合同，以下O属于核心条款。A、工期B、测试和缺陷C、履约保证D、保存金E、补偿事件答案：ABE解析：此题考查的是ECC合同中的内容组成。选项CD,属于次要选项条款。58 .关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。A、勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责B、对