2022年山西省监理工程师自我评估预测题.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（ ）。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失【答案】 A2. 【问题】 监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（ ）为主。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】 B3. 【问题】 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。A.增加的费用由承包人承担B.增加的费用由发包人承担C.工期给予顺延D.应根据检查结果判断【答案】 A4. 【问题】 根据现行规定，人工费是指用于支付（ ）的各项费用。A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B.施工现场的所有工作人员C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人【答案】 D5. 【问题】 在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（ ）。A.实际进度超前的时间B.实际超额完成的任务量C.实际进度拖后的时间D.实际拖欠的任务量【答案】 D6. 【问题】 关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】 B7. 【问题】 监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。A.静态控制B.被动控制C.主动控制D.动态控制【答案】 D8. 【问题】 选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。因此，设备订购前应做好（ ）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】 A9. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（ ）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】 C10. 【问题】 依据注册监理工程师管理规定，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理（）注册。A.初始B.延续C.变更D.长期【答案】 B11. 【问题】 计算某项目内部收益率，已知当折现率为10%时，净现值为600万元；当折现率为14%时，净现值为400万元，则该项目内部收益率为（）。A.12.6%B.11.5%C.12.4%D.13.4%【答案】 C12. 【问题】 不属于监理实施细则编制要求的是（）。A.内容全面B.针对性强C.可操作性D.总监理工程师编制【答案】 D13. 【问题】 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。 A.1个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 B14. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，将被处以合同约定的监理酬金（）的罚款。A.1倍以上5倍以下B.1倍以上4倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上2倍以下【答案】 D15. 【问题】 城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】 A16. 【问题】 在国外，建筑工程一切险的投保人一般是 ( )A.发包商B.承包商C.监理人D.项目经理【答案】 B17. 【问题】 具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物可划分为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.单元工程D.工序工程【答案】 A18. 【问题】 储油罐与在建工程的防火间距应不小于（）m，并应远离明火作业区、人员密集区、建（构）筑物集中区。A.15B.20C.25D.30【答案】 A19. 【问题】 浆段长度，在极破碎岩层为（）。A.3050mB.1530mC.1035mD.510m【答案】 D20. 【问题】 根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 招标人自行组织招标应具备的条件和能力有( )。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力【答案】 BD2. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，保证金在工程款颁发（）后分次返还。A.工程移交证书B.工程接受证书C.履约证书D.缺陷责任期终止证书E.工程保修书【答案】 BC3. 【问题】 监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）。【相关知识点新教材已删除】A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工B.分包工程作业人员严重不足C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求E.分包工程出现停工【答案】 AC4. 【问题】 下列关于合同价款的说法正确的有（）。A.工程质量保证金应按合同中约定数额扣留B.我国现行计价规范规定，进度款支付比例最高不超过95%C.工程质量保证金的约定归还时间可以根据工程质量缺陷期的规定及合同的约定按期退还D.合同争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼等E.施工中如果出现现场签证，通常由承包人在索赔事件发生后的28天内提出索赔金额【答案】 ACD5. 【问题】 监理单位审查施工单位的管理制度、人员资格及验收手续时，应该审查（）。A.项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况B.审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性C.审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格D.核查施工机械和设施的安全许可验收手续E.专项施工方案【答案】 ABCD6. 【问题】 发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作深度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】 ABC7. 【问题】 最低评标价法采购材料和通用型设备时以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。投标价之外还需考虑的因素通常包括（ ）。A.运输费用B.销售量C.付款条件D.设备性能、生产能力E.零配件和售后服务【答案】 ACD8. 【问题】 下列报审表中，需要建设单位签署审批意见的有（）。A.工程开工报审表、工程复工报审表B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案报审表C.费用索赔报审表D.工程临时或最终延期报审表E.单位工程竣工验收报审表【答案】 ABCD9. 【问题】 关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A.由承包人负责投保工程保险和第三者责任保险，平行发包时，也可由发包人负责投保B.发包人办理工程保险时必须以发包人和承包人的共同名义投保，承包人投保时则不必C.采用不足额投保方式投保，损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责补偿D.发包人和承包人应分别为本方人员投保工伤事故保险和人身意外伤害保险E.进场材料和工程设备保险应当由承包人办理【答案】 ACD10. 【问题】 下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有()。A.对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析B.对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证C.技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果D.采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制E.对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施【答案】 ABD11. 【问题】 (2017年真题)关于材料设备采购评标的说法，正确的有（）。A.建设工程项目材料设备采购招标评标，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用B.最低评标价法也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标C.材料设备采购评标，只能从评标价法或综合评估法中任选一种方法进行评标，不得将两者结合使用D.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的综合评估法进行评标E.技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用最低投标价法进行评标【答案】 AB12. 【问题】 工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为()。A.在核定的资质等级和业务范围内开展经营活动B.不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖资质等级证书C.按照工程监理合同约定严格履行义务D.工程监理企业在异地承接监理业务，要自觉遵守工程所在地的有关规定，主动向工程所在地建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督管理E.自觉践行自律公约，接受政府主管部门对监理工作的监督检查【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库E.招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所和相应资金【答案】 C14. 【问题】 根据建设工程监理合同（示范文本）GF-2012-0202，项目监理机构应向委托人提交的监理文件资料有（）。A.监理大纲B.监理规划C.监理实施细则D.监理月报E.监理专项报告【答案】 BD15. 【问题】 下列有关风险自留的说法中，正确的有（ ）。A.风险自留不可能单独运用B.计划性风险自留是有计划的选择C.缺乏风险意识是导致非计划性风险自留的原因之一D.计划性风险自留是被动的E.实行风险自留应保证建设工程风险已经进行了决策分析【答案】 ABC16. 【问题】 钢筋保护层厚度符合设计和规范要求，下列说法正确的有（ ）。A.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上B.构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，且不小于规范规定的最小厚度C.对涉及混凝土结构安全的代表性部位应进行结构实体检验D.结构实体检验应包括钢筋保护层厚度的检验E.结构实体检验不包括钢筋保护层厚度的检验【答案】 ABCD17. 【问题】 建筑工程设计方案评标时，关于评标委员会的说法不正确的是（）。A.评标委员会人数为 5 人以上B.由技术、经济等方面的专家组成C.技术和经济方面的专家不得少于建筑专业专家总数的 2/3D.建筑专业专家不得少于成员总数的 2/3E.应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审【答案】 ABCD18. 【问题】 建设工程监理投标时，采用综合评价法进行建设工程监理投标决策时，其工作环节包括（）。A.确定工程规模B.确定影响投标的评价指标C.确定各项评价指标权重D.决定是否投标E.计算综合评价总分【答案】 BCD19. 【问题】 根据项目法人责任制的有关要求，项目董事会的职权包括（）。A.审核项目的初步设计和概算文件B.编制项目财务预算、决算C.研究解决建设过程中出现的重要问题D.确定招标方案、标底E.组织项目后评价【答案】 AC20. 【问题】 根据标准施工合同，关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的有（ ）A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【答案】 AC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某公路工程项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求，提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。共有5家施工单位参加了投标。第1家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由当地交通局主持召开。第5家施工单位于开标前向建设单位要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过评标定标建设单位最终确定第3家施工单位中标。建设单位与中标的施工单位按规定签订了施工合同。该公路工程在施工过程中发生了以下事件：事件1:因建设单位拆迁工作拖延，导致施工单位A项工作延误了2天，并造成人工窝工6个工日。事件2:施工单位与机械设备租赁商约定,C工作施工用的某机械由出租方提供。但因出租方原因该机械未能按计划进场,造成施工单位C工作延误2天和人工窝工8个工日。.事件3:因建设单位提出设计变更，导致施工单位E工作延误4天，增加人工14个工日，其他费用增加9000元。事件4:因建设单位提供的材料出现质量缺陷，导致施工单位H工作延误2天，增加人工8个工日，并使F工作延误1天，并造成人工窝工20个工日。上述事件中,A、C、H三项工作均为关键工作，其余工作均为非关键工作,并均有足够的机动时间。问题:1.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。2.第1家施工单位提交投标保证金的时间是否符合规定？对其投标文件会产生什么影响？为什么？3.第5家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？4.施工单位能否就上述每项事件向建设单位提出工程延期和费用索赔？请说明理由。【答案】1.上述招标投标过程中的不妥之处有：（1）开标会由交通局主持召开不妥。因为根据相关法律规定，开标应由招标人（建设单位）主持。（2）2008年6月3日开标不妥。因为根据相关法律规定，开标时间与提交投标文件的截止时间相同，即应在2008年5月30日开标。2.第1家施工单位提交投标保证金的时间不符合规定。由于提交投标保证金的时间比规定时间迟了3天，该投标文件将被拒收，作废标处理。因为根据相关法律规定，投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。3.第5家施工单位在开标前撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标保证金是对投标的担保，不按规定提交投标文件或在开标前撤回投标文件的,招标人依法没收投标保证金，不予退还4.（1）事件1:可以向建设单位提出工程延期和费用索赔的要求。因为这属于建设单位没有按合同约定及时履行义务，属违约行为，且A工作为关键工作。（2）事件2:不能向建设单位提出工程延期和费用索赔。因为这属于施工单位自己应承担的风险责任，与建设单位无关。（3）事件3:可以向建设单位提出费用索赔，但不能提出工程延期。因为这属于建设单位应承担的事项，但E工作为非关键工作且有足够的机动时间，所以可以提出费用索赔，但不能提出工程延期。（4）事件4:H工作延误的时间和造成的经济损失可以提出工程延期和费用索赔;F工作延误的时间不能提出工程延期，造成的经济损失可以提出费用索赔。因为这属于建设单位没有按合同约定提供合格材料，属违约行为，但H为关键工作，F为非关键工作。5.施工单位可得到的合理费用索赔有事件1、事件3、事件4。（1）事件1:窝工费:6×15=90（元）2. 某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程和单价措施项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；总价措施项目费用9万元（其中含安全文明施工费3万元）；暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%。规费和税金为人材机费用与管理费、利润之和的10%。表5.1分项工程和单价措施造价数据与施工进度计划表有关工程价款结算与支付的合同约定如下：1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除总价措施费与暂列金额）的20%作为预付款，预付款在3、4个月平均扣除；2.安全文明施工费工程款于开工前一次性支付；除安全文明施工费之外的总价措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付；3.施工期间除总价措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算；4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付；5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付；6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m3，在招标时确定的暂估价为80元/m3,乙种材料用量为400m3，投标报价为40元/m3。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的±5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过±5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的一下事项：（1）B分项工程实的实际施工时间为24月；（2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料的实际购买时50元/m3；【答案】问题1：合同价=（分部分项工程费+措施费+其他项目费）（1+规费税金率）=（76.6+9+12）×（1+10%）=107.360（万元）预付款=76.6×（1+10%）×20%=16.852（万元）开工前支付的措施项目款（安全文明施工费）=3×（1+10%）×85%=2.805（万元）问题2：（1）乙种材料增加材料款计算：1）甲种材料实际购买价格为85元/m3，暂估价80元/m3甲种材料增加材料款=500×(85-80)=2500.000(元)2）乙种材料实际购买价格为50元/m3，由于（50-40）÷40=25%>5%,乙种材料增加材料款=400×40×（25%-5%）×（1+15%）=3680.000（元）3）C分项工程的综合单价=280+（2500+3680）÷1000=286.180（元/m3）（2）3月份完成的分部和单价措施费=(B项目的1/3)32.4÷3+(c项目的1/3)（1000×286.18÷3）÷10000=20.339（万元）（3）3月份业主应支付的工程款=20.339+（9-3）÷3×（1+10%）×85%-16.852÷2=12.461（万元）3. 某工程项目，业主甲分别与监理单位乙、施工单位丙签订了施工阶段的委托监理合同和施工合同。在委托监理合同中对于业主和监理单位的权利、义务和违约责任的某些规定如下：（1）乙方在监理工作中应维护甲方的利益。（2）施工期间的任何设计变更必须经过乙方审查、认可并发布变更指令，方为有效并付诸实施。（3）乙方应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。（4）乙方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。（5）乙方监理仅对本工程的施工质量实施监督控制；进度控制和费用控制任务由甲方行使。（6）乙方对工程进度款支付有审核签认权；甲方有独立于乙方之外的自主支付权。问题：各项中有是否有不妥之处，如有不妥，请写出正确做法。【答案】（1）不妥。应当乙方在监理工作中公正地维护有关各方面的合法权益。（2）不妥。正确的应当是：设计变更审批权在业主，任何设计变更须经乙方审查并报业主审查、批准、同意后，再由乙方发布变更令，实施变更。（3）正确。（4）不妥。正确的应当是：乙方发现设计错误或不符合质量标准要求时，应报告甲方，要求设计单位改正并向甲方提供报告。（5）不妥。因为三大控制目标是相互联系、相互影响的。正确的应当是：监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权。（6）不妥。正确的应当是：在工程承包合同议定的工程价格范围内，乙方对工程进度款的支付有审核签认权；未经乙方签字确认，甲方不得支付工程款。4. 背景资料：某钢铁厂工程，建设单位划分为A、B两个标段，甲、乙施工单位分别承担A、B两个标段的施工。建设单位并按照建设工程施工合同(示范文本)分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：A标段某隐蔽工程，总监理工程师根据验收记录分析，对A标段某隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，甲施工单位称：若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件2：建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购，乙施工单位安装，但建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同，并通知了监理单位和乙施工单位。事件3：乙施工单位按合同约定将墙面装饰工程分包给丙施工单位，专业监理工程师对B标段进场的材料进行检验时，发现由建设单位采购的材料不合格，建设单位对相关材料实行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。问题：1在事件1中，总监理工程师的做法是否正确为什么试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。2在事件2中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确为什么3在事件2中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理4在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出为什么对该索赔事件应如何处理【答案】事件1中，总监理工程师的作法正确，无论专业监理工程师是否进行了该部位隐蔽工程的质量验收，总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有怀疑时均可以要求重新检验。若检查的结果合格，建设单位承担由此发生的全部追加合同价款赔偿甲施工单位损失并相应顺延工期；若检查的结果不合格，损失不予赔偿，工期不予顺延。2事件2中，建设单位将设备交由厂商安装的做法不正确。因为建设单位在与乙施工单位签订了B标段工程施工与安装的合同后，在采购B标段所需的部分设备时，又与设备生产厂商签订了供货和安装合同，建设单位与设备生产厂商签订的供货和安装合同违反了与乙施工单位签订的施工合同的约定，其做法属于违约行为。3事件2中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该对厂商的安装资质进行审查，符合要求，可以由厂商进行安装，总监理工程师应协调建设单位和乙施工单位进行相应的合同变更。若厂商安装资质不符合要求，总监理工程师应向建设单位指出，仍由原施工单位安装。4事件3中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。对该索赔事件应按下列程序和方法处理：(1)丙施工单位通过乙施工单位向监理机构提出索赔申请；(2)总监理工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用和工程延期，与乙施工单位和建设单位协商后，总监理工程师对索赔费用和工程延期做出决定；(3)按时通知乙施工单位复工。5. 某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。事件3：施工中因地震导致：施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元)；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中发现该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。问题：1指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。2指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。3根据建设工程施工合同(示范文本)，分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少(不考虑工程保险)4就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。【答案】(1)不正确之处：评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，不能包括当地招标投标管理办公室主任。(2)不正确之处：从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。理由：技术、经济专家没有达到评标委员会成员总数的2/3，至少为5位技术、经济专家。(3)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。理由：应由招标人依法组建评标委员会。2(1)不妥之处：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。理由：投标保证金应当在投标时提交。(2)不妥之处：中标人的投标保证金不予退还。理由：签订合同后，中标人的投标保证金应退还。(3)不妥之处：履约保函的保证金额为合同总额的20%。理由：履约保证金不得超过中标合同金额的10%。3建设单位应承担的经济损失：(1)现场堆放的价值50万元的工程材料的损毁；(2)建设单位受伤人员医疗费3万元；