怎么写房屋买卖合同.docx

怎么写房屋买卖合同怎么写房屋买卖合同（精选6篇） 怎么写房屋买卖合同 篇1 卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：甲乙双方就房屋买卖事项，经协商一样，达成以下协议条款。一、房屋产权证号: (如有共有权人，甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一样同意)坐落于。室厅厨卫阳台，建筑面积平方米，房屋用途为。二、双方商定该房屋转让价格为：总金额万元(大写：拾万仟佰拾元整)。三、乙方于年月日向甲方支付首款万元(大写：拾万仟佰拾元整)。待房屋过户后支付剩余房款万元(大写：拾万仟佰拾元整)如乙方未按规定付清房款将视为违约，甲方有权向乙方追究违约金50元/天的费用四、甲方应在本合同签署后将上述房屋及全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行接收。接收后房屋的占有、运用、收益和处分权利归乙方行使，该房屋所发生的物业管理费、水费、电讯费、网费等相关费用由乙方负责支付。五、甲方负责将该房屋全部权更改给乙方全部。办理产权时所发生的相关费用由甲乙双方协商担当。六、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。七、甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋不受他人合法追索。甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，并保证不管以后房价如何上涨，绝不反悔。八、除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外，甲方如未按本合同规定的时间将房屋交给乙方运用，乙方有权向甲方追究违约金50元/天的费用。九、若甲方及配偶拥有两套及以上住房，所发生的相关费用，全部由甲方担当。十、本合同一式(正，副)两份，自甲、乙双方签字之日起生效。十一、甲方将房屋全部家电及家具全部赠与乙方。十二、本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉十三、本合同未尽事宜，由双方另行协商，补充协议与本合同具有同等法律效力。另行协商补充协议：甲方(签章)：乙方(签章)：身份证号：身份证号：住址：住址：联系电话：联系电话：_年_月_日 怎么写房屋买卖合同 篇2 出卖人：_(以下简称甲方)买受人：_(以下简称乙方)甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一样同意订立合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方愿将自有坐落_市_路_号房屋_间，建筑面积_平方米售卖给乙方。二、甲方出售给乙方的房屋东至_，南至_，西至_，北至_(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、厨房、地下室及其他设备。三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币_万元，由甲方售卖给乙方。四、房屋价款由乙方在本合同签订之日起_日内一次性付清。五、甲方应自本合同签订日起_天内将房屋腾空，连同原房屋全部权证等有关证件点交乙方，由乙方出具收到凭证。六、本合同签订生效后_日内，甲方应帮助乙方办理产权过户手续。如因甲方延误办理，影响产权过户登记，因而遭遇的损失，由甲方负赔偿责任。七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由甲方负责。本合同发生的过户登记等有关税费由_方负担。八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价的总额3计算违约金给付乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应向乙方支付所付房价款同额的赔偿金。九、乙方不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，乙方应按日3计算的违约金给付甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。十、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，由甲方负责解决，按本合同第八条逾期交房的规定处理。十一、交屋时，乙方发觉房屋构造或设备与合同约定的不符，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方可自行修理，费用由甲方担当。十二、本合同一式4份，甲乙方各执2份，自双方签字之日起生效。甲方：_乙方：_年_月_日 怎么写房屋买卖合同 篇3 甲方(出售方)：乙方(购买方)：甲乙双方在自愿同等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋，并达成协议如下：一、甲方自愿将其座落于县路号小区号楼号，建筑面积平方米(地下室平方米)，结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。二、甲乙双方商定成交价格为人民币_(￥)元，大写：拾万仟佰拾元整，乙方在20_年_月_日前分次付清，付款方式：_。乙方支付房款详细约定为：1、于前，支付甲方房款;2、于前，支付甲方房款;三、甲方于年月日前将房屋及附属物正式交付给乙方运用。甲方在房屋正式交付乙方时，应将该房屋腾空，清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用，并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、状况照实告知乙方，并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、状况均已知悉，并无任何异议。四、甲方保证上述房地产权属清楚，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并担当民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。五、房屋过户。甲乙双方应主动协作过户手续，因甲乙任何一方不协作所造成的损失，由责任方赔偿守约方。该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方担当。六、违约责任：(一)甲方不能如期签订房地产买卖契约，或者甲方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的过户手续所产生的费用，甲方应全部担当。并向乙方支付总房款10%的违约金。(二)乙方不能如付款，或者乙方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用，乙方应全部担当。并向甲方支付总房款10%的违约金。七、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不行抗力因素造成合同不能履行，合同方均不担当违约责任，本合同自动终止。八、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中，若约定条款与前条款有异议，以约定条款为主，约定条款具有优先效力。九、其他约定事项：十、本协议经双方签章后生效，一式两份，每份共三页，甲、乙、双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号：地址：电话：身份证号：地址：电话：日期： 怎么写房屋买卖合同 篇4 买主姓名：住址：卖主姓名：住址：兹将下记产权卖给承买人，价款如数收讫，此后任凭买主契税登记，双方共同办理更换房产证手续。日后如有产权纠纷由卖主负完全责任。特立契约为证。计开：(房屋座落地点，构造，面积、间数)卖价：产权范围：此契约一式三份，买卖双方各一份，中人一份·买主：签名盖章卖主：签名盖章中人：签名盖章日期： 怎么写房屋买卖合同 篇5 甲方：_乙方：_甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，依据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、同等协商，自愿达成如下一样协议;一、房屋状况：二、该交易房屋运用的土地为_村_组群众土地，并征得其他村民和甲方同意，能够长期占有、运用。三、甲方保证：1、本合同项下的房屋交易前甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利;2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部出资价款的的违约金。4、本合同项下的房屋交易完成后权属归乙方全部。运用权归乙方全部。处置权归乙方全部。四、本合同项下的房屋出资价格为人民币万元，乙方一次性付清全部款项。该价格包括该房屋运用所占土地的费用、房屋建立的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。五、如乙方所购房屋以后能够办理房产证时，甲方应予以专心协作，但相关费用由乙方自行负担。因不行抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的缘由造成无法办理的，与甲方无关。六、该房屋交付给乙方后，该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的全部权益归乙方全部，包括但不仅仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付的违约金。七、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或侵扰乙方基于本合同约定而享有的占有、运用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人缘由侵扰乙方的权利，造成乙方无法接着占有、运用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外须向乙方支付的违约金。本合同正本一式两份，双方各持一份;自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。甲方(签字捺印)：身份证号：乙方(签字捺印)：身份证号：见证人(签字捺印)：身份证号： 怎么写房屋买卖合同 篇6 卖方(下称甲方)：地 址：法 定 代 表 人：买方(下称乙方)：身份 证 ：委 托 代 理 人：托付代理人身份证：乙方已购买甲方开发的(以下简称为商品房)，双方已签订商品房买卖合同(以下简称买卖合同)，合同编号为：号，且办理了房源网签合同，网签合同编号为：号。现经甲、乙双方协商，达成协议如下：一、甲、乙双方自愿解除上述商品房的买卖合同。二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述商品房，该商品房的产权即与乙方无关。三、双方对退还已付房款方法已达成一样看法，详细如下：1、此房价成交总价为：(人民币) 元。2、乙方已缴付楼款/首期款：(人民币)元。3、双方退款事宜另行约定。四、乙方应于本协议生效后的 个工作日内提交办理解除按揭贷款协议、解除买卖合同、注销抵押登记事宜所须要的全部资料，并协作甲方办妥上述事宜，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或拒绝协作办理的，甲方有权暂缓推还乙方全部款项。五、办理解除合同产生的手续费由 乙方 担当。六、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。除本协议明确约定外，任何一方均不对另一方主见买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。七、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式伍份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份， 贰 份留存政府相关部门，均具同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人： 托付代理人： 年 月 日 年 月 日