2022年国家监理工程师之合同管理深度自测题型题库含答案.docx

监理工程师之合同管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2020年真题）根据标准设计施工总承包招标文件中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A.7B.14C.21D.28【答案】 C2、关于定金罚则的说法，正确的是()A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】 D3、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】 B4、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】 C5、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】 C6、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】 C7、保证合同的担保范围不包括（ ）。A.违约金B.主债权及利息C.损害赔偿金D.债权人的间接损失【答案】 D8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】 D9、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（ ）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织D.承包人的综合资质只设甲级【答案】 D10、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】 A11、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（ ）d通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】 C12、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是( )。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【答案】 D13、根据 FIDIC施工合同条件，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】 D14、设计施工总承包合同的订立中，（ ）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】 A15、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。A.血清碱性磷酸酶活性升高B.高血钙C.25-（OH）D320 nmol/mLD.低血磷【答案】 B16、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（）A.合同实施的主要风险B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立【答案】 A17、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（ ）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】 B18、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（ ）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】 C19、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】 B20、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】 D21、IPD 模式指的是（）。A.传统模式B.设计一建造模式C.CM 模式D.集成项目交付模式【答案】 D22、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】 D23、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A.该合同是固定总价合同B.承包商的投标价作为目标成本C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】 C24、根据标准施工招标文件，建筑工程项目一般应由（ ）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】 B25、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】 C26、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是 ( )A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】 C27、AIA系列合同条件中，C系列是（）。A.业主与建筑师之间的标准合同文件B.合同和办公管理中使用的文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】 C28、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（ ）。A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】 C29、FIDIC施工合同条件是以（）来划分风险责任的归属。A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见【答案】 A30、刘某一天摄入的蛋白质为50.6 g，脂肪为65.0 g，碳水化合物为220.3 g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。A.1560B.1669C.1788D.1789【答案】 B31、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.数据的独立性C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据的安全性和可靠性【答案】 A32、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】 A33、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）A.详细评审B.初步评审C.综合评估法D.最低评标价法【答案】 D34、根据标准材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】 C35、根据标准设计招标文件中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间【答案】 B36、关于定金罚则的说法，正确的是()A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】 D37、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失【答案】 A38、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费【答案】 A39、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A40、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人的施工期应为( )。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】 A41、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。A.亚硝酸盐B.黄曲霉毒素C.皂苷D.龙葵素【答案】 D42、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】 C43、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据合同法的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】 A44、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】 C45、（2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】 A46、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】 A47、 关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是 ( )A.明显不符合技术规格的允许澄清B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明C.大小写不一致的不影响其标书的有效性D.缺少联合体共同协议的允许补正【答案】 C48、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD （集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（ ）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】 D49、根据九部委发布的标准勘察合同，勘察费用实行（）。A.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】 A50、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】 C51、膨胀蛭石的最高使用温度是( )。A.600700B.800900C.10001100D.12001300【答案】 C52、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】 B53、在FIDIC的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】 B54、根据标准设计招标文件，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是（）。A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】 B55、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意【答案】 C56、根据FIDIC施工合同条件的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表【答案】 C57、根据标准施工合同，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】 A58、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡B.不易用过多的糖和甜食C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主D.适量的膳食纤维【答案】 C59、如果任一方对DAAB 的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】 C60、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按照报价单内类似工作的单价B.参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】 B61、下列不属于申请人须知总则的是（ ）。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】 A62、某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()A.10月10日B.10月13日C.10月20日D.10月30日【答案】 A63、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】 C64、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】 C65、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】 D66、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】 B67、(2019年真题)下列合同文件中，列入标准施工招标文件中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】 C68、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】 A69、根据施工合同标准文本的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D.监理有权确定，无权决定【答案】 C70、关于施工投标保证的表述中，符合招标投标法实施条例规定的是（ ）。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】 A71、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】 B72、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（ ）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】 A73、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。A.7B.14C.24D.28【答案】 A74、下列合同文件中，列入标准施工招标文件合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】 C75、根据合同法的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】 C76、根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】 A77、（）缺乏可以影响性成熟。A.铁B.维生素C.维生素D.锌【答案】 D78、根据NEC工程施工合同，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】 A79、根据标准设计施工总承包招标文件，关于竣工后试验，正确的是（ ）。A.发包人将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人，发包人不得单独进行试验B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验【答案】 D80、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.投标竞争不激烈【答案】 D81、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】 A82、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（ ）。A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标【答案】 D83、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】 C84、依据民法典担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.2B.3C.6D.12【答案】 C85、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。A.4 月1 日B.3 月1 日C.3 月20 日D.4 月10 日【答案】 C86、在NEC合同文本中，目标合同( )。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】 B87、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款【答案】 A88、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】 C89、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】 D90、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】 D91、儿童少年应（）脂肪的摄取。A.限制B.增加C.不强调限制D.不主张供给【答案】 C92、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】 A93、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（ ）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A.监理人B.技术负责人C.承包人D.勘察人【答案】 C94、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】 A95、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】 A96、下列关于履约保证说法不正确的是( )。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】 D97、根据九部委发布的标准施工招标文件规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 B98、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】 B99、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】 A100、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100 g，则可声称该食品“低糖”。A.10B.5C.3D.1【答案】 B二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、（2017年真题）根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【答案】 BCD102、（2018年真题）根据标准设计施工总承包招标文件，关于联合体的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人可以是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内部分工不是总承包合同内容【答案】 ACD103、中型机电设备分项报价表中供货分项类别的内容包括（）。A.主机和标准附件B.备品备件C.专用工具D.分项名称E.技术服务【答案】 ABC104、下列（）情形导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.发包人原因不具备合同约定的开工条件E.发包人迟延提供材料【答案】 ACD105、投保建筑工程一切险的工程，保险人对（）造成的损失不予赔偿。A.地面下陷B.设计错误C.维修保养D.正常检修E.气温变化【答案】 BCD106、根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格【答案】 A107、根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有（ ）。A.进行测绘、勘探、试验评估的费用B.编制勘察文件、设计施工配合费用C.发包人要求勘察人试验检测的费用D.因勘察设备故障需要补充勘察的费用E.工程勘察服务应缴纳的增值税税金【答案】 AB108、建筑工程一切险的被保险人具体包括（ ）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问【答案】 ABC109、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A.由承包人负责投保工程保险和第三者责任保险，如有多个承包人施工，也可由发包人负责投保B.发包人办理工程保险时必须以发包人和承包人的共同名义投保，承包人投保时则不必C.采用不足额投保方式投保，损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责补偿D.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，另一方当事人可代为办理E.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由双方当事人共同承担【答案】 ACD110、标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（）。A.担保期限B.担保方式C.担保金额D.担保当事人E.担保事项【答案】 AB111、根据标准施工招标文件，不应作为评标委员会专家的人员有（）。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师【答案】 BCD112、合同变更的条件应符合（）。A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期E.变更的内容应符合实际变动的情况【答案】 ABD113、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.暴雨、洪水、水灾、冻灾D.外力引起的机械或电气装置的本身损失E.盘点时发现的短缺【答案】 AB114、进口设备采用装运港船上交货价（FOB）时，买方需承担的责任包括（）。A.租船舱，支付运费B.承担货物装船后的一切风险和运费C.办理出口手续，并将货物装上船D.办理货物进口以及经由他国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费E.领取出口许可证【答案】 ABD115、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任【答案】 D116、工程设计合同的履行过程中，设计合同中发包人的职责有（）。A.提供必要的现场开展工作条件B.保护设计人的知识产权C.控制工程设计概算D.外部协调工作E.召开设计交底会【答案】 ABD117、设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有（ ）。A.卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防振动及防止其他损坏的必要保护措施C.买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用D.对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明E.包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输【答案】 AB118、下列要求，属于材料采购招标对投标人资格要求的是（）A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】 ABC119、根据英国NEC工程施工合同，以下（）属于核心条款。A.工期B.测试和缺陷C.履约保证D.保留金E.补偿事件【答案】 AB120、根据标准施工招标文件合同附件格式有（