2022年云南省监理工程师之交通工程目标控制模考试题库有解析答案.docx

监理工程师之交通工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】 C2、某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（ ）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】 B3、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】 A4、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（ ），横向宜（ ）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】 A5、按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（ ）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】 D6、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】 A7、关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（ ）。A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑【答案】 D8、（）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。A.合同价格B.投标报价C.招标控制价D.签约合同价【答案】 D9、（ ）应当审查施工单位的竣工申请，并参加建设单位组织的工程竣工验收。A.项目总监B.驻地监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】 A10、根据安全生产法，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】 C11、实行施工总承包的建设工程，由（ ）负责上报安全事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】 B12、每天摊铺施工结束收工时或摊铺中断时间超过（ ）时，应设置横向施工缝。A.30minB.45minC.60minD.90min【答案】 A13、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（ ）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】 D14、下列关于安全生产专项费用计量支付的工作职责的说法中，错误的是（）。A.安全费用如有急用可以暂时挪用B.安全费用不得挪用或变相挪用C.分管安全副总监组织安全专监、计量专监现场核实安全生产费用使用情况（若建设单位规定需要一同到现场进行核实的，由监理负责通知建设单位）D.总监办签认后，报建设单位审批【答案】 A15、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】 B16、工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。A.4B.5C.7D.8【答案】 A17、根据安全生产法，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】 C18、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，应当（）。A.5年内不予注册B.责令停止执业3个月以上1年以下C.终身不予注册D.依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】 B19、下列关于公开招标和邀请招标相比的说法中，正确的是（ ）。A.公开招标竞争程度低B.公开招标评标量小C.公开招标招标时间长D.公开招标费用低【答案】 C20、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（ ）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】 D21、（ ）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。A.执行合同条款B.执行计价规则C.遵守支付期限D.保持公正立场【答案】 D22、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（ ）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护【答案】 C23、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（ ）d。A.40B.43C.45D.48【答案】 B24、落实安全生产方针政策、法律法规最有效的手段是（ ）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.科学规划【答案】 C25、期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。A.7天B.10天C.14天D.28天【答案】 C26、关键项目（除机电工程）的合格率不应低于（ ）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】 C27、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】 A28、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】 D29、关于路堤填前压实质量控制标准，说法正确的是（）。A.一级公路一般土质应不小于95%B.二级公路一般土质应不小于90%C.三级公路应不小于80%D.四级公路应不小于75%【答案】 B30、关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（ ）。A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑【答案】 D31、交通运输部推荐的公路工程标准施工招标文件专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（ ），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”A.20%B.30%C.50%D.70%【答案】 A32、施工过程的基本内容主要是（ ）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】 A33、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（ ）内，向有关部门登记。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】 C34、下列关于“三同时”的说法，不正确的是（）。A.同时设计B.同时投入使用C.同时施工D.同时检查【答案】 D35、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（ ）。A.初凝时间B.终凝时间C.拌和时间D.施工时间【答案】 A36、下列事故中，不属于车辆伤害是的（）。A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】 D37、常用的支座不包括（ ）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】 D38、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下35mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】 B39、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi>1，则说明（ ）。A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能C.评价对象的功能水平应提高D.功能现实成本大于功能评价值【答案】 B40、在编制基本建设项目竣工财务决算前（ ）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】 A41、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（ ）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】 D42、桥面行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为（ ）。A.桥梁高度B.建筑高度C.净矢高D.计算矢高【答案】 B43、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】 D44、特别重大事故（ ）日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超（ ）日。A.15，15B.15，30C.30，15D.30，30【答案】 D45、根据关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】 C46、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】 B47、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】 A48、以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（ ）。A.强化系统设计B.注重统筹设计C.倡导设计创作D.推进施工标准化【答案】 C49、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标【答案】 B50、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】 D51、要求施工单位进行项目分解，编制符合进度目标要求的进度计划，并将工作任务落实到施工班组，督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作。属于（ ）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施【答案】 A52、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（ ）学时，班组级不少于（ ）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】 C53、土石路堤施工时，外观质量标准要求（ ）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】 A54、桩的静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（ ）并不应少于3根，工程总桩数（ ）根以下不少于2根。A.1，40B.1，50C.2，40D.2，50【答案】 B55、公路工程投资总额由公路工程造价和（）组成。A.直接费B.人工费C.冬季施工增加费D.运营费用【答案】 D56、根据公路工程施工监理规范 （JTG G10-2016） ，监理机构应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（ ）应签发开工令。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.施工单位【答案】 B57、某施工现场出现事故，导致3人重伤，该事故属于（ ）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 D58、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】 B59、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（ ）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】 D60、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】 B61、单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（ ）。A.关键工作总时差之和最大B.工作时差之和最小但大于零C.工作有相干时差D.相邻工作时间间隔为零【答案】 D62、高速公路基层的混合料拌和时，宜采用两次拌和的生产工艺，也可采用间歇式拌和生产工艺，拌和时间应不少于（ ）。A.13sB.14sC.15sD.16s【答案】 C63、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（ ）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】 B64、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（ ）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】 B65、概预算编制中，属于人工费的是（）。A.架子工工资B.材料采购人员工资C.驾驶施工机械人员工资D.施工管理人员工资【答案】 A66、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（ ）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】 B67、施工组织往往以（ ）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】 C68、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】 B69、下列关于混凝土拌合物坍落度性能的说法错误的是（）。A.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果截锥试体逐渐下沉，表示黏聚性不好B.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果出现离析现象，表示黏聚性不好C.坍落度筒提起后无稀浆，则表示其保水性能良好D.坍落度筒提起后仅有少量稀浆自底部析出，则表示其保水性能良好【答案】 A70、依法属于国有的士地有()。.A.城市市区的土地B.依法不属于集体所有的荒地C.农村宅基地D.国家建设征收的土地E.自留地【答案】 A71、建设单位应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调研审核，（）对施工、监理合同段进行（）平安工地建设考核评价。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】 C72、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（ ）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】 B73、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（ ）。A.建设投资B.运营费用C.工程造价D.流动资金【答案】 C74、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（ ）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】 B75、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】 A76、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（ ）分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。A.超挖B.振动碾压C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】 A77、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（ ）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】 D78、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（ ）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】 B79、强夯工程内容中不包括的是（ ）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】 D80、将边坡高度大于（ ）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】 C81、监理机构编制的支付证书，未经（ ）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.驻地监理工程师D.设计单位驻地代表【答案】 B82、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（ ）d。A.45B.46C.47D.48【答案】 C83、路基清表后填前压实前，监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取（）个点，并应根据土质变化增加取样点数。A.1B.2C.3D.5【答案】 B84、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工总承包单位【答案】 A85、关于周边炮孔痕迹保存率不正确的是（ ）。A.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率80%B.对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率75%C.对于中硬岩，周边炮孔痕迹保存率70%D.对于软岩，周边炮孔痕迹保存率50%【答案】 B86、明洞衬砌有两种形式，即拱形明洞和（）。A.暗洞B.棚洞C.拱洞D.仰洞【答案】 B87、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（ ）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】 C88、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。A.12B.24C.36D.48【答案】 B89、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.单价子目B.总价子目C.暂列金额D.暂估价【答案】 C90、粉煤灰路堤应进行包边防护，包边土应与粉煤灰同步施工，宽度宜不小于（ ）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】 B91、施工安全风险评估工作费用应在项目（ ）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】 C92、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（ ）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】 A93、下列关于安全生产双重预防机制说法错误的是（ ）。A.是构筑防范生产安全事故的两道防火墙B.第一道是管风险C.第二道是控风险D.安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制【答案】 C94、由于工程遇到战争、瘟疫、骚乱等合同约定的特殊风险，导致合同无法继续履行而出现的支付结果为（ ）。A.常规支付B.违约支付C.合同解除支付D.合同终止【答案】 C95、在拱桥施工中，增加主拱圈强度采用的加固方法是（ ）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土强度等级C.用粘钢板或复合纤维片材加固D.加设拉杆【答案】 A96、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（ ），横向宜（ ）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】 A97、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】 B98、采用（ ）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】 A99、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】 A100、（ ）主要是实时收集公路道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备工作状态，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施【答案】 A二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】 BCD102、关于膨胀土适用性的说法正确的有（ ）。A.高填方、陡坡路基不宜采用膨胀土填筑B.强膨胀土不得作为路基填料C.路基浸水部分不得用膨胀土填筑D.桥台背、挡土墙背、涵洞背等部位严禁采用膨胀土填筑E.一级公路的上路堤可以采用中、弱膨胀土【答案】 ABCD103、某企业向银行借款200万元，借款期6年，借款的年利率为8%，半年复利一次，第6年末一次归还额的计算公式为（）。A.200（F/P，8%，6）B.200（F/P，8%，12）C.200（F/P，4%，12）D.200（F/P，8.16%，5）E.200（A/P，4%，12）（F/A，4%，12）【答案】 C104、沉井的组成包括（ ）。A.井壁B.刃脚C.隔墙D.井孔E.底板【答案】 ABCD105、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法错误的有（）。A.检查喷射拌料是否均匀，人工干拌料不少于五遍，掺有钢纤维拌料不得有团存在B.所拌料应及时喷射，放置时间不应超过60minC.喷射回弹料不得再次使用D.检查喷层厚度，最简单易行的方法是标桩法，采用轮廓仪测定更可靠E.检查涌水点处理措施，因为涌水会冲洗喷射混凝土，成为剥落.削弱附着力的原因【答案】 AB106、关于明洞回填的说法正确的是（ ）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】 ABD107、甲公司是个大型集团公司，乙公司为甲公司的分公司，丙公司为甲公司的子公司，丁公司为甲公司和戊公司共同出资设立的有限责任公司。现乙公司在某一执行案件中成为被执行人，但乙公司已无力清偿债务，执行法院的下列哪些做法是正确的？()A.直接裁定追加甲公司为被执行人B.发现甲公司财产不足清偿债务时，裁定追加丙公司为被执行人C.发现甲公司财产不足清偿债务时，裁定追加丁公司为被执行人D.裁定追加甲公司为被执行人并可将甲公司在丁公司中的股权予以冻结【答案】 AD108、关于公路建设水土保持的原则和目标，中华人民共和国水土保持法确定了（）的水土流失治理方针。A.预防为主B.因地制宜C.防治结合D.因害设防E.重点治理与一般防护相结合【答案】 AC109、重大风险登记主要内容包括（）。A.基本信息B.管控信息C.预警信息D.事故信息E.生产信息【答案】 ABCD110、日常安全监理实施程序包括（）。A.发出口头通知，开具整改通知单B.召开专题监理例会C.签发工程停工令D.向建设主管部门报告E.发出口头通知，开具罚款单【答案】 ABCD111、对于软土地区路基施工，下列选项符合爆炸挤淤施工规定的有（ ）。A.宜采用人工简易布药法进行布药B.当淤泥顶面高、露出水面时间长，且装药深度小于2.0m时，可采用人工简易布药法C.爆炸挤淤后应采用钻孔或物探方法探测检查置换层厚度、残留混合层厚度D.置换层底面和下卧地基层设计顶面之间的残留淤泥碎石混合层厚度应不大于2.0mE.爆炸挤淤施工应采取减少粉尘、冲击波等环境保护措施【答案】 BC112、张中阳因房屋出租与王辉发生纠纷并诉至法院，法院判决王辉一个月内迁出张中阳的房屋。一个月后王辉拒不腾房，张中阳向法院申请强制执行，在执行过程中张中阳欲与王辉和解，将房子卖给王辉，他就有关事宜询问了法院的执行人员。执行人员的下列解答哪些是正确的？A.判决已经生效，当事人要和解就必须先撤回执行申请B.双方当事人应在执行完毕后签订新合同而不应在执行过程中和解C.双方当事人可以在执行中自愿达成和解协议D.如果王辉不履行和解协议的内容，张中阳可以申请恢复执行【答案】 CD113、隐患治理工作应坚持（）的原则。A.单位负责B.行业监管C.分级管理D.社会监督E.内部执行【答案】 ABCD114、下列属于目前交通运输工程项目建设实施的施工组织设计的主要内容包括的是（ ）。A.施工进度计划B.工程价款支付计划C.编制说明D.资源供需计划E.施工平面布置【答案】 ACD115、根据中华人民共和国安全生产法，下列需要编制专项施工方案且组织专家进行论证、审查的有（ ）。A.深基坑工程B.爆破工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程E.起重吊装工程【答案】 ACD116、水泥混凝土路面的优点有（ ）。A.强度高B.稳定性好C.开放交通早D.耐久性好E.有利于夜间行车【答案】 ABD117、悬臂浇筑法设置预拱度时应考虑（ ）。A.挂篮前端垂直挠度B.各施工阶段的弹、塑性挠度C.1/2静活载挠度D.温度E.悬臂端应力值【答案】 ABC118、桥梁桥头搭板施工质量要求（ ）。A.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用预制B.钢筋混凝土搭板及枕梁应采用现浇C.搭板钢筋与其下的垫层间宜设置垫块并交错布置D.在上下层钢筋之间应设置支撑，保证位置准确E.浇筑搭板混凝土时应按搭板的坡度由高向低处进行【答案】 BCD119、隧道施工为反坡排水时，应采取抽水措施，并应符合的规定有（ ）。A.井下工作水泵的排水能力不应小于1.4倍的正常涌水量B.井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的90%C.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，编制反坡排水方案D.对于高冒水风险隧道反坡施工时，宜设置两个独立的供电系统和排水管路E.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，置集水坑位置和容积【答案】 CD120、施工单位进行路堤填方工程的试验段施工的主要目的有（ ）。A.确定松铺厚度、压实厚度B.确定压实机械型号及组合C.确定不同孔隙率的压实工艺D.确定压实工艺、碾压遍数E.检验施工组织管理和相关人员的配合情况【答案】 ABD121、高路堤路段应优先安排施工，宜预留（ ）以上的沉降期，然后施工路面。A.6个月B.5个月C.4个月D.1个季度E.1个雨季【答案】 A122、为了事先了解可能存在的决策风险，就需计算各因素发生的概率及对决策方案的影响，从中选择最佳方案。其基本分析方法有（）。A.费用效益分析B.成本效益分析C.临界分析D.敏感性分析E.概率分析【答案】 CD123、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】 BCD124、高速公路上的防眩设施主要有（）A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.突起路标E.里程碑【答案】 ABC125、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1m影响宽度计算【答案】 BCD126、关于明洞回填的说法正确的是（ ）。A.回填料不得采用膨胀岩土B.顶面0.2m可以使用耕植土回填C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7mD.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压E.回填时，不得采用倾填作业【答案】 ABD127、毛某诉张明房屋纠纷一案，经某中级人民法院一审判决后，毛某不服，但没有上诉，而是于收到判决书20日后，向该省高级人民法院申请再审。该省高级人民法院接到其再审申请后，经审查，认为该判决确有错误，遂指令作出生效判决的中级人民法院再审。该中级人民法院裁定撤销原判决，决定按二审程序对该案进行再审，同时，要求毛某在接到通知一周内向法院交纳案件受理费。下列说法正确的是：A.毛某可以向作出生效判决的法院的上级法院提出再审申请B.中级人民法院应该适用第一审程序审理该再审案件C.该中级人民法院在接到再审指令之后，应当作出裁定，中止原判决的执行，而不