2022年江西省监理工程师之合同管理自测题型题库含解析答案.docx

监理工程师之合同管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商【答案】 C2、 如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则( )。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】 C3、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】 B4、 在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（ ）批准。A.发包人B.监理人C.本级建设行政主管部门D.发包人与监理人共同【答案】 B5、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。A.迟延交付违约金以周为单位计算，不满一周的按天计算B.每天迟延交付违约金为合同价格的 0.08%C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的 10%D.支付迟延交货违约金后，卖方仍应继续交付合同材料【答案】 D6、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】 A7、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】 C8、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】 C9、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】 D10、关于要约的说法，正确的是()A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【答案】 A11、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】 C12、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】 B13、根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】 D14、下列组织或机构中，能作为保证人的是（ ）。A.综合医院B.公益性社会团体C.国家机关D.普通公民【答案】 D15、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】 A16、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在( )。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C17、（2017年真题）根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调【答案】 B18、根据施工合同标准文本的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D.监理有权确定，无权决定【答案】 C19、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】 B20、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。A.发生与否的不确定性B.赔偿额上限的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生时间的不确定性【答案】 B21、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是( )A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】 B22、依据合同法，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()A.必须征得对方同意B.无须征得对方同意，但应提供担保C.无须征得对方同意，但要通知对方D.无须征得对方同意，也无须通知对方【答案】 C23、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】 D24、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】 B25、缺铁性贫血的病因包括（）。A.铁消耗增加B.膳食铁摄入不足C.铁吸收少D.运动量大E.膳食铁摄入不足【答案】 A26、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.60B.80C.100D.300【答案】 C27、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】 B28、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B29、工程总承包招标文件资料审查不包括对（ ）审查。A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表B.近年完成的类似施工项目情况表C.近年完成的类似工程设计项目D.勘察设计文件【答案】 D30、 取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（ ）。A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】 D31、 如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则( )。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】 C32、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】 C33、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】 D34、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。A.园林工人B.农民C.婴幼儿D.长跑运动员【答案】 C35、根据标准设计施工总承包招标文件，关于保险责任的说法，正确的是（ ）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】 B36、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（ ）。A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段C.由评标委员会先进行初步评审D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审【答案】 B37、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】 B38、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】 C39、在最近( )年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。A.1B.2C.3D.5【答案】 C40、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】 B41、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】 C42、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（ ）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】 B43、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】 A44、根据标准施工合同，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )天。A.7B.14C.28D.30【答案】 C45、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】 A46、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【答案】 B47、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】 B48、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（ ）。A.担保金额效力不变更B.预付款担保效力终止C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D.担保金额相应递减【答案】 D49、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】 B50、下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?A.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票C.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%D.履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%【答案】 C51、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】 B52、根据九部委标准设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】 D53、（2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】 B54、工程建设项目勘察设计招标投标办法，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】 D55、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】 A56、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【答案】 B57、通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】 A58、根据建设工程施工合同（示范文本），当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】 D59、根据FIDIC施工合同条件的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】 B60、风险型CM 合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】 B61、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】 B62、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】 C63、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（ ）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】 A64、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】 A65、按照建设工程委托监理合同（示范文本）对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】 B66、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额【答案】 B67、下列有关无效合同的说法中，错误的是()A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行【答案】 B68、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方【答案】 C69、建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】 D70、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（ ）。A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日【答案】 C71、下列不属于申请人须知总则的是（ ）。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】 A72、根据施工合同标准文本的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】 D73、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】 C74、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】 C75、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思【答案】 D76、根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】 D77、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（ ）。A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争C.程序复杂、工作量大、周期长D.存在较大的主观性和随意性【答案】 D78、下列对上臂围叙述正确的是（）。A.5岁以前儿童上臂围变化很大B.我国15岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良C.我国15岁儿童上臂围13.5 cm以上为营养良好D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】 C79、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】 D80、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】 D81、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。A.12个月B.14个月C.24个月D.36个月【答案】 A82、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确【答案】 C83、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】 D84、刘某一天摄入的蛋白质为50.6 g，脂肪为65.0 g，碳水化合物为220.3 g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。A.12.1%、35.1%、52.8%B.13.1%、42.1%、45.8%C.15.3%、35.1%、49.7%D.12.1%、42.1%、45.8%【答案】 A85、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。A.连续性B.严格性C.流动性D.长期性【答案】 C86、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件【答案】 A87、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据建设工程施工合同(示范文本)，该工程的开工日期应为 ( )A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】 A88、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（ ）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】 D89、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？( )A.B.C.D.【答案】 B90、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】 D91、膳食调查报告主体内容不包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民的体格状况D.居民膳食结构的评价【答案】 C92、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】 B93、根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】 B94、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】 C95、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】 D96、FIDIC施工合同条件中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（ ）。A.合同中没有规定此项工作为固定费率B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】 D97、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.24D.42【答案】 D98、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】 A99、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8 g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。A.60.2B.68.4C.55.4D.65.4【答案】 B100、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（ ）。A.合格制法B.最低投标价法C.初步审核法D.综合评估法【答案】 D二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、合同法律关系的客体包括（ ）A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】 BC102、某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。A.甲B.乙C.丙D.丁E.戊【答案】 BCD103、设计施工总承包合同文件是由（）组成。A.前附表B.协议书C.正文D.通用条款E.专用条款【答案】 BD104、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。A.合同当事方是业主和承包商B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本D.参与各方放弃对其他参与方的索赔E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人【答案】 D105、建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。A.提供设计文件B.提供设计资料C.支付设计费D.组织审查设计工作成果E.保护设计人的知识产权【答案】 BCD106、（2019年真题）能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（ ）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】 AC107、标准施工合同中的合同附件格式包括（ ）。A.合同协议书B.中标通知书C.履约担保D.预付款担保E.支付担保【答案】 ACD108、采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】 ACD109、（2018年真题）根据标准施工合同，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【答案】 BCD110、关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人C.招标人代表3人，经济、技术等方面专家4人D.招标人代表2人，经济、技术等方面专家3人E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人【答案】 AB111、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()A.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场和施工会议记录D.工程延期审批表E.费用索赔审批表【答案】 ABC112、根据标准设计施工总承包合同，可给予承包人费用和工期补偿的有()A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误【答案】 CD113、对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否超过限额【答案】 ABCD114、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，业主应对 资料中（）的正确性负责。A.不可预见的困难情况B.施工进度计划C.对工程的预期目标的说明D.放线数据E.工程竣工的试验和性能的标准【答案】 C115、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.审查分包人施工资质B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整E.接收分包人的索赔报告【答案】 AB116、根据标准施工招标文件，关于综合评估法评标的说法，正确的有()A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】 AB117、根据标准施工合同，承包人的施工安全责任有( )。A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失B.编制施工安全措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【答案】 BCD118、以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。A.估算寿命期内所需的燃料消耗费B.估算寿命期内所需备件及维修费用C.估算寿命期残值D.投标价E.运输费用【答案】 ABC119、根据标准施工合同，下列关于缺陷责任期说法正确的有（ ）。A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其