2022年河北省监理工程师之水利工程目标控制高分通关题库(精品带答案).docx

监理工程师之水利工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176），项目按级划分为（ ）。A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单元工程分部工程和单位工程【答案】 D2、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：编制基础单价；计算概算工程量；编制各分部工程概算；编制建筑、安装工程单价；计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.B.C.D.【答案】 B3、根据水利工程施工监理规范（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】 B4、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】 C5、工程计量的结果必须得到（）确认。A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】 D6、以下关于承包人提供的材料和工程设备的质量控制的说法，错误的是（）。A.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检验和交货验收【答案】 B7、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.13B.12C.23D.14【答案】 B8、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3B.5C.7D.11【答案】 C9、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（ ）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】 D10、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（ ）个。A.3B.4C.5D.7【答案】 C11、下列合同形式中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务范围及其要求标准不能完全确定的情况的是（ ）。A.估算工程量单价合同B.纯单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】 A12、水利工程施工中不属于工期延误时间计算依据的是（）。A.双方来往函件B.合同进度计划C.监理大纲D.监理日志【答案】 C13、根据水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007），工程量清单的组成不包括（ ）A.分类分项工程量清单B.措施项目清单C.零星工作项目清单D.单位工程工程量清单【答案】 D14、在项目划分时，具有独立施工条件或独立使用功能的建筑物为一个（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单元工程【答案】 C15、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】 B16、下列不属于全面质量管理的特点的是（）。A.全面质量管理B.全过程质量管理C.全员质量管理D.全领域质量管理【答案】 D17、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 C18、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（ ）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】 D19、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】 D20、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】 B21、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】 A22、OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调B.控制和管理C.管理和平衡D.协调和区分【答案】 A23、某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式是（）A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息【答案】 D24、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】 D25、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】 A26、监理人应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】 A27、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据水利水电工程标准文件通用合同条款规定（）。A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】 C28、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】 B29、某工程网络计划中工作 B 的持续时间为 5 天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第 6 天和第 8 天，则工作 B 的最早完成时间为第（ ）天。 A.5B.7C.10D.13【答案】 D30、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（ ）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】 C31、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（ ）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】 C32、（ ）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。A.初步评审B.详细评审C.投标人资格评审D.投标文件的规范性审核【答案】 B33、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】 C34、缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.15C.30D.45【答案】 C35、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】 D36、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】 C37、依据水利工程建设项目验收管理规定（水利部30号令），下列对于政府验收叙述不正确的是（）。A.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持B.阶段验收、竣工验收由法人验收主持单位主持C.工程竣工验收前，应进行环境保护专项验收D.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行【答案】 B38、根据水利工程施工监理规范，工程需要进行的专项检测试验，监理机构不进行（ ）。A.旁站监理B.见证取样C.跟踪检测D.平行检测【答案】 D39、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】 B40、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】 C41、根据水利工程质量监督管理规定，水利工程建设项目质量监督方式以（ ）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】 C42、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】 D43、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.28D.30【答案】 D44、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】 C45、（）的暂停施工，承包人可以提出延长工期的要求。A.为保证安全所必须B.由于不可抗力引起C.为工程的合理施工所必须D.因承包人自供的材料供应中断引起【答案】 B46、下列各项不属于固定成本的是（）。A.工资及福利费B.计件工资C.修理费D.运营期利息【答案】 B47、“见证点”、“待检点”最核心的区别在于（）。A.见证点的设置B.见证点监理人员未到场不得进行施工C.待检点的设置D.待检点监理人员未到场不得进行施工【答案】 D48、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】 D49、由于设计单位责任造成工程静态总投资超过限额1020者，10以上部分，扣相应比例（ ）倍的设计费。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0【答案】 C50、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】 C51、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（）A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.设计保证子体系D.工作保证子体系【答案】 C52、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（ ）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】 D53、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】 B54、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。A.勘察、设计单位资格评审B.投标文件内容的完整性C.勘察、设计工作方案评审D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】 B55、某分部工程计划工程量5000m，计划成本380元/m；实际完成工程量4500m，实际成本400元/m。分部工程的施工投资偏差为（）元。A.90000B.100000C.190000D.200000【答案】 A56、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】 C57、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（ ）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】 D58、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（ ）天前通知发包人和监理机构。A.7B.14C.17D.21【答案】 B59、因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员伤亡D.工程所需的修复费用【答案】 B60、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。A.质量监督机构B.发包人C.监理机构D.水行政主管部门【答案】 C61、通过MS Project自动计算，可计算出各项工作的（）。A.费用参数B.工程量参数C.损耗参数D.时间参数【答案】 D62、水利工程设计概（估）算编制规定，材料运杂费指材料从指定（ ）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场【答案】 B63、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。A.编制基础单价B.编制建筑、安装工程单价C.计算概算工程量D.编制各分部工程概算【答案】 C64、见证取样资料由（）进行制备。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理机构【答案】 A65、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】 A66、混凝土工程中，发包人需要支付的是（）。A.混凝土预制构件模板所需费用B.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用C.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用D.混凝土温度控制措施费【答案】 C67、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】 C68、塑性混凝土浇筑后（）h开始洒水养护。A.6-18B.3-6C.12-24D.立即【答案】 A69、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】 D70、承包人提供材料时，应进行材料的进场抽样检验，检验和测试结果应提交监理人，若检验结果合格，需费用由（ ）承担。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】 D71、某企业年初从金融机构借款3000 万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】 C72、关于施工现场设备检查的说法，错误的是（）A.监理机构应在设备进场时对证明设备的合格性文件进行核查B.旧施工设备应在试运行合格后经监理机构确认符合有关规定后方可投入使用C.监理机构应在施工过程中组织维修机构对设备进行正常维护和维修D.当发现施工过程中因施T设备原因影响施工质量时，应通知承包人对施工设备增加、撤换【答案】 C73、根据水利工程工程量清单计价规范（GB 50501-2017），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）A.植被清理费B.场地平整费C.施工超挖费D.测量放样费【答案】 B74、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（ ）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】 D75、根据水利工程建设标准强制性条文，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土（ ）时间以内。A.初凝B.终凝C.养护D.拆模【答案】 A76、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】 A77、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：编制基础单价；计算概算工程量；编制各分部工程概算；编制建筑、安装工程单价；计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.B.C.D.【答案】 B78、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】 C79、水利工程施工进度计划中编制上报施工进度计划时对资源配置的估计值进行检查，属于检查施工进度计划（）。A.是否与保证计划相协调B.是否满足工期目标C.基础数据是否准确D.是按期完成的可能性【答案】 C80、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】 C81、财务内部收益率是指项目在（）内，财务净现值等于零时的折现率。A.整个计算期B.运行期C.寿命期D.建设期【答案】 A82、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（ ）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】 A83、在一定程度上促使承包商关注工程成本和工期，并应用较为广泛的计价方式是（ ）A.成本加奖罚B.成本加固定金额酬金C.成本加固定百分比酬金D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】 A84、现场（临时或永久）110V以上的照明线路必须绝缘良好，布线整齐且相对固定，并经常检査维修，照明灯悬挂高度应在（）m以上。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】 D85、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.资源有限条件下的最短工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.工程总成本量最低条件下的资源均衡安排【答案】 A86、施工过程质量保证子体系属于（ ）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.合同保证子体系【答案】 C87、以下关于有负荷调试必须具备条件的说法，错误的是（）。A.无负荷调试中发现的各类质量问题部分已解决完毕B.工程的全部辅助生产系统满足调试需要并畅通无阻C.生产操作人员配备齐全，辅助材料准备妥当D.对生产的处理量、产量、产品品种及其质量等是否达到设计要求，进行全面检验和评价【答案】 A88、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】 B89、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.裂缝条数【答案】 D90、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】 D91、定义项目日期中，必须完成（）。A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】 D92、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（ ）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】 A93、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】 D94、某工程有4个施工段，分为甲、乙、丙3个施工过程。在没有技术间歇和提前插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过36天，则各施工过程之间的最大流水步距为（）天。A.4B.6C.7D.9【答案】 B95、未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的（ ）以内。A.1B.3C.5D.7【答案】 B96、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】 C97、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）A.75%B.80%C.85%D.100%【答案】 C98、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。A.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】 C99、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。A.2B.3C.4D.5【答案】 B100、发包人编制控制性进度计划的基础是（）。A.建设工期B.批复的建设工期C.要求工期D.批复的要求工期【答案】 B二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、 依相关司法解释，下列选项中属于集中管辖的案件有哪几项？()A.在中越边境的中国公民李某与越南公民阮某的贸易合同纠纷B.中国甲公司与美国乙公司之间的知识产权案件C.申请撤销、承认与强制执行国际仲裁裁决的案件或申请承认和强制执行外国法院民商事判决、裁定的案件D.中国甲公司与法国乙公司关于信用证的纠纷案件【答案】 CD102、工程验收的意义包括（）。A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量B.检查工程投资控制和资金落实情况C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】 ACD103、按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件C.监理人可以直接发出开工通知D.完工日期是合同工程完工日E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】 BD104、在工程建设中，质量保证的途径包括（）。A.以检验为手段的质量保证B.以工作人员的技术年限为质量保证C.以工序管理为手段的质量保证D.以资金为后续供应充足的质量保证E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证【答案】 AC105、堤防工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】 AB106、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】 ABCD107、施工进度计划审查的主要内容包括（）。A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C.施工进度计划的经济性D.施工进度计划的先进性E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】 AB108、工程建设进展到（ ）阶段，监理机构应核查承包人的阶段验收准备工作，具备验收条件的，提请发包人安排阶段验收工作。A.水库下闸蓄水B.水电站（泵站）首（末）台机组启动C.引（调）排水工程通水D.加固工程通水E.枢纽工程导（截）流【答案】 ABC109、 近年来,各地出现了不少“法官+律师”夫妻档的情况。为了进一步健全司法回避制度,防止人情关系对法院审判工作造成不良影响。在一些地方出台了“配偶或子女是律师，法院领导干部或一线法官必须离岗”的制度。关于法官任职回避和该项改革措施,下列说法错误的是哪些选项？（）A.法官行业是比较特殊的职业,专业化要求较强,该项改革不利于法官职业化和专业化发展B.实行任职回避,可以强化法官的独立审判能力C.实行任职回避,是加强司法廉洁、促进司法公正的一项重大改革举措D.法官的配偶、子女只要不担任该法官所承办案件的诉讼代理人或者辩护人即可【答案】 AD110、工程网络计划的关键路线是指（）。A.长度最长的路线B.全部由关键工作组成的路线C.时标网络计划中没有波形线的路线D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的路线E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线【答案】 ABC111、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划E.资金流动计划【答案】 ABCD112、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理B.组织事故隐患排查治理C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划D.组织工程安全技术交底E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查【答案】 ABD113、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】 AC114、下列各项中，将资金用于（ ），属于间接投资。A.购买股票B.购买债券C.购买厂房D.购买期货E.购买设备【答案】 ABD115、某县环保局根据举报，对某造纸公司进行突击检查，发现该公司违法排放有毒废水到长江中，责令停止生产，并查封了排放设施，后又作出了罚款20万的决定。该公司逾期未申请行政复议，也未提起行政诉讼，且多次拒绝履行罚款决定。对于该公司拒绝履行罚款决定的行为，某县环保局可以采取下列哪项措施：A.申请人民法院强制执行B.每日按罚款数额的5加处罚款C.通知银行将造纸公司的存款划拨抵缴罚款D.将被查封的排放设施变卖抵缴罚款【答案】 A116、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】 AC117、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。A.重视人的因素B.强调全员参加C.全过程控制D.重点管理E.全企业实施【答案】 ABC118、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1mC.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/hE.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】 CD119、下列属于局部偏差特征的是（）。A.涉及的工程内容较多B.范围较大C.容易了解偏差发生时间D.原因较复杂E.有利于分析发生偏差的原因【答案】 C120、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1mC.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/hE.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】 CD121、依据建设工程造价鉴定规范（GB/T 51262-2017），当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程总价适当上浮动计算B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算C.现场签证明确了人、机、材数量及其价袼的，按签证的数量和价格计算D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】 BC122、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）A.规定控制标准B.制定具体的控制方法C.开发新技术、新工艺D.明确所采用的检验方法E.实际进行检验【答案】 ABD123、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）A.项目难易程度不一B.形成过程的复杂性C.影响因素多D.波动性大E.质量隐蔽性【答案】 BCD124、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】 ABCD125、引水（渠道）工程按（）划分单位工程。A.招标标段B.工程结构C.加固内容D.工程量E.长度【答案】 AB126、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外，还表现为（）。A.时间性B.可靠性C.可信性D.与环境的协调性E.有效性【答案】 ABD127、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】 ABD128、 乙国对甲国公司向乙国出口的某种化工原料征收高额反倾销税，使甲国出口企业损失严重。甲乙两国均为世贸组织成员。甲国政府对此向世界贸易组织提出申诉并最终胜诉。下述选项中，正确的选项是哪几项？()A.在乙国不履行裁决的情况下，甲国可申请授权报复B.甲国的报复不限于同一产品之内C.乙国政府应向甲国企业赔偿因该措施引起的一切损失D.世贸组织可以对乙国强制执行【答案】 AB129、 甲国与乙国合并为一个新国家丙国。原甲国中央政府、甲国南方省，分别从丁国政府借债。同时，乙国元首以个人名义从丁国的商业银行借款，用于乙国合并前一次救灾。上述债务均未偿还。甲乙丙丁四国没有关于甲乙两国合并之后所涉债务事项的任何双边或多边协议。根据国际法中有关原则和规则，下列哪些选项是正确的？（）A.上述债务因新的国际法主体丙国的出现而自然消除B.乙国元首所借债务转属丙国政府承担C.甲国南方省对丁国政府的债务不在国债之列D.甲国中央政府所借债务转属丙国政府承担【答案】 CD130、下列关于发包人施工缺陷索赔的说法中，正确的有（）。A.承包人施工质量不符合施工技术条款的规定，发包人有权向承包人追究责任B.承包人使用的设备和材料不符合合同规定，发包人有权要求补偿经济损失C.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人有权雇佣他人来完成工作D.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人雇佣他人产生的费用由发包人承担E.承包人在保修期满以前未完成应进行修补的工程，发包人有权向承包人追究责任【答案】