2022年海南省监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟题库（夺冠系列）.docx

监理工程师之土木建筑目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】 B2、双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。A.自由时差必然为零B.总时差必然大于自由时差C.总时差必然为零D.总时差和自由时差必然相等【答案】 D3、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】 D4、编制物资供应计划的一般程序分为（ ）。A.计划阶段和实施阶段B.准备阶段和编制阶段C.计划阶段和控制阶段D.计划阶段和编制阶段【答案】 B5、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】 B6、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做( )工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】 C7、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.183.47B.304.43C.315.95D.331.66【答案】 B8、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（ ）万元。A.53000B.58700C.58800D.59900【答案】 B9、根据建设工程工程量清单计价规范编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码为010605001015，则“05”的含义是（）。A.分项工程项目名称顺序码B.清单项目名称顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程顺序码【答案】 C10、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】 D11、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】 A12、在工程施工质量验收层次中，分部工程的组成部分是（ ）。A.单位工程B.单项工程C.检验批D.分项工程【答案】 D13、在现场施工准备的质量控制中，（ ）应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】 A14、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)A.23B.22C.21D.20【答案】 A15、工程延误一般是由（）的原因造成的进度拖延。A.设计单位B.监理单位C.业主D.承包商【答案】 D16、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使【答案】 A17、在卓越绩效管理模式中，（）是组织之本，一切管理活动应当以激发和调动其主动性、积极性为中心。A.领导者B.组织者C.员工D.参与者【答案】 C18、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。A.LE.vE.l0B.LE.vE.l1C.LE.vE.l2D.LE.l3【答案】 D19、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（ ）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】 B20、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收【答案】 A21、根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013的规定，国有资金投资项目，必须由（）编制招标控制价。A.具有编制能力的招标人B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有招标代理资质的中介机构D.项目管理公司合同管理机构【答案】 A22、 某施工机械预算价格为150万元，折旧年限为8年，年平均工作250个台班，残值率为4，则该机械台班折旧费为( )元。A.822.90B.700C.600D.720【答案】 D23、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：找出可能产生质量缺陷的所有因素；进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（ ）。A.B.C.D.【答案】 A24、在网络计划的费用优化过程中，缩短持续时间的工作应是（）。A.直接费用率最小的关键工作B.直接费用率最大的关键工作C.直接费用率最小的非关键工作D.直接费用率最大的非关键工作【答案】 A25、根据建设工程监理规范（GB/T503192013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】 B26、质量管理体系 要求指的是（）。A.ISO 9000:2015B.ISO 9001:2015C.ISO 9004:2009D.ISO 10001:2007【答案】 B27、建设工程多级网络计划系统的编制应采用（）的方法。A.自下向上、分级编制B.自顶向下、分级编制C.自顶向下、整体编制D.自下向上、整体编制【答案】 B28、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。A.重要程度B.隐蔽性C.结构分解D.投资估算【答案】 C29、（2021年真题）某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。A.0B.1C.2D.3【答案】 C30、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是()A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】 D31、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】 A32、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】 B33、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得isub>1/sub>=15%、isub>2/sub>=18%、isub>3/sub>=20%时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为()A.17.50%B.19.50%C.19.69%D.20.16%【答案】 B34、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】 D35、下列关于关键工作的说法中，正确的有（）。A.总时差为0的工作为关键工作B.关键线路上的工作一定是关键工作C.两端为关键节点的工作一定是关键工作D.关键工作的总时差和自由时差相等【答案】 B36、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】 A37、根据建没工程施工合同(示范文本)，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（ ）天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.21D.28【答案】 A38、建设工程质量事故的等级是以（ ）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】 A39、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。A.向承包单位提出整改通知书B.向建设单位提出指令单C.向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书【答案】 A40、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？( )A.10万元以上30万元以下B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下【答案】 A41、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】 B42、（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】 A43、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】 D44、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构 应及时发出（），要求按程序报审。A.监理通知单B.工程暂停令C.罚款单D.整改通知单【答案】 A45、对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（ ）倍。A.3B.5C.9D.10【答案】 D46、关于简易程序，下列哪些选项是错误的？A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭【答案】 B47、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单【答案】 A48、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（ ）。A.协助建设单位优选勘察单位B.审查勘察成果C.审核勘察单位提交的勘察工作方案D.控制勘察现场作业【答案】 B49、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（ ）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工项目技术负责人D.施工项目负责人【答案】 A50、建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验 收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.建设单位总经理【答案】 A51、工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】 D52、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（ ）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【答案】 A53、设计方案评审过程中，下列属于对总体方案进行评审的是( )。A.设计参数B.设计依据C.结构造型、功能和使用价值D.设计标准【答案】 B54、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（ ）。A.能够均匀使用施工资源B.有利于资源供应的组织C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】 B55、下列关于我国审计制度的说法下列说法正确的有A.我国在市级以上地方人民政府设立审计机关B.国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支C.审计工作报告应当重点报告对预算执行的审计情况D.审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他机关的干涉【答案】 B56、29、工程质量事故处理的依据中，施工单位抽样或试验报告属于（ ）。A.施工方案.施工计划B.施工记录.施工日志C.建筑材料的质量证明资料D.现场制备材料的质量证明资料【答案】 C57、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5 楼阳台发现乙从10 楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2 楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】 C58、关于砌筑砂浆的说法，错误的是（）。A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量D.砂浆应随拌随用，气温超过30时应在拌成后2h内用完【答案】 C59、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】 D60、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】 C61、抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是( )。A.粘结B.找平C.装饰D.粘结和找平【答案】 B62、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（ ）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】 C63、根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】 A64、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】 C65、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】 B66、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】 A67、宪法在结构上一般包括序言、正文和附则三大部分。对此，下列哪一表述是正确的？A.世界各国宪法序言都是揭示制宪权的来源、制宪机关、制宪的基本原则、制宪的目的和价值体系，因此他们篇幅的长短大致相当B.我国宪法附则的效力具有特定性和临时性两大特点C.国家和社会生活诸方面的基本原则一般规定在正文之中D.我国宪法的附则主要介绍了国家机构、国旗、国歌、国徽、首都【答案】 C68、当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内提交（），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件。A.竣工验收报告B.承包单位详情报告C.工程延期意向通知D.承包单位最终详情报告【答案】 C69、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】 D70、关于抹灰工程的说法，错误的是：( )A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】 A71、质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（ ）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.继续进行观测【答案】 C72、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（）。A.明确表达各项工作之间的逻辑关系B.直观表达工程进度计划的计算工期C.明确表达各项工作之间的搭接时间D.直观表示各项工作的持续时间【答案】 A73、机电专业BIM应用时，管网用不同颜色加以区分的原因是()。A.机电管网相对复杂B.减少错误产生的概率C.提升建筑品质D.核验管网尺寸E与建筑师协调空间问题【答案】 A74、根据建筑施工质量验收统一标准，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（ ）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】 A75、不属于幕墙工程隐蔽验收的内容是（）。A.防雷装置B.防火构造C.硅酮结构胶D.构件连接节点【答案】 C76、采用工程量清单方式招标时，工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.编制清单的造价工程师B.审核清单的造价工程师C.工程招标人D.工程造价咨询人【答案】 C77、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力【答案】 C78、关于多级网络计划系统的特点，叙述不正确的是（）。A.多级网络计划系统的编制过程是一个从底层到顶层、由细到粗的过程B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关C.在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】 A79、根据现行规定，计算建筑安装工程费用的增值税时，其税前工程造价是指（）之和。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、措施项目费【答案】 C80、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】 B81、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（ ）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.45B.90C.135D.180【答案】 D82、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】 B83、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】 D84、某建筑施工材料采购原价为300元/t，运杂费为60元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该材料的单价为（ ）元/t。A.369.04B.367.50C.307.54D.246.02【答案】 A85、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()A.工程量减少5%B.水泥价格上涨3%C.出现恶劣气候D.工程范围变更【答案】 D86、在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（ ）。A.单项工程质量验收B.单位工程质量验收C.子单位工程质量验收D.子单项工程质量验收【答案】 B87、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】 B88、对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（）。A.钢筋混凝土构件的现场制作B.钢筋混凝土构件的运输C.该建设工程的装饰工程D.该建设工程的主体结构工程【答案】 B89、某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。A.13.40B.15.23C.16.84D.18.86【答案】 C90、工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是( )。A.工程质量不合格B.工程质量问题C.工程质量事故D.工程质量缺陷【答案】 D91、（2022年真题）对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。A.预期成本B.限额成本C.固定酬金D.奖罚计算办法【答案】 B92、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上B.关键线路上资源消耗量比较少C.关键线路上持续时间比较长D.施工工艺及采用技术比较简单【答案】 A93、（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 B94、（2022年真题）某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。A.0.80B.0.95C.1.06D.1.25【答案】 D95、采用造价信息进行价格调整时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由（）审批。A.承包人B.发包人C.监理机构D.价格监管机构【答案】 B96、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】 D97、在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【答案】 C98、下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收【答案】 B99、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。A.合同B.组织C.经济D.技术【答案】 C100、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%.每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为()A.7.76%B.8.00%C.8.24%D.8.56%【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、以下属于流水施工作业中工艺参数的有（）。A.施工过程B.工作面C.流水节拍D.流水强度E.施工段【答案】 AD102、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】 CD103、某进口设备采用装运港船上交货价（FOB），该设备的到岸价除货价外，还应包括（）。A.进口关税B.边境口岸至工地仓库的运费C.国外运费D.国外运输保险费E.进口产品增值税【答案】 CD104、（2022年真题）建设工程施工事故发生后，施工单位提交的质量事故调查报告应包括的内容有（）。A.事故发生的简要经过B.事故原因的初步判断C.事故责任范围的初步界定D.事故主要责任者情况E.事故等级的初步推定【答案】 ABD105、某市中级人民法院审理李某故意杀人案时， 辩护律师提出李某不在场的证据， 合议庭对该证据有疑问， 下列哪些做法是错误的？ A.建议检察院撤回起诉B.建议检察院补充侦查C.建议检察院变更起诉D.宣布休庭， 对证据进行调查核实【答案】 ABC106、关于双代号工程网络计划说法正确的有（）。A.总时差最小的工作为关键工作B.网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差和总时差相等C.关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在D.每项工作的自由时差为零，其总时差必为零E.除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值【答案】 AB107、BIM技术相较于传统设施管理技术的优势在于()。A.BIM技术可以实现信息集成和共享B.BIM技术可以实现设施的可视化管理C.BIM技术可以定位建筑构件D.BIM技术为限额领料提供了技术、数据支撑【答案】 ABC108、下列各项中属于建筑工程费的有（）。A.建设工程涉及范围内的建筑物费用B.建设工程涉及范围内的供水等各种管道的费用C.建设工程涉及范围内的构筑物费用D.建设工程涉及范围内的场地平整费用E.建设工程涉及范围内的大型土石方工程费用【答案】 ACD109、旁站监理要求施工单位认真执行“三检制”，下列属于三检制的有（）。A.自检B.互检C.抽检D.专检E.质检【答案】 ABD110、（2020年真题）卓越绩效评价准则与ISO9000族质量标准的不同点体现在（）方面。A.目标B.导向C.评价方式D.基本理念E.基本原理【答案】 ABC111、以下哪个材料名称是指铜和锌的合金？（）A.红铜B.紫铜C.青铜D.黄铜【答案】 D112、工程网络计划执行过程中，因工作实际进度拖后而需要调整工程进度计划时，可采用的调整方法（）。A.调整某工作的工艺关系B.将某些顺序作业的工作改为平行作业C.将某些顺序作业的工作改为搭接作业D.将某些平行作业的工作改为搭接作业E.将某些平行作业的工作改为分段组织流水作业【答案】 BC113、农用土地征用费由（）及耕地占用税等组成，并按被征用土地的原用途给予补偿。A.土地补偿费B.安置补助费C.土地投资补偿费D.土地管理费E.土地占用费【答案】 ABCD114、硬件资源配置主要体现在()几个阶段。A.模型信息创建B.数据存储管理C.数据信息共享D.数据归类E.项目交付【答案】 ABC115、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械.仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】 ACD116、BIM的协调性主要体现在()。A.设计协调B.施工环境生态协调C.整体进度规划协调D.成本预算、工程量估算协调E.运维协调【答案】 ACD117、根据建筑工程施工质量验收统一标准，分部工程质量验收合格的规定有（）。A.主控项目的质量均应验收合格B.所含主要分项工程的质量验收合格C.有关环境保护抽验检验结果符合规定D.观感质量应符合要求E.质量控制资料应完整【答案】 CD118、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要进行划分，下列属于检验批划分依据的有（）。A.工程量B.施工工序C.施工段D.施工特点E.变形缝【答案】 AC119、在组织流水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有( )。A.所采用的施工方法和施工机械B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的工人数和机械台班数量E.采用的工作班次【答案】 AD120、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有（）。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】 BCD121、场地分析是对建筑物的定位、建筑物的空间方位及外观、建筑物和周边环境的关系、建筑物将来的车流、物流、人流等各方面的因素进行集成数据分析的综合。场地设计需要解决的问题主要有()。A.建筑物的竖向设计确定B.建筑物周边的竖向设计确定C.建筑物场地的合理选取D.主出入口和次出入口的位置选择E.考虑景观和市政需要配合的各种条件【答案】 ABD122、分部工程质量验收合格条件有（）。A.所含主要分项工程的质量验收合格B.有关安全、节能抽样检验结果符合规定C.有关环境保护抽样检验结果符合规定D.观感质量符合要求E.质量控制资料完整【答案】 BCD123、组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.同一专业工作队在各施工段上的工程量应大致相等B.每个施工段的工作面大小应尽可能相等C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位D.应确保相应工作队连续、均衡、有节奏地施工E.每个施工段流水节拍必须相等【答案】 ACD124、下列关于设备监造活动的说法中，正确的是（ ）。A.对于某些重要的设备，项目监理机构应对设备制造厂生产制造的全过程实行监造B.建设单位对设备采取直接采购的，可通过监理合同委托监理单位实施监造设备C.由总承包单位采购的，可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员D.由设备安装单位采购的，应自行安排监造人员E.对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂视为工程项目总承包单位的分包单位实施监理，按程序和要求做好监造工作【答案】 ABC125、工程质量缺陷成因分析的步骤包括（）。A.进行细致的现场调查研究B.收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料C.找出可能产生质量缺陷的所有因素D.进行必要的计算分析或