2022年湖南省设备监理师之设备监理合同评估模拟题库精编答案.docx

设备监理师之设备监理合同题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是( )。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】 B2、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，( )。A.觉察到该不可抗力事件的14天内B.该不可抗力事件发生的14天内C.觉察到该不可抗力事件的28天内D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】 A3、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】 C4、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【答案】 A5、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】 B6、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】 B7、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。A.目视检查B.化学试验C.物理实验D.性能检查【答案】 A8、根据合同法规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。A.撤销事由发生之日起1年内没有行使B.撤销事由发生之日起2年内没有行使C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】 C9、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】 C10、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】 D11、下列关于民事诉讼的表述，正确的是( )。A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】 D12、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】 D13、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】 A14、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是( )。A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】 C15、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是( )。A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】 C16、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D17、设备工程合同管理的根本任务是( )。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】 C18、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据物权法，乙对该汇票的质权自+( )时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】 A19、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。A.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】 D20、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自( )时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】 A21、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D22、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】 A23、在下列各项中，符合代理特征的是( )。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】 C24、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】 B25、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】 C26、根据招标投标法实施条例，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】 A27、根据民法通则的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】 D28、根据招标投标法实施条例，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】 C29、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是( )。A.分包工程质量由分包企业负总责B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】 C30、根据民法通则，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。A.赔礼道歉B.责令停业C.罚款D.具结悔过【答案】 A31、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。A.基准日期B.开始现场工作C.提交履约担保D.开工日期【答案】 D32、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】 C33、根据招标投标法招标投标法实施条例和评标委员会和评标方法暂行规定，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。A.投标单位董事长的父亲B.投标单位总经理的同学C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人D.招标项目所在地统计局局长【答案】 A34、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场( )。A.该炉具尚未投入流通B.该户居民如何得到炉具的事实不清C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】 A35、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】 D36、下列( )财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产【答案】 C37、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】 D38、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。A.工程师B.监理公司C.业主D.安全生产主管部门【答案】 A39、根据仲裁法，仲裁裁决发生法律效力的时间是( )。A.自仲裁裁决作出之日起10日内B.自仲裁裁决作出之日起15日内C.仲裁裁决作出之日D.仲裁裁决送达之日【答案】 C40、按照安全生产许可证条例的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】 D41、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师【答案】 C42、设备工程合同文件一般包括( )。A.投标保函、合同条件及附件B.合同条件及投标保函C.合同协议书及招标文件D.合同条件、技术文件和附件【答案】 D43、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是( )。A.承包商为此工作实际支付的成本B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】 D44、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】 A45、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为( )。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】 A46、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D47、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】 D48、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院【答案】 B49、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。A.14B.28C.56D.84【答案】 B50、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】 B51、根据招标投标法招标投标法实施条例和评标委员会和评标方法暂行规定，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。A.投标单位董事长的父亲B.投标单位总经理的同学C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人D.招标项目所在地统计局局长【答案】 A52、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】 D53、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商建议书D.中标通知书【答案】 C54、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】 C55、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D56、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据物权法，乙对该汇票的质权自+( )时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】 A57、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B.采购方收到设备C.采购方在承运部门签收设备单上签收D.供货方将设备交到承运部门【答案】 A58、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投标书【答案】 B59、下列关于联营体的说法，错误的是( )。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】 C60、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】 B61、根据产品质量法的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】 D62、按照招标投标法实施条例的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】 A63、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。A.受赠B.收益C.继承D.受让【答案】 B64、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。A.技术资料B.商务资料C.合同专用条件D.合同补遗【答案】 D65、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】 C66、按照我国合同法关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是( )。A.当事人的名称或者姓名和住所B.标的、数量、质量、价款或者报酬C.履行期限、地点和方式D.”一裁二审“条款【答案】 D67、担保法规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。A.1B.2C.3D.4【答案】 B68、根据建设工程质量管理条例，设备安装工程的最低保修期限为( )。A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】 C69、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】 C70、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。A.合同管理部门B.财务管理部门C.合同执行部门D.技术管理部门【答案】 A71、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】 C72、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成( )。A.合同文件B.索赔C.争议D.变更【答案】 D73、我国合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】 B74、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。A.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】 C75、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由( )承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】 B76、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中业主的职责D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】 C77、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。A.专职安全员B.施工监督员C.应急救援人员D.专职医护人员【答案】 A78、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】 C79、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。A.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】 A80、根据合同法，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。A.4B.3C.2D.1【答案】 A81、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】 C82、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过( )方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】 D83、投标人参加投标的，应当在( )送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】 C84、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是( )。A.履约保证和合同格式B.合同格式和合同数据C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】 D85、设备监理工程师的合同管理对象是( )。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同【答案】 D86、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。A.议标B.公开招标C.邀请招标D.分两阶段进行招标【答案】 A87、根据产品质量法的规定，以下说法正确的是( )。A.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】 C88、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从( )之日起开始计算。A.签发初步验收证书B.启动试车C.性能验收试验D.签发最终验收证书【答案】 A89、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。A.按变更的内容确定B.由仲裁机构裁决决定合同内容C.推定为未变更D.重新确定合同内容【答案】 C90、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，( )应对补偿金额作出公正的决定。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】 C91、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。A.个人独资企业B.合伙企业C.私营企业D.法人企业【答案】 D92、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。A.缺陷通知期延长损失B.费用支出，且含合理利润C.直接损失D.费用支出，但不含合理利润【答案】 B93、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】 C94、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与( )相同。A.封存的样品B.封存的样品及其说明的质量C.封存的样品及其法律规定D.封存的样品及其品质担保【答案】 B95、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】 B96、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D97、法定代理终止条件是( )A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】 D98、根据产品质量法的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满( )年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】 D99、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D100、下列产品中需要依照产品质量法予以规范的是( )。A.农产品质量B.建筑工程质量C.建筑材料质量D.军工产品质量【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、下列运达现场后的财产，其所有权归属业主的有( )。A.生产设备B.临时工程C.材料D.承包商设备E.分包商设备【答案】 AC102、工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有( )。A.承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备工程B.承包商的实际进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备工程C.异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划D.业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划E.业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包商的现行进度计划【答案】 ACD103、有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理业务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库【答案】 BCD104、根据FIDIC生产设备和设计-施工合同条件规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有( )。A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔D.如果暂时停工累计达到56天以上，承包商可解除合同E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔【答案】 ABC105、合同的成立必须经过( )。A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证【答案】 BC106、根据FIDIC生产设备和设计-施工合同条件规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有( )。A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔D.如果暂时停工累计达到56天以上，承包商可解除合同E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔【答案】 ABC107、在设备工程设计合同中，未经设计人同意，委托人对设计人提交的设计资料及文件不得( )。A.修改B.复制C.借阅D.向第三方转让E.用于本合同以外的项目【答案】 ABD108、下列关于FIDIC新黄皮书对预付款扣减方式规定的说法，正确的有( )。A.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的10%时开始扣还预付款B.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的20%时开始扣还预付款C.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的10%D.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的25%E.按照预付款的货币和比例计算【答案】 AD109、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师进行合同控制的日常工作有( )。A.参与合同计划的落实B.协调各方关系C.实施合同监控D.合同文档管理E.编制合同文件【答案】 ABCD110、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有( )。A.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】 AB111、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准备签字的正式文本。双方应审查( )。A.合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.合同的完备性C.合同双方的责、权、利的对等性D.合同语言文字的准确性E.履约保证的有效性【答案】 ABCD112、下列关于设备采购合同解除的叙述，正确的有( )。A.因主设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于辅助设备B.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于主设备C.因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于主没备D.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除合同E.多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除该项设备合同【答案】 AC113、根据合同法，下列合同中，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销的合同有( )。A.一方以胁迫手段订立的合同B.附生效条件的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段订立的合同E.在订立合同时显失公平【答案】 AD114、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，属于不可抗力的情况有( )。A.国家间的战争B.工程所在国的内乱或内战C.承包商人员引起的骚乱、罢工D.非承包商使用或造成的军火、爆炸、辐射、污染E.不利的气候条件【答案】 ABD115、下列关于仲裁协议的说法，错误的有( )。A.仲裁协议必须是书面形式B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的C.当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院提起诉讼的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁条款随之无效E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制【答案】 BCD116、在我国，注册商标包括( )。A.商品商标B.服务商标C.集体商标D.著名商标E.证明商标【答案】 ABC117、处理下列事项时，工程师不能将要求其作决定的权力委托给助手行使的有( )。A.业主要求中出现错误B.业主向承包商提出索赔C.对单位工程进行竣工试验D.承包商暂停工作E.承包商无法按合同约定进入现场【答案】 ABD118、工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有( )。A.承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备工程B.承包商的实际进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备工程C.异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划D.业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划E.业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包商的现行进度计划【答案】 ACD119、按照我国合同法的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时( )。A.按照订立合同时的市场价格履行B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行C.按照订立合同时履行地市场价格履行D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行E.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行【答案】 CD120、下列合同中，属于无效合同的是( )。A.甲明知乙没有获得丙的授权，但是仍与乙签订了合同，供应丙钢材20吨B.甲、乙二人签订的买卖军用枪支的合同C.-私营企业以欺诈手段与国有企业签订一份买卖合同D.甲、乙双方为了逃避税收，将汽车整车的进口签订为一份进口汽车配件的合同E.甲公司与乙、丙公司串通投标，甲中标后与招标人签订的施工合同【答案】 BD121、设备工程委托招标代理的，招标代理人应当具备的条件有( )。A.隶属于建设行政主管部门B.经工商登记取得企业法人营业执照C.有从事设备工程代理咨询服务业务的相应专业力量D.有一定数量取得招标职业资格的专业人员E.有从事设备工程招标的经验【答案】 CD122、当权利人的物权受到他人侵犯时，权利人可以行使的权利包括( )。A.请求确认物权B.请求恢复原状C.请求支付违约金D.请求赔偿损失E.请求排除妨碍【答案】 ABD123、在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有( )。A.暂停施工的处理机制B.法律变动处理机制C.市场价格波动处理机制D.索赔和争端的解决机制E.不可抗力的处理机制【答案】 D124、我国设备工程当事人之间纠纷处理的基本形式有( )。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议【答案】 ABCD125、根据招标投标法