2022年一级建造师考试题库点睛提升300题附有答案(黑龙江省专用).docx

一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于()。A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约【答案】 DCN10R8M10H6B8A5H1HA3U1Q1H6T3Y5V9ZH9F10I2Y10U6G1T102、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是 （ ） A. 返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B. 认定垫资违法，利息予以没收C. 返还垫资但不支付利息D. 返还垫资并双倍支付利息【答案】 CCS6K8H9D10D4D1Z2HV5K3X7T4I2D1Y9ZH8D10N8D6X4H8K103、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A.主体结构工程10年B.供热与供冷系统为1年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的房间和内外墙为5年【答案】 DCA5P4Y9R4G8B4Y7HR9O9X9P9L7R5B5ZT5M1S6A7V5D3S14、（ ）是指对国家行政机关工作人员的惩戒。A. 赔偿损失B. 刑事制裁C. 行政处分D. 行政处罚【答案】 CCH10J5C10O5D1E3E3HL4K1M6X10W10Q8W5ZH2L6U5L6I10I7C25、（2020年真题）关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.建设工程合理使用年限由建设单位决定B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限【答案】 DCL9H4K9T9H2X9R7HV9O8S5A1H4C2H10ZM10T6N5B8O7G10B76、中华人民共和国企业所得税法规定，企业所得税的税率为（ ）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】 DCL1V8Q7X2D9L7T2HU2T6S7J1J2T9W6ZN5X3T6J4L8Y7V37、根据企业所得税法，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（ ）。A.本国企业B.外国企业C.居民企业D.非居民企业【答案】 DCE8V7S10D4G7L3W7HP4R4A9W8R6B8S8ZB8L3U10V10A3G2D28、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（ ）。A. 发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B. 发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C. 发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D. 发包人与承包人需要针对此工程另订协议【答案】 CCB6A7Q6I2V4O3X5HG5Z8V1P5Q3G7W2ZN3Y5D4P6A7M4O59、人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内审结完成。A.3B.4C.5D.6【答案】 DCX8S7M3R2C9D5M2HI6Z4A4K8I9F10T7ZA6I9C5G4M7X4O1010、注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】 CCD8G8V4L9F3B7U2HY9T1R10G3S10J9X10ZS3H6D1B10F6X5Z411、按照民法典、民法典的规定，()是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。A.质押B.抵押C.留置D.定金【答案】 BCP5S1U7A7R10K7F10HS1U2D10S5M3I4K8ZQ5U5J9S2N9L2B512、根据标准化法，关于企业标准的说法，正确的是（）。A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.企业标准可以高于国家标准C.企业标准应当高于行业标准D.企业标准应当与团体标准相符【答案】 BCK7Z4V7G8W1E10Q4HM10Q5L9R8P6L10H3ZK4J9G1S8L6Z1A813、根据我国民法典的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。A.缔约过失责任B.违约责任C.解决争议方式D.质量保修范围【答案】 CCT10D10W10Q6K7R6M8HQ1A1Y10P5Z4Y9T2ZA4S9E5Q1C10Y10H314、根据生产安全事故应急预案管理办法,生产经营单位应当根据本单位事故风险特点,组织现场处置方案演练,每年至少演练()次。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCB7W8U9A8V4P9Y7HS9U5G8D9I4X2V8ZG4R3L7I10K3W3Y515、文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在（ ）日内提出处理意见。A.7B.10C.14D.20【答案】 ACG5P9U7X4M7N4N8HY7W5D7Z9K9T2T9ZO9E4O5I5S6P8N916、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )。A.仲裁委员会决定 B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定【答案】 DCE8A4V5Y3K6A7Z4HQ5R2R1A2G10H5Z1ZV9B2Y9T9K9Y5K917、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失()。A.实体权利B.起诉权C.胜诉权D.上诉权【答案】 CCN6Y7D9M10Y10D2Y4HL8X1R1J8V2A4L1ZD3L3J6Z4P8E5L518、下列关于转包的说法中，正确的是()。A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为B.将分包工程再分包的，属于转包行为C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为【答案】 ACC7W8D9G4C5M7F4HQ4Y2W4Y5K8Y3C10ZK8T2C3A3O7H4A419、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。2018真题A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】 CCT8V2R9U9T9T4I2HZ8Z6V6C10T9E6S9ZM8U1F4X4J6O3W320、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（ ）。A. 不服行政机关作出的行政处分B. 不服行政机关作出的行政处罚决定C. 不服行政机关对民事纠纷作出的调解D. 不服地方人民政府颁布的规章【答案】 BCS7L2T10J6J2V1E6HU3V2W9E8A10W10D1ZV6E9C9I10N3Q10X121、关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自由确定D.分包的工作内容没有限制【答案】 BCU6Z4Q1E7P2V4E4HG2U3S8H9G4G1X9ZY2J9K1F1K10I10R622、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。 2016A.行政处罚 B.行政裁决 C.行政处分 D.行政强制【答案】 ACF9D2L10Q10X7N1D1HE3C9P5R9C4E9K6ZZ1Q4T7P5D4I10G823、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.15B.14C.13D.12【答案】 ACK3P4C5M5Z6K8S2HZ8B7F4C8T4U8K8ZJ6T10Q9F7P1O9K124、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。 A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位【答案】 DCR3A10D7W9K1K7K6HQ4W2M3F4C9O3I5ZR2T2J2C4F2N3F225、关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所 B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C.非企业法人是指行政法人和事业法人 D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】 DCV8W9A7Q5C2E10Q9HH3K3H10X6F2P7V4ZL7F5H3P3B5Z6M826、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】 DCI7T5T10D9C4X4Z6HM1A8Y7N2A4K10P5ZV2F10E7L8S1X7U827、根据民法典，下列要约中，可以撤销的有（ ）。A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作【答案】 CCL9O9V6Y5T9J1T8HE10E6B2K7W5M9Y2ZX5B5A6L3V7U9V528、生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1 B.2 C.12 D.24【答案】 ACK3Z1B9W6W4Y9U6HH4A1M4Y2Z9J3Y6ZB7R5V6V3G4B10O729、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（ ）A.递交投标文件截止后撤销投标文件B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件C.中标后无正当理由不与招标人订立合同D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金【答案】 BCQ9J2L5D2Y3J2O1HY5C2S7Z3G1I4Q8ZD2N7F1X5C2I9X330、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年【答案】 DCZ5M3T1U3S4Z8Z3HP8G7K3R6Y1Z5P2ZS4Q10Y4V9L6T10J431、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对项目具有()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.占有权【答案】 ACL6W1I6K6K4U2B2HC3F9U5C5P10T10H7ZB9E6X8K3Z10Q8P332、发包人按照合同约定的方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.3%B.5%C.7%D.9%【答案】 ACL2E2M8V4K4B6X9HM3H10U4N10O5T6D2ZQ1J10Y6O8P10C10C833、根据注册建造师管理规定，注册建造师初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合()后方可申请初始注册。A.本专业继续教育的要求B.注册一个单位的要求C.具备完全民事行为能力D.具有工程业绩的要求【答案】 ACJ1O4X8C5Z10M10W5HK6K2I8A2Z8X4H9ZH4E8P4Y3B6U5E1034、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。2014A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同【答案】 BCJ10V10M9H6K9U7P6HJ9Z2U10Q1J5U5Y3ZA6U9Y2E1L2X7Q435、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收。验收不合格的，该建设项目不能投入生产或者使用。A.环境保护主管部门B.建设行政主管部门C.省级人民政府D.县级以上人民政府【答案】 ACT1O4M3U3W2J7M9HQ2R3G4E10B4J2Q2ZG8O2Y3T6P4D3E336、（2020年真题）发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】 DCK6F10Z5Z3T4V5Q3HF8I2A1C6S5P5L9ZN6I4F2O9X9F7J737、根据实施工程建设强制性标准监督规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。A.责令停业整顿B.吊销资质证书C.降低资质等级D.依法追究刑事责任【答案】 BCG2O8Z10W2P5J8O6HH2Z7X6Z4V9A6F3ZX5F8I5N9K7P1R838、根据建设工程质量检测管理办法，工程施工中见证取样检测机构应当是（ ）。A.建设单位委托的具有相应资质等级的机构B.施工单位委托的具有相应资质等级的机构C.建设行政主管部门指定的机构D.建设工程质量监督站指定的机构【答案】 ACU3W3M5E7F10Z9T2HC2I9Q6W5A3P10J6ZB6V7U10B7S1J1D339、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为()。A.双务合同与单务合同B.有偿合同与无偿合同C.要式合同与不要式合同D.权利合同与义务合同【答案】 CCW8Y4Q4U2P6V8K3HK10O4J4S8D10I3U1ZI2M7H7S7K1M6O1040、某建设单位于2015 年2 月15 日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016 年2 月22 日才决定开工，则建设单位应当( )。A.工向发证机关报告后即可开B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】 CCG6L6M4O2X8W3U1HA6M5R6D2S6A1Z10ZE7N8N6T1S10Z10M741、关于投标联合体的说法，正确的是（ ）。A.联合体应在中标后提交共同投标协议B.联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成D.联合体组成各成员，可以单独以自己的名义投标【答案】 BCN6R2A9M8S3G2Y9HL4K5U9L7U1R1D4ZJ10G7K6O6B1J3G142、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据仲裁法，下列表述错误的是（）。A.当事人可以撤回仲裁申请B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D.和解达成的协议具有强制执行力【答案】 DCK3S5O7W4W9H5F9HR10G5E8F2H2Q7B10ZP5S10Z3T9L2V3O1043、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】 BCM9X8S9Y2H9N7G7HS6Y2T9W2O4E4O5ZC10W7D9T1A9J5M544、乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由()承担。A.甲建筑工程公司B.乙房地产开发公司C.丙建设施工公司D.作业人员【答案】 ACZ3M3E2D7O4G9N5HG4J1O4D8N10K3F10ZG4Q8N8E9M3N2Q945、关于施工企业资质证书延续，说法正确的是（）。A.资质证书有效期为3年B.资质证书有效期届满1个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关应当在收到建筑业企业资质证书之日起20个工作日内做出是否准予延续的决定D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续【答案】 DCF2S3E2E7I7P9Q3HR3J6V9M10V3B9N1ZD6J9T7Y7T4O9T246、劳动者A与用人单位B签订的劳动合同中约定的工资为3000元。则劳动者A在试用期的工资不得低于()元，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.1800B.2100C.1500D.2400【答案】 DCY7V9F1V9W3X7Z4HE1Q1A4G2S6O7C4ZD1R3A7T8B2P3C347、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国民法典的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（ ）合同。A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更【答案】 CCD1V6C3E2K10Y10J6HH9K6I7W6D10B3X10ZS5S6L5B9D2F3Y1048、甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是()。A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【答案】 CCS5A2D5K4S3P6K1HY3E9W3A1G1H6U5ZF1C7C1I1E8S3Y649、下列关于代理的法律特征的说法，正确的是（ ）。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果由代理人自行承担C.代理人实施代理行为不受限制D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】 DCN10Z1R8V4B8K1F9HP5D8I7R4X9J4Q3ZZ8R7I7V1W2U4K950、根据建设工程质量管理条例,下列工作中,应由总监理工程师签字认可的是()。A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应用于基础工程D.大型非标构件进行吊装?【答案】 ACX8V7C9Z8L10F7K1HW2F9N2U8X4I6O2ZI6Z10M3K8X10S4F551、关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是()。A.工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况B.建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案C.工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案D.建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用【答案】 DCH2O5Z3Y3R9O6Y2HI3F8O10N9T6M5C3ZO5X10N10B8J1H6B952、下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势【答案】 DCW7Q5G7T2R2B4Y1HU9L3Q5L7S8Q8Y5ZL6V10Y3C10I2G10S953、甲公司和乙公司于 2019 年 3 月 1 日签订了工程结算协议。其中约定：甲应于 2019 年 5 月 9 日前付清 全部剩余工程款 270 万元。因甲未按期付款，乙于 2019 年 12 月 5 日向甲送达催款函。2020 年 1 月 9 日甲书面 复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（ ）起算。A.2019 年 3 月 1 日 B.2019 年 5 月 9 日 C.2019 年 12 月 5 日 D.2020 年 1 月 9 日【答案】 DCH9E10T9U10R10H5M6HX6H3L4L10J4H4D5ZS4G2K7Z9C4P7S854、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。（2014）A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】 DCK10I3T2X2X1O2H6HQ6K6M9F10U2C5A3ZU10B1Q10L1B8I4Q355、某合同执行政府定价。签订合同时价格2000元/t，约定2010年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/t，但供货方2010年3月21日才交货。2010年3月15日时政府定价改为2500元/t。则买方扣除违约金后最终应支付的货款为价格（）元/t。A.1960B.2000C.2460D.2500【答案】 ACU4D1A2Q3Q8K2C9HO10A5M1B2B4N9V5ZO7F3H3U6L4L7O1056、某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建设行政管理部门组织建设方与施工方进行了商谈但未达成一致意见，上述纠纷属于()。A.民事纠纷B.行政纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】 ACU1S6W2H8X9D6D7HY1W1U9M8W9J9R1ZY7P10G10R3S2S5K457、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【答案】 DCV1J10Y2E5P9L4R9HO5D6T6V5C10R5P6ZD1I2U1A2J5C4B258、关于专利权期限的说法,正确的是（ ）A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的,以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的右效期自授子之日起计算【答案】 BCO8R2W10E4W9O7X9HK1H6H10H9I8R3Z1ZM4F7G3A3X2V8V959、刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是()。A.管制B.罚金C.没收财产D.剥夺政治权利【答案】 ACX3G6H6N1H7T9L2HF4Q8D5Z10K10K3L2ZQ4Z7F3R1O5T6V1060、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任【答案】 CCP5H1I10N5Z10N4T5HR6M1M2K6W2H1G1ZO10K7Y10P8D10P3I561、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（ ）。A. 无效B. 有效C. 总包同意后有效D. 效力待定【答案】 BCO10X2C1G3J2I9V10HF4P10U8S8F10F2X8ZT5N10K6H6Z6V5P462、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【答案】 ACE4R7X1A1G8I4T7HR10X2P1U1X8W8F1ZO10H4M2X5I3C10K263、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付( )元的经济补偿。A.12万B.9万C.4万D.3万【答案】 DCH9T5E4J5X2W7D4HU8L1P9S10U7D9B7ZK9T1G8K10K3E4M1064、关于变更注册,说法正确的是()。A.变更执业单位,可以与原聘用单位继续保留劳动关系B.应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1个月内,办理变更注册C.变更注册后仍延续原注册有效期D.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的,注册建造师可登报挂失证书【答案】 CCX5F3Q10L9S9H4Z6HY1Q10T6V4N10I6V9ZK4O5X10W1O5M4Z665、根据建设工程质量管理条例，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改变建筑局部使用功能B.建筑主体和承重结构变动C.增加内部装修D.增加投资额度【答案】 BCC9J6J7S6T3N6R4HG1Q10E8F2C9G8A3ZN3H4L6L3D10E7J666、（2020年真题）关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】 ACE8Z8A7A6Y4K3M6HS9Q4H9B5F2I8O6ZP8K8S9M4U6V2M267、关于建设工程代理行为,下列说法正确的是()A.建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理B.建设工程委托代理必须以用书面形式C.委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人不承担责任D.一般代理行为有法定的资格要求【答案】 ACN1I8U2G10X7C8V3HA1W5K1H7N7P9J4ZX7V7B8L3U3I4R1068、根据建设工程质量管理条例，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】 DCA10K1Y8S5Z5B4W2HP9Y8Z3X6K9H5B3ZI6G5Q6Y2B4D10S269、 在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则( )。A.该投标文件应作否决投标处理B.该报价降低了工程造价，应当提倡C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止【答案】 ACS5R6U6S1Z7F4S6HP3S6V3P3Q8F6T2ZH6I8W8Z1K5Q7X370、对于施工合同订立的特殊性的理解错误的一项是（ ）。 A. 要约和承诺是订立合同的两个基本程序B. 投标文件中含有投标人期望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期望订立合同的意思，投标文件是要约C. 中标通知书是招标人对投标文件的肯定答复，因而是承诺D. 建设工程合同可以采用口头形式或者书面形式【答案】 DCH6M9X7P9H10Q10K1HS9H7P7C1V1K2Q4ZT7F4Q9P6G7S4C371、在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书但在送达前甲方反悔，这是法院应当（ ）。A.及时判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解【答案】 ACG3X1W6H5Y4V3C4HK10I4A6M5Q6O5Z4ZF9H10A10H10O1U8R372、关于竣工验收，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求【答案】 ACO9Q9I8T6R7I5N3HT1E4S10Z3P1K4F9ZJ8T4B9H8Z1I1F973、下列关于我国仲裁基本制度的说法，错误的是（ ）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会不予受理D.仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权【答案】 ACA1X4T10E8V3Q3Z8HE7Y1E10T2K10Z3L10ZB3Z8V7K9T4L7N374、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】 CCA10H4H7A2S8W2A3HA5E10R1E3M10S8B9ZX9D6W10E6B10W3B675、根据安全生产法的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（ ）。A.安全环境评估和安全条件论证 B.安全条件论证和安全评价C.安全条件评价和安全论证 D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】 BCD1B8Q5N6N1R10R8HZ10O3T8U4A4F7J5ZA4F2D4M3V9S10N1076、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（ ）。A. 全国人民代表大会组织法B. 中华人民共和国国籍法C. 中华人民共和国反垄断法D. 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法【答案】 CCR1F5E2B2Q6T2T9HJ1P7X8F8A1F1T7ZS4A8Q8Y7Q7D4R177、根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期的起始日是（ ）。A.提交竣工验收报告之日 B.工程竣工验收合格之日C.提交竣工验收报告后 30 天 D.工程竣工验收合格后 30 天【答案】 BCE5D3W7A4B3X1U9HC1O6T6L5E5E3I8ZD9M7M4K6T7W3N978、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是( )。A.索赔报告 B.沉降观测纪录C.施工组织设计 D.工程竣工报验单【答案】 DCT6F6D4R9R5D2Q10HM1C3U2I10E6G4F7ZW5L6T3I9M10X6W279、根据财政部、税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知（财税201758号）规定,关于建筑施工企业缴纳增值税的说法,正确的是（ ）。A.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用一般计税方法计税B.按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税C.适用一般计税方法计税的项目预征率为3%D.适用简易计税方法计税的项目预征率为2%【答案】 BCC1P4R10Y9H3S8J3HI1G9V3F4P7G10K1ZA4B1M7O2A4X4L280、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（ ）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A. 3B. 1C. 2D. 5【答案】 ACP1F9Y3B3F8E1P6HN7G4S7O4Z5Z1X10ZG7I3U4N7Z7Q2Y381、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内不得申请安全生产许可证。A. 2B. 1C. 3D. 5【答案】 BCR1F5Y4Z9T4P5I2HE1Z1Z5K6I6Q6R3ZS9I1O3Q8B8C2N182、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（ ）。A. 缺席判决B. 按撤诉处理C. 中止审理D. 终止审理【答案】 ACL1T4J2J6Y10D2W7HM1T10A10V7Y1N5U1ZG7R7F6H1B5D5D983、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。( 2015真题 )A.中华人民共和国行政法 B.中华人民共和国民法典 C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法 D.中华人民共和国政府采购法【答案】 CCR9W1U2S10O10C5N5HF2Z4W10J10F5Y5S8ZC8S1M6M5O5Z10L384、关于买卖合同标的物毁损、灭失的风险承担，下列表述错误的是()A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标