2022年一级造价师考试题库深度自测300题加下载答案(云南省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】 DCL9S2N9B5I10A6F1HP1Q1E7M3S5U8K4ZW7R10I1A4X10A2H42、新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是()。A.施工合同条件B.永久设备和设计一建造合同条件C.EPC/交钥匙合同条件D.合同的简短格式【答案】 CCD7J10W6I1X7J4Y10HI3K1V9F2X3V7Q9ZB8H7U7D7L9X4Y83、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（ ）。 A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验【答案】 DCG6B5T4K9D3V9Y1HA6I10S5W5H9I10R5ZF3O6E4D3T9A4N94、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。 A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCO7D10A2E7G10M2Q9HJ6X7C1S7Z9H7K6ZY3D2R6O2G2S10W65、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACR1L7G8F1X4B4W6HN10D1F9I9W6H2G10ZF5I7G6B3U4K3R56、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】 BCB1E6E10N7L6P4O8HD8E6Y6Q5T10E1O1ZN10W9N6P2Q1S2H17、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】 CCJ2L2B2Y1L2E6W1HV2R5S9W10F5D1T8ZA9L7K2T1F4D3F98、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCJ5W1R10M8V5M8P2HP2K1E1J7V7J10P4ZK7T5N5O7X5B3S29、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（ ）万元。A.700B.1100C.1700D.2100【答案】 CCU9H6R6T5E1G2U1HH5U6I1I1M4F10N6ZO2J7C4R10Q5H10O310、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（ ）万元。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40【答案】 BCE3Z3W9Q9L9N8E7HL6Q3N9G9Z6C5Z7ZO9F5W1Q10R4J2Y211、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（ ）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】 BCZ6I2B8Z4F4W9A4HZ7U5J5T6K8F5Y5ZO4B10E7T2R9F1U912、 发承包人进行最终结清活动的时间通常是（ ）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】 CCW3F3T1E7X9R10M4HV3I8M3D8Q8E8Q3ZN1M6S3P1Y8V8V313、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCM4O1L5G7G1H2S2HZ5R9X5U4I8J7B1ZX7I3D10B3Q6L4W514、应用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（ ）。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款+存货+现金C.应收账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】 DCO5J6W1E1N5F6W3HF4I1T3M2L9H7C2ZQ6O10V5C10T5X8O915、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2 工日、3m2和0. 6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40 元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为（ ）元。A. 290 B. 295C. 2905 D. 2950【答案】 DCX8K6G6Q4K5K1A2HS5E5B9R5T6B8P8ZM3L5L2O3E5L6T516、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检猃鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】 DCI2H6T4M1Y8M10I6HD6R3S8R3O10Q2R7ZS4J3Y5W5R2G4U717、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】 CCD4Y4A1R8P3T10B6HT1G9Y5L2P8F2L9ZP7G3Y5U7H6W9L618、某预算定额项目的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.2工日，人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为()工日。A.3.98B.4.00C.4.05D.4.07【答案】 DCB2U1M10V10P6V9A10HZ6R5R5R10T10Y10O9ZN10T10W2B9R2Q6Z1019、根据我国现行建设项目投资构成；建设投资中没有包括的费用是(.）A.工程费用 B.工程建设其他费用 C.建设期利 D.预备费【答案】 CCZ10K1Q1Q3H3T2P6HK7A2O5Y5U8Z10Q2ZM2Q3W4F2R9S8O720、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（ ）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算【答案】 BCX3S10L9Y8J6B2T1HA5N4X7A10F7C10M9ZJ1I4X6I4W1G5D1021、在用起扣点计算公式T=P-M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指( )。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重【答案】 CCK7E10T4N9C10Z6R2HF4G7O6T6J7F10F9ZC7N7L4Q10J2H9T922、根据我国建设工程质量管理条例规定，下列关于保修期限的表述，错误的是 ( )。A.屋面防水工程的防渗漏为5年 B.给水排水管道工程为2年C.供热系统为2年 D.电气管线工程为2年【答案】 CCZ9Z9I3E8K5T1D9HZ8H8N1W8S1U6Z5ZC2X4W9J6I10U1G623、下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。A.机械维修引起的停歇B.工程质量检查引起的停歇C.机械转移工作面引起的停歇D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】 DCD2B8Y1G8W8N5S4HN8O10K2X3F5R6R5ZI1O4S5X7C6C9J424、某分部分项工程招标工程量清单数量为 1500m3，施工中由于设计变更调整为 1200m3，该项目最高投标限价综合单价为 350 元，投标报价为 405 元，已知该项目最高投标限价为 5000 万元，投标报价为 4800 万元，则该分部分项工程的结算价格为（ ）元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】 CCB4N8W7K9R3J4Y10HS3F3Y5N2F3R2T2ZA3P3T9Y10E4Y7P625、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】 CCD5W4Y4V1J4R4T5HB10W2V9M2V10Q2I5ZE9Y7J6N10L8R2Q426、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCM3T9X7Y2S4N4U7HL9O10H6M8U3J2A4ZU8U9O3X2Q4A8X927、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（ ）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】 BCW7H4W8S10W6A5E6HI5G6A10J3J9A8A1ZT2D10O9N9X2M3R928、建设项目的竣工决算包括建设项目()的全部实际费用。A.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程【答案】 ACT10T5C7X4C7Y6I5HU9W9V5C2J6U10M7ZI10G6A7X8N7X5M529、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是（ ）。A.土地使用权出让B.土地使用权转让C.土地使用权租赁D.土地使用权划拨【答案】 ACR4G9R8E3Y4F7A5HM2Z3C6V9X4M5A5ZY9Z6M4O1I5B8B930、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1，银行财务费率为06，外贸手续费率为25，关税税率27，增值税率13，则该设备的外贸手续费为（ ）万元人民币。（1美元=6元人民币）A.4.33B.6.67C.8.33D.10.67【答案】 CCY7Y5K4P10O4N8V5HG7K8N3L9U9I4M2ZM6B7L7L1U4T10Y631、关于合同价款调整，下列说法正确的有（ ）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】 CCV1G5X5P9S8A5C2HY2K3N5D2W3T3R1ZZ7V8Y6I3G7J9V932、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计人新增流动资产价值【答案】 CCL5Y8G4R5K7F1T4HH10M10J1V3S7L8D1ZL10V2U3I5A9F2T333、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】 DCN2X10D2E3C2P5A7HO10G1U7G8U4X9J1ZX8F1O4F1S1J7R734、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】 ACB7O10R1T8Y9M4G8HH4W5K10D7Y9H1H7ZB10Y6Y8K7G2J3F1035、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）。A. 10天B. 15天C. 20天D. 25天【答案】 CCU7K9T8J6L10O7O2HP10S3R8K4P6O4H9ZS4H9Q9N2A3Z2V336、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】 ACX10O10K9M9M3X4Z9HS1Y7N6Z10X2X5E10ZR9C9H6N7W6N3M537、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）。A. 3060天B. 6090天C. 120天D. 一年【答案】 CCI6A7V4Z3X2M9R5HD4I7D2I10A3E4Q7ZK8F5I1B4H6L2Y938、根据房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（ ）总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同【答案】 BCY5C8N7W7I9O7V1HT6Z5R7I6E8B4Z4ZY10T8E1A2J3I2V539、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因， 则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCG3S1X1H7A2P9D7HO9T6I3F10C5B3L9ZJ9C8T1I6J2Q8G840、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】 DCB1V7R9B5E9Z7Y10HL9E1C6M5E3G5P3ZE9Q8Q5L6Q7U4U1041、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。A.50B.65C.100D.150【答案】 CCF8G4W5I10D9O2U3HF10J8S2C8S5S2B3ZN6M9A2V4P1Y3S842、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】 DCK5I3H10L10V3J6B5HM10Z3V7N7Y6O4W10ZZ9W8P10U4L8T4V343、国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCA7K1S6Y2W4L2K4HF9L9R2K2H3C2B9ZP6K4V5T8G4T5H444、（2017年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息【答案】 DCU2M8B3T3A2W4Y10HM1P2I5J8S7R6E3ZN2C10O4K8U7R10S345、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔【答案】 DCA9P7F9I1E4X8K2HG2G6O5Y7R3H3Z10ZT6Q10C2V8O2X10I846、（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACJ8S2O8B8Q6J1M2HS3C5L2J1C4E2P8ZI10E3D6B8G6U6X847、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】 DCA5P8L7E3X8N9V10HF9V6A6D9S8D6T3ZX2P5V8E5K6E2Z948、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年大于，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】 ACX2V6D4W4W2Y9X2HG7X10S10O8N10A3N10ZF7I9L4Q3H2O4V949、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.593.9【答案】 BCB6W7N7U1B10C7Y4HJ7L2V7R8U9I5K1ZU2H1S9S7V9I6X850、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】 CCD8B2Q3Y1P9G4Q6HH2C6Q9F7K7S1T10ZI1H1C3M2D8C10Y251、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶段影响造价的内容是（ ）。A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况D.建筑结构【答案】 DCK8P8D1F9K9S10Z2HA9C7I9N6N8Q5D7ZR2Y10T7F7F7W9O852、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】 BCZ1M1B5M2I6V2J4HU5V10E10D4U4I1W8ZP9R5M10G9X9D9A453、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间【答案】 BCT6Y10S3N6L9J5P10HZ8V8M9T7Y7J1S3ZO3W4B10K2V9W4M354、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响 B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项 C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金 D.计日工的暂定数量可以有投标人填写【答案】 BCI7Z3N6O5Z6T7Q3HZ5X3E10H6P7N2X5ZO4K7N5U10V9H10P255、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用为 20 万元，外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】 ACP10A2Y2Y5C6Z2P6HW2F1T3S4Q7R7M9ZA1P9I8Y5P1T5Q256、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】 CCP4K2Z1Y3M3E10G7HS6U8D4I7O10V2O7ZJ4T2P7X2F1R10B257、（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACY6I6W1W4Q7R8W1HF6A8D9G1W1S5W1ZU6S1Z4Z1E6O7O158、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】 CCW10Q7H7U1H7E3T6HT8C6O1C5O4X6N9ZL4Z4J7W3B6V2S259、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。 A.20B.10C.15D.5【答案】 BCA2V5C7M9Z7Y9L6HV8K1P5N4T6G3B5ZN2B2C7Z10P8T5N360、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（ ）。A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】 DCH10V10Y2U1O9I3J8HH8G2Y4I4D10D7A7ZR1R3X6V1N5V10N161、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方【答案】 ACW1F4U8S8J8O8X5HC10T6H6T2A5V2R5ZF1D4R10L8T2T10D762、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（ ）%。A.1.83B.1.85C.2.15D.3.71【答案】 CCB7H2Y3N10E4I10V10HR3J1H7U4X10D8J5ZR6C4Z1D5F1U5W963、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.5min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.90。则该土方施工机械的产量定额为（ ）m3/台班。A.14.40B.130.56C.138.24D.345.60【答案】 CCV5X4Y6S4B7A7B3HZ9A7A1T9Y9Y6T10ZF3J8E2P6V5P5X464、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCF10Q4C10N8Q5Q5C6HA5U3E7L10U6I9A3ZP7B9V8O10M10W4N165、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。 A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】 BCI1J3G7X6P3X1U5HV4Y9M4B6B6I5G3ZW9N6L1L8Y5X10M666、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCP3B8M6T3E7B9B3HD4H4X1L10V6B8O1ZH9E2T5R9R10J3Z167、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCT9G7V2L8G4J2K5HE8E6E1D2Q6R8B1ZR10D1R8G5Y4R1E568、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为11315和11760、12860则此工程价差调整额为（）万元。A. 109. 2B. 228. 8C. 31. 5D. 140. 8【答案】 ACR3V7C2O9C7P9S1HN1I5G6P3H4W2A3ZD1N3S5J9S1O7P869、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】 BCN6U6I3P3D7F7Y8HI8G2K3U5K7A7K9ZB8L10S7C7R6H10T870、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCV8Z4T4M10A8T8O6HB9M4D1A10R6G2G6ZB8T1R6A7W4E5G671、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】 DCL3U4V4Y8E9A1K7HW10O4D5D2Q1Y4G2ZS6G10C4T5X7Q4N472、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】 BCP2J3R9K3B4D6H9HT9F8F7S4M4Q1K5ZL6X7V4E5E4S4Q673、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在510为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】 DCE1V7P4N3Z9Z2D1HE8L4Y10S4X5B3Z9ZD6V9B3N5U8X4Y674、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】 ACR3A2W1H9P9I3M7HW2J3P6N10S8K6T4ZG2L6T1N4N1U9N275、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】 CCR2O8W4J3D5A3D3HP1Q9G4D9J5W7S2ZX1I7G1T3R5X2Y176、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是 （ ）。 A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】 DCJ2A8S7L2F9R4C1HN9J2D10Z7W3S8Y10ZA3V8C7S5B7L3W1077、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】 DCW10C4S5B10R2M4V1HM7Q10Z2F6F4Y4O4ZG9K2M2G8O7Y6E778、（2021年真题）“标高金”组成（ ）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费【答案】 ACK6X10B9A8S2K10O10HY10G1J2I7O8V9V5ZN2I10G4D5A5A10U279、（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】 DCG3Y8V2N9P10I6I8HC4H9T6E7G9Q3O9ZI4O1I9V9E9T2U580、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款【答案】 ACW6A9C5J7V9Y3J6HG2N1Z7F2Y9L3Z1ZV7D9I1G4T6A6J881、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（ ）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】 CCY5K4V6G9O2K1Y2HU3X6V1F2I1G10L10ZJ10B3M6E