2022年一级造价师考试题库自测300题带答案下载(海南省专用)55.docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】 DCN7K1R10H6T7W3S4HE9Y3V9W5R3Z9H10ZI1M5O4I2R4Y8J102、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】 BCV2O1F2O9N8V10I1HZ9S7B6H10F4R8J6ZN8I5A2S7D9C2V83、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】 CCA9D3D5E4R8Z1G7HR3Z9Z2O7E1H3M5ZP3J5Z7A5J5N6E24、下列有关中标公示的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示中标候选人，公示期不少于5 日B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定C.公示期从公示的当天开始算起D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况【答案】 BCA9Q10I6B9Q2V7V3HF9I4P7F10P5Y10U10ZX7Q10N1U6C1N2P25、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/ 日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中， 工资性补贴(G2)为（）元。A. 51.2 B. 62.6C. 66.3 D. 75.5【答案】 CCA5Y1H9X7D10R2I1HP5V5N3A1I10A9I1ZW10Y9N5W6L6D6K76、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是（）。A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】 DCP2J1B8X4S2Z7N10HG5F10G5W3O5Z5D7ZP5K4E7V1D9V8U17、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法是()。A.概算定额法B.类似工程预算法C.扩大单价法D.概算指标法【答案】 CCD8M7Q9R8Q9N5P4HY2M5F3P7M5G9D2ZA1P6J6Z5X9R3X58、 小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】 ACY6E1T2F5P3K10B8HD1K7Y4B1H3S9S4ZP10G1Z5M3I6C2J29、下列费用中属于人工日工资单价的是（ ）。A.流动施工津贴B.集体福利费C.上下班交通补贴D.离休干部经费【答案】 ACO7D10I3E1N2X9D3HR1N2N10T7P6H8A6ZZ1M10N4S1Z4L5F310、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】 ACE7O3G4H5O4G2T5HS1F2X9S3A4Q6G10ZA5N9H5D6A1H6I211、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元，该总承包单位为一般纳税人，采用一般计税方法计算增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（）万元。A. 238. 68B. 204. 00C. 132. 00D. 118. 92【答案】 DCE3L1M4I4S9E6C10HN1Z5O5E6P5Q7Q4ZR9C5K2U5C1O1Y212、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判【答案】 CCM7L10C7D7V10O7E1HN5H10O4P5D5D4L5ZK7U9H7E2I3L7R1013、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（ ）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】 CCU1N9S10W8S6M10L7HK1M9U9H2O9D5B4ZG2V5G8S2N10M3D1014、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600 元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2 该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128 元/m2、190 元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%，则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】 DCQ6W5U7Y4A2Y2Z6HI2K8T5I1M3X7J5ZS10Z8C8T1F7J9S215、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】 BCK7M5X2L2G6V6R10HB6V5B3Z8P4W2V2ZL1V5Y10I7F10V9Y116、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】 DCD8K4T10G3I6B8Q1HA2J2W5D7V8B7H9ZH8T6S1I8I10J2E817、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。 A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCI10S10I6D2Q2L10M1HP1C7F3H7E10S10C8ZL9X3T5O9I3A2W218、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为 2000 元，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】 ACC1K1T1C3Z8H3W10HZ1F5J2T9I7V8X7ZM4B2D1D10J4T6M319、下列费用中属于安全文明施工费的是（ ） 。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】 BCN4R5H3A4F8B10F4HJ5W2U7K9W6G6B2ZR8P4F2X9J1D8O920、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】 BCD2K7A5A10I6L3O10HG5T3D7S5O8G7D7ZB3F1D2M9A4G5O721、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】 ACP6C1H2F6A4S1I7HS1O6V8D10Y2H7L8ZS2X5R9N2L10P9E722、根据工程工程量清单计划规范（GB 50500?2013），下列关于计曰工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计曰工数量为暂定，计曰工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计曰工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计曰工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计曰工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCQ5J10N5S7A5Y2P2HZ10A2T7F2Q1C1E9ZR8R6I9P6O9O9S1023、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCT1C10V7K4G8A1N7HB8T3V2K2T7Y3C2ZV2A3K10B1I8O7O724、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)*100%D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)【答案】 DCP1H1U5S2X3E2J2HO2H10Z5M3F3U2C5ZB5B8P9P1H5B4B125、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】 DCN4X3B7Y10X3I3H6HF8M10E2V8K6S6U4ZD6R1X10T1X10K9L826、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是()。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费【答案】 CCH7P1C9C7R1M4N1HY9K6C4V7E8T2C6ZU1Y9G1H7S6Y4B327、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】 CCJ10Z3Y8U1O4M4U7HG3M7Y9H5U10V10F3ZP8M4P9P8P3Z10H728、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（ ）执行。A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价【答案】 BCJ10Y6B1N6S2L9D6HY8F3J6L7L4H10Z8ZY4R3P6J9I9E10B829、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程【答案】 CCI2F7D4H2K6S9P3HS9H9P6D3J9G9U6ZM5B5Y7J1N6S4C730、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】 DCO10L2C4K5L3D10M5HA10O1M7I3C7S7A8ZI8M5T7W6O10Y3Z131、按照建设工程价款结算暂行办法（财建2004369号），发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15【答案】 DCD3Z7G2J1Q10D10E5HD10P1R6L4I6Z4Y5ZT5P4V10N3H5Y8Q1032、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=（措施项目工程量×相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 DCV3M8X2J4W4U3V4HG6W9X9I5N8Q8H5ZG9T2C1J9U2R2J333、根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是()。A.监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的应口头答复承包人B.监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格C.施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定D.采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付【答案】 BCM1S8D6H7C9C5Q1HC8B9T5V7W4A1U1ZN2W9Y1O8O1E3F334、（2021年真题）关于流动资金估算，下列说法正确的是（ ）。A.流动资金的估算与产品存货无关B.扩大指标估算法仅用于可行性研究阶段的流动资金估算C.达产前应按不同生产负荷下的需要分别估算所需流动资金D.投产前筹措的流动资金贷款利息可计入建设总投资【答案】 CCE6T5M5Z5Z9P10B6HD7Q8H8G3A8J9P4ZP9G3K6B6R6H10N1035、设计概算的三级概算是指（ ）。A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C.主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算D.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算【答案】 DCZ8L9G1G7E7O6Q5HK4I8V5U3Y3T4R4ZI9Y2U7N5A8G4O836、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5，则该项目的价差预备费为（）万元。A. 165. 49B. 231. 31C. 298. 77D. 367. 88【答案】 CCG2J4E10O7E8G5K6HN2E8N4X5Z9T8M6ZK7M8M8M6U4C4A337、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。 A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】 CCI4P7E4P2T10A3I2HG9Q2O6Y4W7K5I6ZE3Y1M3B10U8S9T338、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（ ）万元。A.500B.515C.715D.665【答案】 DCC10O3J3T3K9V8V7HR5B5A10I7M10E4B4ZK7M8U7T6P3G8H839、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】 CCY8U9B4S1R1U7H1HC1P2H1J8Z8M9M9ZJ2C4S5E6L10Y6D540、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACX2F5L4F2E5F8Z4HX4G8Z4I10X1S2Y1ZT5R3F7C9K2M4X341、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】 DCO8U10Z8B1E1W8R10HF3Z7I8O10B2W10N2ZP7L7H3G5S7Z1L342、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACR5O10W1A9L3T2H7HO4E4K3D7X2U7E4ZA10S9K7J5N1G3G1043、根据建设工程工程量计价规范（GB 50500-2013），关于*编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】 ACP9U2W4W4U8Y10A10HZ2Z9U2C4G9N3L7ZU10D2W7G4O1Y1S644、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】 ACL1L6F5H2U6C4B2HT1B5I2I7O9E7O4ZO1Z1Y6L10I2T1W1045、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元mA.323.2B.338.15C.339.15D.339.36【答案】 DCK3B3L5U3M3L4C5HK3Y9L2O7W9V7K3ZR2U2Q8F2R2W4L1046、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。 A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCI1X9H2S2W4E8S10HT7B2M2Z4N1O8L7ZU2I2C3S5S10E6N847、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25 个月，合同工期为20 个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6 个月竣工，应承担提前竣工6 个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1 个月竣工，应承担提前竣工1 个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5 个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCQ4G1L10L7I10P10A7HU8Z2E6M6J5O6M10ZR5C7T10E1Y6K6I748、某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为( )万元。A.30B.60C.80D.120【答案】 CCW4P4G8W7J10F8C9HB4T7B10W4U3N5R4ZQ2O5Z6E3D9D1F949、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（ ）万元。A.100B.40C.200D.800【答案】 ACZ10W7W5X7P7P2D8HF2B4E1N1N4N5K5ZX7G8Y8Q6C10M6H150、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中不应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是（ ）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.产权不归属本单位的送变电站建设费D.产权不归属本单位的地下管道建设费【答案】 ACV8L9M2W2M7K10S8HZ7V2X8T4P5K6V6ZC6O10F5D10H6O10M451、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（ ）。A.市场因素B.市场价格分析C.市场需求状况D.市场风险分析【答案】 CCI5T3O2I8U2Y4B4HG8K6F3G6A9X9O10ZT1J8J8K7F8E4X152、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（ ）。A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】 DCP8E8D1L3T3F9M2HF6F6J7J10H7O7Y6ZZ2H1K10R1T10D2E753、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCG8C9R2Y1Z6F3D2HZ7Y6I2Q1F2L7O3ZS8C6R4Q1X7V10M1054、某建设项目工程费用5000 万元，工程建设其他费用1000 万元，建设期利息800 万元。基本预备费率为6%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期年限为1 年，建设期为3 年，计划前两年各完成投资30%，第三年完成40%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。A.247.52B.280.52C.290.38D.300.47【答案】 ACI6Q8F1M8F10G2S10HC7O9G4P1C5V9X5ZR1Z8E7S3M2Q4M355、措施项目清单中的安全文明施工费（）。 A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】 DCP10H9M2Y4S2K10R7HH2E8Q8F10R9Z1X10ZN5E3O4V6R8T9B156、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】 ACF7J5I6I3I5F10L2HX9N7F2U8Z5C5M6ZX1I9S1R10N6Q10V257、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（ ）。A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】 ACM4R9D3I1D8L9S8HB3G3U10H8Q7M5Y8ZC8R1Z3N9D7W1F458、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】 DCM2Z6N1Y2O1X8A6HT8H9E6S10T7E9U9ZP1J8H5W8C1Y6O159、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 BCI7S2H1T5A4V5X5HE8K2Y3V6H1B10I10ZV8L6O6W4K6C6X860、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】 ACB10D8J2X5F1J5V10HH3G1Z7E8T5X10M6ZU1V8G4M9C3L6O261、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】 DCY4S4D6S4J5D6H2HE3V6U4D5X6N1N2ZZ3E7G8P8M4L10R1062、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（ ）。A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算【答案】 ACN9Z3Q4T6I6O3H1HL5V2E6H5M9Z8H3ZH10K1B4O7T8X4Y963、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编写概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】 ACC5R1T4W3G3R1Q3HM4P4G7Q2R9B3V4ZQ2E2U2C6M8Y4F1064、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列属于建安工程费中企业管理费的是（ ）。A.劳动力招募费B.工程保险费C.市政公用设施费D.管理人员的住房公积金【答案】 ACA9D10Q5Z6K2L5X3HW2X10H6X5O7B7J10ZD10O10X6D4Q10U9J965、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。A.土地征购费B.场外设施费C.生产前费用D.未明确项目准备金【答案】 CCH8Z7Q5U6Y6U4L10HF2M6L6U7D5A2H7ZP8U8Z5C1M10Y3D866、按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入()。A.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用【答案】 DCT9U1R10Q8O2M5I2HJ5W3O4Q6Q10Z8Y6ZF10Q2Y6Y7S4C4Q667、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】 CCT3G5C3T5Z7E4H9HN6C9U4T6M10S6S7ZL2T8A7J9C3N2I1068、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】 CCI10D3A6U3E2W8Y1HJ4B5U9J5E1G3G8ZO1C5U7J3V1D8G969、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（ ）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】 CCN5X7J7X1Y3A2P2HP8E9U8D1D9M2I1ZO3O6B9K9D3B1B870、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】 DCW1J8T2M3A10Y10D10HX7J1Q7C4G1T1P1ZJ9F9T10I5G10I8G1071、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【答案】 ACM6B6O9I3P8R3C9HT1W9E10O5R3J4V4ZG1G7C1V7P3L10Q372、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】 CCZ2M6Y9X4N2H1J6HW7A2U6J3G4Z9O6ZL1G6E10B2J7F4V1073、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】 CCD9N6J4U8N10U2P6HV6F1O10L6Y7E8W1ZQ9X9P2D3P1I7J174、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCI9F9Y1V7U10U6T10HF7N9R3T9Z9B1P8ZF1V1G10D1T2L9O375、某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为()。A.1.32B.0.76C.1.16D.1.14【答案】 CCA8B8H8R4X4A4V5HR3S5W7C1R9U1M4ZG5P5M5P2C1L7C576、某分项工程招标工程量清单为1000m3，施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3。则根据计价规范，该分项工程的结算款应为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】 CCQ8H7T1G8K10S6H7HS7H6L9U1N10X10L9ZH5L10G8H1C7B10B977、工程项目的建设投资不包括内容为（ ）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费【答案】 BCR8L3C6Z3V3Z5Y9HT1S8V2K7M3L10S7ZA5S5H5N7X7X2N1078、根据建设工程工程量清单计价规范，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 BCA10E10E4Z3C8M5W2HB2U6J6W8B6H1K6ZL1K4W10H4V3O2O179、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCP6P5T3I1G10Q7U9HU1B10B2W5W5L3J2ZW8F5E6E7J9P9U1080、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（ ）。A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费【答案】 ACA10G2I7I4F2S2X1HF3L9E2O7P9V6C10ZE9U9W5O9F6U2A681、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（ ）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】 CCY1R1Y4C6E2G6A4HG5I2U3I10