2022年一级造价师考试题库点睛提升300题有精品答案(吉林省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。 A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】 DCD4W7Z8W2B7D1V6HR8M7G1K9Z5I5C3ZV3J8B2U4A7L7A52、下列各项中属于清标工作包括内容的是（ ）。A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定【答案】 BCP10W4Z1Q5F1G10J9HW3A6M3F4M4P5N10ZS2M10L10A9Y9Y10T13、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费【答案】 DCF3B2A2G6G9W7C10HD2O3K9K6O7Q2X4ZG2W1F4Y8A8E10B74、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】 CCL8G9B9S3G7S1X10HT4I6Q1P1D9C3V7ZI10W7N9H5J4Z6G55、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 ACY2D2R9G1W1D9C1HB5D5X7S3F4T4K8ZY6B6N9O8K3H5A76、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。 A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】 DCS9M4A8Z1S4D10M4HS7S8H5C10I6K2Y5ZF8H6N5R2V7W9F77、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACL5Y8F8D10D8U8N5HY1P2Y9Q7I4B3N5ZO10M9B2P2M6R9F48、（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACC7V6J4P7K1Z4V4HB7H1H1X7R3E1N1ZB6B7N2W1S1S6F39、概算定额与预算定额的表述正确的是（ ）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】 DCF3R2H9D6V3H5H7HB6U10V10T9U10Y4X7ZN1V10V5Y9F2G4T710、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（ ）。A.大型机械设备进出场费 B.引进设备检验费C.临时故障排除费 D.机器损坏【答案】 CCZ3Y7M7M7V6Y5B3HE5B9F2Z1P2T3N2ZO4M3I10U3M5U4C1011、某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为()。A.到岸价*影子汇率-进口费用B.到岸价*市场汇率+进口费用C.到岸价*市场汇率-进口费用D.到岸价*影子汇率+进口费用【答案】 DCK8U7B5X4U6C5T10HE9J2X6V8W10G2H8ZX9H7N2N5R1W8V712、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】 DCX3D1V3P8F4E7U10HC1Z9Z6Q7B6K3C9ZD3P3M1R10K6H4J413、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】 ACZ6A9V4D1I4T4V5HG8Q7V3S5T6W7A5ZS4P7W6J7G8M9W814、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（ ）。 A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费【答案】 ACM9B6W7Y2S7Z6J6HI3E8K10H6J6R3D1ZQ6F9A3T1F2P4F815、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACT2J8Q9F8Q7L3O1HT7R10C5T6B6L8R1ZB4E8K10R9X2E2R516、 根据房屋建筑与装饰工程计量规范GB50854-2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20【答案】 DCK8D5B3E2K4V10Z1HU8K9G5I1I10J8W6ZR4U2K10R7W7K5G717、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为()万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】 ACN2N6N9N4U6T3P8HH9T7A6U9Q9E4C5ZO5N10M10S9Y6I3A1018、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为 3300 元/t、3500 元/t。实际结算时造价信息发布价为 4000 元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（ ）元/t。A.3650B.3450C.3825D.3625【答案】 BCV10Q3L5B3B8O6T7HQ2D2K9H8R6D4G7ZL1O2I5Q5Z10V5O319、在机械工作时间消耗的分类中，筑路机在工作区末端调头的时间属于（ ）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】 CCJ4S5L4Z9C8T7U7HO3C10R1W4N3O7O3ZB9L9U6H5Y6J5V420、用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338【答案】 CCO10H2F10N2N6J10H6HG10B5J5L6P2C6X2ZX6O9Q6U3V5S5H321、下列各项中，不属于资产负债表中资产组成项的是( )。A.货币资金 B.资本金C.在建工程 D.固定资产净值【答案】 BCM1J1C6Z3C10K7H5HZ6H5J10R10U8C1L5ZC2M2N7N5Q6N1P522、某项目发承包双方，根据建设工程施工合同（示范文本）GF20130201 的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为 5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。A.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为2200 元/t 时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为2050 元/t 时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为1900 元/t 时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为1700 元/t 时，单价应予调整【答案】 DCX9J5L5Q6M7B9O6HA5E10T8O9T3Z5D8ZK5H1V10K2T2X7E123、在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是()。A.砂浆的种类B.砂浆的配合比C.砂浆的强度等级D.砂浆的制作方式【答案】 DCG1M2P3P10G8C8R2HR6S1N2D9G6G5Z1ZM7U5E2Q3O1M7Z224、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】 ACX6M3L9E6U7P1V6HA7D5G5I6D8Y2A9ZG9M8U6G8J5A9F725、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】 DCT7Y8T2J7R3E3K3HG7T6B4F9X8G2J6ZH2R8X3V1D4N9O1026、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出 拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称 ( )A.设备系数法 B.主体专业系数法C.朗格系数法 D.比例估算法【答案】 DCC7B7A6J9Y9S7H1HP1F6K7N10R10F2Z3ZM9W9V5P7V10I3C727、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。A.折旧费B.维护费C.人工费D.动力费【答案】 CCC8O8J5Y5H3A7T1HS1W1M6Z8F5T9G8ZL9V6K5D5B7E6S928、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标 B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定 C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级 D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】 DCC5M10V1L8D4Z10O1HX5P1V3G2U10L5T3ZF1B2H7S6U4S1J629、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8 B.2376.0 C.2362.9 D.2352.6【答案】 BCJ6I1I3E8K9F3B3HM8E7E9C5T6I5W9ZK3H6F10H2A4V9W230、某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝15工日。若用工按100元工日、窝工按50元工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元。A.41250B.41750C.42500D.45250【答案】 BCL8O1L7Q5F1Y7I8HI9I6R4D8P9G3Z7ZB3D3D9Q3N5W9Z431、（2016年真题）国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】 CCF6W2R4B1L3L4U6HO1M3S9D5C5J10F4ZK10V3P5O5B3L9J132、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCY1J4Q9Y2D1Z9P2HP1O4T6E5G3Y1D3ZA6F7I3B6N8H3H533、（2018年真题）按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】 CCW8D6H5A5A10W8E4HP4N6D9J1Q5S6F3ZK9H1G3C6H7W3E634、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（ ）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】 CCS1I1P1L10G7I5H5HQ3Y9C9P9B1A2C5ZN4O7K4P6N6O9O235、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】 ACS2C9T7T3W2W1L1HV6F6K4V3V4F6F6ZA7X7O4Y7W2U1H136、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（ ）。A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量×损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料消耗量=材料净用量×（1+损耗率）【答案】 ACN1K2M2K8H9E1C6HL6Y6E4D6S4R10C4ZI9C10L5A7G1M2N337、建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级表示（）。A.分项工程项目名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码【答案】 BCC4N5P3M8L1G6E1HE10A4F2M6B6V4V2ZN2S5I5Q7A9Y7Y438、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。 A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】 CCE1R7A3Z9J6D7Z10HH8A1C9J10I8T6F5ZI1P3I1D10M7X8A339、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】 ACF2M4M7S5S10S4O5HK9Y10E3A8M5S1J9ZW4H4U3F2L3M7G340、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCN1Q4U10Z3V4J1O9HH3A2S1J6F10W6H9ZO7T8Q10M4D6Y9P641、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 ACX3C8R5B8Q2D8J5HD4X8Z10G3S8Q8M10ZA6B3E5X7J6L4E242、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（ ）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】 BCT6S7T7K4U4J1I10HV10H2I6R2K7M7W2ZO1B10G4Q4U6W1V643、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】 DCB5W7U7O7Y7L5O7HX2O4C8J5Z4H7X4ZP10M9Q5I7Y9L1F344、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）A. 国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】 ACJ6Y7F10R4K2K6B10HD3T5F7H4V10U2A2ZG6S5B4U10E8A1R145、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计曰工【答案】 BCK6R5Q4L3B3B4H6HW1B7A8N6W9K7Q8ZS5W4S1N8U10O3M546、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】 BCQ10D10T7O4U1M5L3HG10M3B7B8H6A7Q5ZN2A6A1Z4G2J2X1047、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】 BCG7O6Y1K1K6V3B5HA4F4K4D2G10L9T9ZW2Y7E3A6Y2Y3E1048、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（ ）。A.土木工程B.公路工程C.装饰工程D.水坝工程【答案】 CCS8M6Q1L1W1U1Q2HQ9N10W4J9L7C10G6ZF5V10P3J7U1K5E749、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCA5L4N4I3J9M5V2HO6T2L2T6J10Q8U7ZY8W8Z5Z4G1K10H750、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。 A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】 ACO4I5U8Z6A3F1H2HI2Q1M8Z1E6N9W6ZB9H4X3G6F7O8C851、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（ ）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内【答案】 BCJ8U6D9Z1J6E3U10HZ3W8P3K7L2E4K9ZK2F10G2U3S4V8Y452、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件【答案】 BCD6S4C7F3O6B2B10HX6T10Q2C10P7F8Q7ZB2P10L9G2J5L8G253、定期休假属于人工日工资单价组成中的（ ）。A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCG1X6F9X8J1U8K7HM3Z7E1E5R7C9C2ZZ7Q3R8A2R10T6E754、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。 A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】 ACT5C3H5J1E4O6R2HI6N10U10U2J3E6S5ZL5K6W4D5A2S10X555、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCK4F6Z4I6R8Q4T8HA2Z7F10N9S6M10C4ZR10S5A7E8T2A5H156、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCK4H8F10Y7L9Y10M5HZ4K3U10H9B8C3Z7ZT5L5J3Q6P5S3J857、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCF1N9E8G1O5R5U3HA5N10Y3I7Z4O8L3ZP7V10O6Z7Y1O2O958、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】 ACV3H7G3T5G10A10N8HJ7S7M1F2L2P7Q9ZB10P6E7F1K6S10G759、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】 DCE7Y7F1C3N8Y7H7HN10E5Z10W7V6G2Z2ZF4X2L2V5V6B9A160、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】 ACW3L1Q2V2Q10V3U5HU1I8D1P10W7F6A5ZE5O8V9J5C9S3X861、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写【答案】 BCH5A8U7X9L7V1Z5HP7B5L10H6V1M9Y9ZZ7Q3X8R5J7X8P262、关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重复C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【答案】 ACK5N8U9U3I4T2P10HU7Y4Q1E4A3R9C7ZR6I6J1B3I10K8T663、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（ ）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】 DCU8Q3W4T9N1B10U6HT4I2H7R4D10A10D8ZK5F9A1K2P8B3E264、某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3% ,市、县城市维护建设税税率分别为7%、5% ,教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为（）。A.6198.0B.6201.6C.6204.8D.6208.6【答案】 DCI1K1M10B8F7W9W3HA2D2Z7Q4K7E4L9ZX6V3B8W4Y10D9A465、招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件。A.15 天B.20 天C.25 天D.30 天【答案】 ACS4A4D8A3Y1R6V1HU8T9H6E2N3W3H6ZI4E8B6C4O9Z4Z566、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。A.480.93B.488.94C.551.36D.632.17【答案】 BCB2E2K5I7V6Z2C8HR4W10V5K3T7P10D4ZX3T6F1J6B2W10B667、根据 FIDIC施工合同条件通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（ ）。A.实际分项工程量变化大于15B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 BCF8M1T4G10S5C7S4HB6M6S7T3X1Y3D1ZG2D10H9U4D8D4D668、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】 ACT4Z1L8L1L2T5O10HD10Q2V2R2B10P2C4ZA8X8G5T6W9C5C169、下列有关预付款担保的表述，正确的是（ ）。A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式D.预付款担保的作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保【答案】 CCI6A7F8R3L6D1S5HN3W1H8E4J3L7G10ZS9Y7U7K8C2B1L170、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产 40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的 拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】 ACA3U5U3Q1P4Y1K10HP3M8G1C7V4K3A2ZV2O3H3J4N7Y7R271、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90【答案】 ACZ10Q7N4A7F6G7E1HJ3N2C10O10E8V7X10ZJ8S10C3B1P1J10P372、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+在产品+产成品B.应付账款+应收账款+在产品+产成品C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D.预付账款+现金+在产品+产成品【答案】 CCS2N4W6M1Z10V1T5HZ3K8K2H1H2G4J8ZC1F8B4Y2P10M9Q473、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（ ）方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【答案】 BCS10R7B5O7O6T4Z1HG2V9Q2E9W10V1U4ZA5P5D6C10E8C3E774、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额【答案】 CCC6J9F7V2I6I9A5HS9N5S10J3A5A1G3ZM6J5U10Y1A7R10F775、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。 A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】 BCN2R10P10E8B4L1S6HW7E5L7S5M4Z6X7ZU6D1E10E7X2L7M376、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCY7W10D3G8U7A1S6HJ2U5D7L10N3D5I2ZO5M5W7E1R4W9M777、用水泥砂浆砌筑2 m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113 块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3【答案】 ACL5C3O2T2A6H5N10HO4R5O1D8O3X9R3ZC4I1N9R8O3W10U878、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投、标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在标段已被确定为中标，其标段的评标价应为（ ）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】 CCP4H1F8P7X1O3U7HR9R2P2H10G2H5B7ZP9R6L3B6J4Y7R1079、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（ ）。A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费【答案】 ACP2V1Y1F6L8J2W1HM3C1E4C9Q5M4U6ZN10R7Q7I10C8M1I780、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】 CCN1T9E6X10P3S6P4HL5Z10D10F1F6F2Y6ZB7V8Z1I9J10X1O1081、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。A.工程设备估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费【答案】 ACV8A10U6L3D2E7M1HN9A6B5E9G9W5K5ZL8M10A1B4S6O7W682、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（ ）。 A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费【答案】 ACL5R3