2022年一级造价师考试题库通关300题(附带答案)(山东省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】 BCL1H3F2R1A3Q3Y6HX3L2T9J4A2V6Y6ZA10J10B9E2D6S9E52、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（ ）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】 BCC5U2N6W9X7I4L3HA6U4J9Y7M1P2J9ZH9B9G2V5Y1S2Y63、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量×相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价【答案】 CCQ10L4O6G9B8N3I4HP6A7V10M3Z2G3Z9ZT3W6P2W6N9A1R14、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACH4U6M10X1I1C6P2HZ4J9X6S10W10Q6L2ZS1W6S2Z8L9R4C105、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】 BCB6P10K6C2F5P1S9HS9C2X1U4K1S5E1ZH9N1D2J2O3O7X36、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用.扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】 ACG9U10L2V1U7B6N9HA1X7V9W10P4L10S2ZB10Q3A9Z1K5N10A47、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】 ACS4Q3X7W6R9E1O9HO7I1R7U2M5A1N7ZD1D6V10G4V9V3E78、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（ ）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 CCP3F10Z4W3K9O3W6HL6H2M3J3B4P9P9ZO3K1N1A6G8W10G79、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。 A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】 BCG1J6V7A4N9E3E8HQ4R3X3D6K3D6N4ZG7V1C6Z6I3I2T710、在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（ ）。A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例【答案】 DCU9T1R3M4Y4X4F5HP8E2Z10N2R2Z9U2ZE3S3U10S2N1Q4Z411、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金【答案】 ACM7V5Q2I9Q10E4M5HF3N5J10R5V5P7C2ZZ8O7B8P9G1M10V412、下列关于投标限价的表述，正确的是（ ）。A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用【答案】 CCF5S9I6G7C9F2M4HJ7K2J2O4Q2U2S5ZF4T5U9E2C7K10I813、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用【答案】 DCG6B1B4F1S4T1P8HA9X2V3O6L4W4F2ZK1B8A1O7Q10B9S314、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力 费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设 贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3OOO万元，利率为7%;当年没有 任何新增贷款。则当年的经营成本为（ ）万元。A. 5000 B. 6130C. 6630 D. 6790【答案】 CCM3L6P3K8Y3V10N8HL4Z5A6O6I4Q9B8ZT8L3R4L8Y1R8A715、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项 合同估算价在（ ）万元人民币以上。A. 50 B. 100C. 150 D. 200【答案】 BCH5I5B2H7D1E7F1HB7H7T10F5P5B2N1ZU9C9B10H9A9X1M916、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300 元/台班，租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为 35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30 个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 工日；（3）场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCZ7D5W8O3Z9H10X8HS6W5O2E9A10N5G6ZH8E2P4Z3E3H7R317、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】 BCQ4O9J9X3B7E4X9HC6O4D6I2B8K9L10ZF6Y3D10V1K1N4K918、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（ ）元。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】 ACK4M9R4K7E5H3K10HD10M7J7C7E6T6T8ZM7Y2J6B4H6P6P819、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。A.提交竣工结算文件之曰B.确认竣工结算文件之曰C.竣工猃收合格之曰D.工程实际交付之曰【答案】 DCS8X5T10W5M3Q4V4HB2V2D9S4N10S9M2ZQ1R1L3G5X8E8Z720、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（ ）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】 DCF10L5C1A3K6L7O7HF5T10K10P5I3A9R9ZD1N5P9K5Z10W10Q121、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【答案】 CCV2E10B2J7F9Z5N3HZ5V10N6H7M5C2E5ZD1D3A7M2O2B6W422、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（ ）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约保证金退还给承包人C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%【答案】 BCG5C3V5U8Q9O2P7HD3V2I2G7Y4G6K8ZF2Y1S10I10B8H10M823、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.预备费B.工程保险费C.商誉D.生产准备费【答案】 CCN2W4W7O9R7P6C2HG4C10D5A1P1L1T2ZX5T1B7R7N7Y4K924、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 BCT3V5T3O8I4E2D2HN6K8L2P8I4H1Y4ZW1F3S2V10H1P5Q625、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整【答案】 BCE2U2Y1G8V8G6W4HK3V7D4K3S3B8L6ZI3D8X9G7J3W2X426、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据【答案】 CCI6E10B6F10V2P1V4HX6M6Y8V7L3L10I4ZI9H6L9D1F2W1H227、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案【答案】 BCF6O7F8X6A1E8M5HD2F2U10Q6M4S7B2ZG4F6U10G9T8K3N328、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价增加C.建筑物周长系数越高，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】 BCA5I3Z6W6I2G1X10HK1P8X1O2J10B3X3ZV6S6D8B2U3F1V629、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】 BCP10A2L6K5F3I5D10HJ5D5C1J2F4E7F4ZN6J6O9M5T8S1L130、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 ACE6R5Y6N6Q4A1L9HF1A2V7P8F9K10D8ZL8O9Q2B8U4D2O331、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】 CCG3L3S1O1T3U8E7HH1Q9H7A5E10W2N5ZK3Y5N8X6L9Y1K932、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安 产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该 企业冬雨期施工增加费费率应为（ ）。A. 0. 075% B. 0.094%C. 0.1% D. 0.125%【答案】 CCD5L2P3R3D3K6T8HV8L5K4E1B8P8F6ZP9B8V3L6U6W5C333、在投标报价过程中，下列有关询价工作表述正确的是（ ）。A.询价除需要了解生产要素价格外，还应了解影响价格的各种因素B.通常直接与厂商联系所得到的询价资料比较可靠C.在劳务市场上招募零散劳动力，可能带来费用较高的风险D.应先签订分包合同，才可以进行分包询价【答案】 ACV10S7O6G2K6P3U8HI1T10E1C4X10R4T4ZU9Q10P4X9X1L1J634、根据标准施工招标文件（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单【答案】 CCA4T10J4U3S7Q6A5HI6Q8P7L3B7U7W3ZB2O9N9C9A3T5H1035、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】 ACF3P10P6A1B3V3Z5HT6P6V4E1T8Q3I9ZR1F5I7R2P9N8K136、 当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括()。A.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【答案】 BCW8U1U4T3H9M10Z6HX9S2N10V6J1G5G8ZC7Y10W8S2R3T2C237、根据营业税改征增值税试点实施办法以及营业税改征增值税试点有关事项的规定，下列选项中，属于小规模纳税人的是()A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位【答案】 DCC10H8I5Z4C10N4Z6HM3C7V6Y5Z3B7K3ZG5V3B5J8Z10M6I138、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（ ）日。A.20，10B.20，15C.30，10D.30，20【答案】 ACK4B9R10R9A5B3H1HY2C2N7P2H7O9P10ZH10D10F8V6B6I3X639、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（ ）。A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价【答案】 BCK1I8D9O3K3C8D2HR3C7E3E9Z5P6I4ZU2W4Y1C3J10E6N940、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】 DCS1H1M6V6Y4Z3V4HX8I4A3A3I7G10J4ZV4Q9N6C8J5T1U741、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】 ACF8H5Q5G5D4I8V7HI6Z1L7O4I7R9N10ZX9P4C9S2P2K7S842、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】 DCT2Y4U8S2D7C3J4HH6T7F3X6P10W5T6ZZ10M10J2H8O1E4G143、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCI4R7Q9O5U6Z5K6HL7D4R1O3Q8V2O5ZR9I3S10M10F3O9W444、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2。A.6.30B.6.56C.6.58D.6.67【答案】 CCU7D6Y8E1Z6X2M8HO10A5Y9L9S4H10U8ZB9V4I3P3U2G8R845、根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（ ）。A.全费用综合单价B.成本单价C.计日工单价D.实物量单价【答案】 ACQ6C2Y6T1G2Q6K1HF3D6M1J3E6F8N10ZJ9B6X3H4N7Y6R146、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费【答案】 BCU4G9O6C9O5K1H5HG7H10Q9A8K5X9Q9ZE5A6I9C1P9X2W547、（2017年真题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】 ACP2U2T3U10Z4K1C10HD3E10H10S4C9P1F5ZR8Z8A9W10I7R5V648、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费中文明施工费的是（ ）。A.工程防扬尘洒水的费用B.建筑工地起重机械的检验检测费用C.临时排水设施安砌、维修、拆除费用D.现场围挡的墙面美化、压顶装饰费用【答案】 DCU7A9Q3J5N1C5N10HL2G6O7H4Q2V3T5ZB9U7O5T3W5V6W1049、下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（ ）A.分部分项工程量×工料单价B.措施项目工程量×措施项目工料单价）C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金【答案】 CCJ3P9A2L5R9E4R1HM9N8H8N3V9N9X3ZF2Z9P7T5I9W1Z650、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】 ACI1O1E9R9X4G7S2HJ6S2J7Q6V6V2I1ZG10H8N6T4L6B10I751、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（ ）。A.工程量清单综合单价=定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【答案】 ACC9S1S2K6N9P7B1HZ8Q3W10O4V1P9U6ZQ4S2M10E3S3I8Y552、FIDIC施工合同条件下，为使承包商有较充裕的流动资金用于施工，而允许承包 商以保留金保函代换保留金的前提是，保留金已累计扣留到保留金限额的( )%。A. 30 B. 40C. 50 D. 60【答案】 DCC6O3B4L10N5Z3K8HO1Q2V9D6V8M5Y1ZM1F10R10P9C2X4O353、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包 B.EPC总承包 C.设计施工总承包 D.工程项目管理总承包【答案】 BCL1B2W2V7V8K10F6HS4W7L3J8S4O4U3ZM2N6B4N2J1G6J454、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.949B.0.994C.0.989D.1.307【答案】 CCL5C2L7W8M5U3O10HF3U6Z3O6G8H1J8ZW7F8X5T9W8T7J955、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（ ）以内。A.±5B.±10C.±20D.±30【答案】 CCO3K9I5K4U6I6N8HS9T8A2X9B3E5T4ZR3T7R7O6W10T2Z956、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的11.5计算【答案】 ACC5A8Z9O10L8X6O5HW4Y6J2D7W8Q2F10ZP10I3O9I10F4W7U157、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（ ）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】 DCH7K9X8K2Z7G3C10HH6J1K2E6Z7Q4H5ZE7W1M1V10H2F9X358、机械消耗定额的表现形式是()A.机械数量定额和费用定额B.机械数量定额和时间定额C.机械时间定额和产量定额D.机械产量定额和费用定额【答案】 CCB6W4N7K6Y8O6M1HR9H6Q7G6E3D4Y4ZF8O2P7Y4W7C3K859、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】 BCZ3O9B6I3U9Q9U9HX10D2I8M6P3F8H2ZR3T4U7R9B10D4N660、询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（ ）。A.材料询价B.劳务询价C.分包询价D.施工机具询价【答案】 CCR8W3Z9I9Y6F7M2HF8T9M3F6Q5E1B8ZA7Z3U5E3K9C4A661、下列不属于建设工程造价指数的是（ ）。A.消耗量指数B.人材机市场价格指数C.单项工程造价指数D.建设工程造价综合指数【答案】 ACG4X1M4R3E4U3S7HJ10C10X6B1C6B5X2ZX4S6P3Q2L3T6R362、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（ ）。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额【答案】 DCH6V10B4U10H1B3R10HP1H1V10D1Y6U3R8ZA2I1I1U6K3J7Y563、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=（措施项目工程量×相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 DCP8K3K10G4X7K3K10HK9E7W5X4D8E9H9ZK8B7H3T2A10M10C364、用11水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，假设瓷砖损耗率为1.5%，砂浆损耗率为1%，则100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为2mm）分别为（）。A. 4444块、1.00m3B. 4394块、1.02m3C. 4386块、1.05m3D. 4387块、2.00m3【答案】 BCZ2V5H9S5G6W7J7HN10S7S3L4Q8O10Q3ZI7D5F6J10T7F1B365、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。 A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】 ACA8R10B7S8T9K10T2HU6P7W1Q9W8W9M6ZD7D5D2F5R6Z8I266、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300 元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20 元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（ ）元。A.2255B.2285C.2480D.2510【答案】 BCW3I7O4W10H10G4Y5HR8R9Z7Y8H10S3Z4ZK5Y10P10Z3T5I9O267、根据房屋建筑与装饰工程量计算规范，措施项目清单的编制依据不包括（ ）。A.施工现场情况B.常规施工方案C.拟定的招标文件D.施工组织设计【答案】 DCA9Z7G4Q8D5P8U2HH5B3K9K1L3N2U2ZT10B3I8B10B2Q6G468、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（ ）。A.基本建设项目概况B.基建结余资金等分配情况C.主要技术经济指标的分析、计算情况 D.主要实物工程量分析【答案】 DCZ5U1Z5C10E4U4X9HH4G7X6M9I1O3G2ZA7T3I4Z1H9Y2W569、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类，其内容不包括( )。A. 工程延误索赔B. 加速施工索赔C. 工程变更赔偿D. 工期索赔【答案】 DCQ2M1W1U6F4J3D9HA2P2C2L5T7D2N3ZA9W7S6V7Z1Y10O1070、2010 年已建成年产50 万吨的某化肥厂，其投资额为10000 万元，2015 年拟建生产80 万吨的化肥厂项目，建设期2 年。自2010 年至2015 年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2 年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】 BCG7Z6H6C1Y5D3B8HI10K2G3V9R10W2V5ZY7D5Y9K5H7Y9G271、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则【答案】 BCF2U3L7U7F4J2L7HB3M10N10O5U5G9C4ZS8R5G5H7L4T10K672、下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（ ）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费【答案】 DCE5W9N4J8Y3Z3A10HJ1Q1E7V5B9H6G1ZO4K1J2X1C6D8O873、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数【答案】 CCR1Z6I4M6D6J8X5HO3G9K4V2I9E6O5ZV7F6G10A6A3U7T574、（2020年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 ACT1O3E2H1U8X10D8HK4X9F6A6I3H1S10ZU3M10V6O10N6U9T475、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（ ）A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.工程监理费【答案】 DCB5T3U5I8R6S4V8HH8F1I7X9B8B2E5ZS3H7B8G10N1M2T576、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（ ）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】 BCN4Y2X7I4D7O1G4HF9W8S7A2W2R1E9ZN6J3B7L8D7F9A777、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A.90B.80C.60D.50【答案】 ACW6B5O3V7Q4S4H5HC7R10U1D3V5K3D7ZC2S10U9P8P2U9I778、根据建设工程工程量清单计价规范，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（ ）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价【答案】 CCS1Y7T2L4Y8D10K3HT3X9L3B2C10R2K5ZM3I3Z5W6J1A2S579、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】 BCQ6F6R1C1M2Y4J7HF4Q10V9W6F5L3E1ZM3H3T1P1S2P9W480、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。 A.总体水平分析B.构成分析C.影响因素分析D.索赔分析【答案】 DCN8M1Q2L9O10N3L2HA3X4R1Q4F7Q3U9ZT3V4A7R9M8Y9W581、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACM6M10E