2022年一级建造师考试题库通关300题（名师系列）(辽宁省专用).docx

一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、发包人在接到承包人返还保证金申请后14 日内不予答复，经催告后14 日内仍不予答复，应当( )。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】 CCW3F2F10J7K7C9O9HD10Q6X2P9G10B10B8ZV1Z4W1M6O7Z1Y22、关于投标保证金的说法，下列说法正确的是（ ）。A.招标人在收取投标保证金后可以借用投标保证金从事与招标活动相关的事宜B.招标人只需在书面合同签订后5 日内向中标人以外的未中标的投标人退还投标保证金C.投标人撤销投标文件的，招标人有权不返还其投标保证金D.各地区、各部门可以根据具体地区和项目内容新设保证金项目【答案】 CCK2D2I4U4S1Y1C3HP3P1W6N10M9R4L3ZT9U10E6H4V10K1S53、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。 2016A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员 B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上 C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资 D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】 DCW8E6F1O5D5H5H7HC6Z6N2D8H3N5X6ZE1P1G9G1D10L6C14、根据水下文物保护管理条例，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A.遗存于中国内水的起源国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】 ACG9I4E8Z7R6X4U6HL3J8P7E9A3B10G10ZT10T8N5P6I3K9Z65、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是()。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】 CCQ4Q6A7J4G6I9H1HN9E1Q7A5Q2J2S10ZZ10W9N10J6X5B2W36、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对项目具有()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.占有权【答案】 ACK3O7Q4A9C8A2M4HB3L9A1U9F8B3L8ZB10Z6U7G4N10N8O67、根据建设工程安全生产管理条例，下列属于建设单位安全责任的是()。A.对施工现场周边环境采取防护措施B.向建设行政主管部门报送安全施工措施资料C.审查专项施工方案是否满足安全生产要求D.保证施工现场的办公、生活区与作业区分开【答案】 BCM7C5I10D10X1I7I2HW6C6Q6L10A6P5Y5ZB1L9T7W6P1Q5Y88、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10 日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7 月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（ ）。A. 2006年4月1日 B. 2006年5月10日C. 2006年6月10日 D. 2006年7月20日【答案】 CCA7N1H8V8Z2Q4U5HM1T10O7N3F5J8W9ZJ9B6D4K5H9F3T29、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（ ）。A. 无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B. 实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C. 实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D. 建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】 DCK4E3B4A9Z5S9H9HP3P3T5E5V5Y7F5ZI3B2P5U2W10S10I610、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（ ）。A. 在本单位连续工作不满10 年的劳动者，均无权提出签订无固定期限合同B. 无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除C. 无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过3 个月D. 签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用【答案】 DCD4J9B1Z3D7H3B9HR10Q10X5F6I5P3Q2ZJ5F5O9V6F2E5Z611、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。A. 甲施工企业B. 乙施工企业C. 丙施工企业D. 三家内部约定【答案】 ACC5F4T2Q2D9U9C4HL3D2I10A1F6Q9F7ZC6K1K4F9N5D6B312、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是()。A.质押B.抵押C.留置D.保证【答案】 DCB2Y6O2T2A9X3P3HT9A6Q8X3M5K1A10ZO4R3U1J2I8Z3Z413、 某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。A.2015年3月16日B.2015年3月31日C.2015年4月7日D.2015年4月11日【答案】 CCW9D6M1H10Q2B4K1HB9U7J10P1A8G1Q5ZZ6I6Z8E9K9S9G214、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据民法典，电梯生产公司的回函属于（）。A. 要约邀请B. 承诺C. 部分承诺D. 新要约【答案】 DCI2K6G5K3R6N7W6HZ2T9E5W2K6A8G4ZE10T10U5Z5T9H2P715、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地 B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还 C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任 D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】 BCN6N1E5S10I4G10Y9HN8W7F7J5M2S4X3ZO10H2C5A2L4Q6Y816、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该级事故应由()负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】 CCO6D7E4Q4P4V8U1HR6R8O10Z1W5J3K8ZJ10F8B4Y8I8H9S1017、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明()。A.要约不能撤回B.要约具有法律效力C.承诺不能撤销D.要约邀请具有法律效力【答案】 BCW6I8B5T2X9A8O9HE1Y9E3T2N3H3G4ZB2T5U3E2H6Z9Y518、一级建造师的注册条件是（）。A.应当具有高级职称B.无违法记录C.受聘于两个以下相关企业D.达到继续教育要求【答案】 DCF6Q8J10K2B6R10C1HQ7D4G1D6I1B8T5ZP4P6N7A4A9L8B119、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【答案】 DCC2I3W3E6R9T7O4HT1U2J5Y4Y10M8F2ZX10W9G1B5L7E5C320、按照建筑业企业资质管理规定，)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质，由()负责。A.国务院国有资产管理部门B.国务院建设行政主管部门C.省、自治区及直辖市建设主管部门D.该类企业工商注册地的建设主管部门【答案】 BCN2C4U9T2M3N1P9HX4T7D10U5J10A3B10ZW5A2I10R6Y4B8X1021、人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（ ）。A. 原告未经法庭许可中途退庭B. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D. 被告经法院许可中途退庭【答案】 CCY7H2T3P4N9Q7B8HW10E1P2X9K1E6G8ZT2U8G5J5D4T8W422、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政诉讼的是（ ）。A.罚款、没收非法财物等行政处罚决定B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解C.限制人身自由的行政强制措施决定D.对于行政复议的结果不服【答案】 BCV9J3T9T9S1N4F3HG5D8Z2S3H9D10Q8ZW8K5G7F7R8R9O923、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A.监理工程师办公室与工人宿舍 B.监理工程师办公室与工人食堂C.监理工程师办公室与木工车间 D.工人宿舍与食堂【答案】 CCX2S7P3P8M5Y8H3HK2G4C10F9C2E3A4ZF1O2H4R2Z6G8Q324、为了更加有效、合理地利用能源，在节能方面的错误做法是( )。A.加强用能管理B.采取技术上先进、经济上增长的措施C.采取社会可以承受的措施D.减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费【答案】 BCC9C9X8S2H3H7A8HS3I3X2N8S2J1V5ZG9B2U10L7Y5Q3E825、某建设单位通过拍卖方式取得了一宗建设用地使用权，在签订土地出让合同后工程开工前办理了一系列手续： 建设用地规划许可证、 建设工程规划许可证、 土地使用权证、 施工许可证、 质量安全监督手续。其中排序正确的是（ ）。A. B. C. D. 【答案】 DCK6D5H9F2I7K3U9HJ4F8V10I10G4H3R8ZO3C5I2L6Y6F10M826、关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】 DCX10M5R5G9T10U6P9HG5R7Y6T7V7E6J6ZO5S4K1Y4F9S6N727、（2020年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】 CCV5D6E5K5H7F1C6HM8U2A5K3L2Z4B4ZV8K9R2F10P6T1P528、根据建设工程质量保证金管理办法，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】 CCH1U7R2H8L9K6J1HT5P9G9F3Z2T3Q1ZC1A6C5K4D1K1C829、仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。A. 发出B. 当事人收到C. 申请撤销期限届满D. 作出【答案】 DCM6Y1Y1O3F8H3X5HN4H9X4S9X6B9R6ZN9I5A7X6S9O2I430、建筑法规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（ ）向批准机关报告情况。A.中止施工起1 个月内B.15 日内C.6 个月内D.及时【答案】 DCA9W6C4H9Y7A6Y2HK8J10M5B2Z9B6M10ZR5W2U6R8O3G1B1031、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。（2016）A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】 BCW7E7J1I5V5D3L1HB2N10N8H5F1S9X1ZP3R9D2F8A7M1G932、某工程施工合同履行过程中，双方因质量问题发生争议。施工合同中包含仲裁条款，下列表述中不正确的是（）。A.双方当事人可自行协商解决合同争议B.一方当事人可向仲裁机构提出仲裁申请C.一方当事人可向法院提出诉讼请求D.双方当事人可提请主管部门主持调解【答案】 CCF5H2B5I5K8L2T7HR4Z5U6K4L9D4N3ZK6C1Q8E4Z6V8Y133、实行施工总承包的工程项目，应由( )统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。（2012）A.建设单位B.施工总承包单位C.监理单位D.各分包单位【答案】 BCV3B6K3K10Z8Y8D8HW6Z5Y5S7F8X9L1ZH1J6S2X10K2J10S734、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内向（ ）提出。A.三个月，原仲裁机构B.六个月，仲裁机构所在地中级法院C.六个月，被申请人住所地基层法院D.二年，仲裁机构上级主管部门【答案】 BCA5M1G5I2U8H5O1HG4V6Q6R3V9B7H6ZV2U9E10Y3R6P5J935、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款【答案】 ACJ2O10N8O1C9S1M4HF5F3S6F6Y9X4D7ZC6X6M5U5G1T2E336、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元 C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】 CCE1M1S2O7W8U3Y5HR5Q1D6S9N6C5C7ZC7S8K7P7M1G10Z237、可导致注册证书和执业印章失效的是()。A.聘用单位停产的B.注册有效期满且未延续注册的C.聘用单位资质证书被降级的D.受聘于两个单位的【答案】 BCG1N8J5C5G1B9B1HZ8U10Y10O9D10N8S3ZG10C1Z3R10E6N2R938、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是( )。A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】 BCI6X6U3R1O9U3R9HL5Z2B4V9N8S8X8ZA9E9U8J10H5Q9B339、在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）。A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系【答案】 BCL8B6J10S5G5J7N3HM7R8I5W9C1X7T6ZR8K9N9M4L6A10R340、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2016）A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】 DCF2G8G2Q1N3T10I1HE7B7T7W6H7T6T6ZK3U10I9I2N4E6B341、最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是（ ）。A.造成重伤 2 人B.造成直接经济损失 80 万C.造成间接经济损失 120 万D.造成死亡人数 2 人【答案】 DCE10S5D6F6F7K2G3HS5C3Q9X3W5J2P5ZI5Q8Z7K8E6B4J442、甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D.审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行【答案】 ACW7J7H9L2A7M3V5HW5E5P2W10Z3E9Y1ZZ10Z10T7B6A7M3C243、根据民法典,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。A.须经债权人同意,且需办理公证于续B.无需经债务人同意,也不必通知债务人C.无需债务人同意,但需办理公证手续D.无需经债权人同意,需通知债务人【答案】 DCX10A6P4T1U8J5V9HN9D4D8I6U9N7M10ZY4Q6V2W7F3O9B1044、招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起()个工作日内对外进行记录公告。A.15B.20C.30D.45【答案】 BCL5I5S4F6G6Q6S6HI9N2W9M8C3C4T10ZE4V8V2R2N5M1B445、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证 B.责令停业 C.暂扣安全生产许可证 D.处以罚款【答案】 CCP10R4B7T1I3K9C1HO3Y3Y6H8D3L2K6ZG5M1Q5Q9Z7B10A1046、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（ ）。A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.存货人或者仓单持有人提前提取仓储物的，可以减收仓储费D.仓储合同自成立时生效【答案】 DCR5K8I4L1N5R4K2HF7N2Y3H1J8L2Y4ZA7F1X1K2P3L5M247、.建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（ ）。A.将承包的工程转包或违法分包B.不履行保修义务或拖延履行保修义务C.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的D.在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍【答案】 CCC5Q4V1E9Y6W10T8HX1Q10I3R1B10S7C6ZV6Z5F1Z8J8H8E248、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（ ）。A. 城市房地产管理法B. 城市房地产开发经营管理条例C. 建设工程质量管理条例D. 建设工程勘察设计管理条例【答案】 ACY5X2O9F1N6Q2X10HM9A1Y1I8B8A8F9ZF4Q4X9R9T10K10Y949、下列情形中，构成委托代理终止的是（）A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.代理人并不知道被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】 ACZ3J8L10G4Z8V7X3HM10C5Y1K3S7S1O8ZO6M1M1J5L9E3Y150、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（ ）承担。A. 甲B. 乙公司C. 丁D. 丙公司【答案】 ACJ2A5U8G9S6X6G10HP8T2L2M7T5R6Q6ZN4V6M6B10E4E5W351、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人( )。（2012）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.只能向合同履行地的人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院【答案】 CCR5K6X10W4R8Y10G5HV2Q8Z7F7T2C7S5ZD10Y3N4D3I4P1U152、根据我国民法典的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（ ）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.对债权人造成损害【答案】 BCQ2G10V7G1X3Y3L3HD10Z10M3A8M3Q10Z9ZO4D10V7U2G3L4V753、伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处()有期徒刑并处罚金。A.3年以下B.3年以上5年以下C.3年以上7年以下D.5年以上8年以下【答案】 CCU5H3L3B7V5N9O7HM5P8I5W3T2K2J10ZU1G9B5M5Y6R1Z554、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（ ）。A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约【答案】 BCP10D4B4L3N9T1R8HP7D2F5E5L5D3I2ZF9C6X3S7F1B9K155、下列合同中,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】 BCJ4Z5B9V8D6O5S3HY6G9Y1I4H2X7R4ZJ6O2A7G10Z2M3E456、根据建设工程质量管理条例，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】 BCD6W5F7T3W2Q4B5HQ3M7P6V9W2E6O7ZF10Q1G9L10I10X3C957、某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。A.处以罚款B.吊销资质证书C.追究项目经理刑事责任D.要求恢复文物原状【答案】 ACS5S5T10D6J4N8Z6HV7C9G10X3S4S4T8ZT10G5F9Q7B8M3E358、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，不恰当的是（ ）。A. 不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具B. 绝对不得压缩合同约定的工期C. 不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备D. 不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求【答案】 BCO5E3I2I9T3G9L6HX8S1J6S5D4E1O5ZQ1Y8G5U6E2Y6N259、下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是（ ）。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处D.向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患【答案】 BCP9H6L7J3V10B3Z1HT6R10C6V10B1C10M7ZI5I8Z3Z10S10C3K860、根据绿色施工导则，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。2018真题A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 CCQ7N3R8V9L7L4N4HF10Z7P4M8U6B7Q9ZK1Z5U3P3R2S4X761、民事法律关系的内容是指（ ）A.民事权利和民事义务B.民事权利和民事责任C.民事规范和民事责任D.民事义务和民事责任【答案】 ACY1W1X6B6N2U7A10HG7U4S5W8V8J7I4ZR9M8K4C8U6G8E962、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是 ( ) 。A. 提起反诉B. 提出和解C. 提出管辖权异议D. 部分变更诉讼请求【答案】 CCW2E2F7C5V5F4Y9HK1C6M10P1X7C4V6ZA10L8T6Z10R4F7M263、下列合同中，属于实践合同的是（）。（2016）A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】 ACF5C4V1W3O8G8U8HV1V9W8A2P10G3D2ZE10V8V9R10K8W3Y764、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位【答案】 BCE2Z5K4X6I9U2T2HZ5N7F5Q9L3H5I8ZI4Y8Z7E1I10Q8B665、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（ ）人民法院管辖。A.甲市 B.乙市 C.丙市D.丁市【答案】 BCX9Y1O8S9Z3F9O7HM6Q4Y9B3S5U6S2ZB3E2Q8J5O5Z4A366、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（ ）。A. 简易交付B. 占有改定C. 指示交付D. 拟制交付【答案】 DCM6A10A1F8A7T8A9HR1Q8J3P8M8R1K7ZK5T3O3S1H7P6H667、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的【答案】 ACI4P8A7X8Q10I6D7HU8N6N2E4J5E6H2ZV10W8H9R7D6T4S468、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额100万元；根据住房和城乡建设部建筑工程施工许可管理办法规定，在开工前某大学（ ）。A. 向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B. 向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C. 向有关部门申请开工报告即可D. 不需要办理施工许可证【答案】 DCX7U9Y2Y2Y4N6U10HH6B8E3W6H8Z7P8ZI1K6A4N3K3T5G1069、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程【答案】 DCW9J3D10M5I6W6J9HM8Z6Y4E3G4Q6Q1ZN10A4M8O6F7B10M270、下列法律责任的承担方式中,属于行政处分的是（ ）A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格【答案】 ACJ3X3G9W2E5W2I8HY2S10Z1F4H8R9P5ZF2T8L9S7J5A10N171、仲裁协议应当具备的内容是()。（2015）A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】 BCC4X4N4W3R6A6I3HP7J1J6W1L2G6J1ZA6X3N1U9V9U7R472、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21【答案】 DCK10I4I10S8V4X3X9HK1G1E2I8D9T4W2ZT3M2V7V5G8F1P673、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】 CCV8H10N7M4G1M5J10HE1O4Y1I1N7K4X1ZQ8K6Z7K4C5Q6X474、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A.无因管理B.合同C.侵权D.不当得利【答案】 CCX1B5Z7T8Y7B1J1HL7T3A2T3R4M3P6ZV9X8W4Z3B5T5J1075、民用建筑节能条例规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处（ ）的罚款。A.5 万元以下B.10 万元以下C.民用建筑合同价款1以上3以下D.民用建筑合同价款2以上4以下【答案】 DCO1J1X4V7F8E8B4HH2W1Y8T1F1G10Q2ZK3K9V2W9F2J2J576、（ ）应当与安装单位签订起重机械安装、拆卸协议书。A.施工总承包单位B.建设单位C.使用单位D.出租单位【答案】 ACB9Z6D8J1T2W6J7HP1O7A2C2V7I7Q1ZR9D9F4W10D10M6V277、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（ ）。A. 由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B. 由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C. 由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D. 根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工【答案】 ACP6Y1E1X2A8D9O5HB10P6M7C9N8M10X3ZV7Q4K3L4A5U6J378、发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】 BCB1F3B6J10F2D3H6HI5T8V5N5U10B6N8ZU2O2Y7T4G5W3Y679、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】 ACS8S5Y5A1T3W7T10HS8C7F7V10O3E4R4ZE10Z8H5B7K4G4A980、建设节能分部工程验收会议由（ ）主持。 A. 建筑节能工程分包人B. 总监理工程师C. 总承包人D. 建设单位法定代表人【答案】 BCX4U2A5C6Y4I6F7HI3Y1X7F4E6N2G5ZW5N2M6R3R2S5F181、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017真题A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】 BCI6F5T3D2C3Y7H1HA9M8K3T6J6M4W7ZN7A4C3M7Q6U9B382、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反用人单位规章制度的 C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 D.被依法追究刑事责任的【答案】 CCO10H10P9O10S3