2022年一级造价师考试题库高分300题精品加答案(国家).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在机械工作时间消耗的分类中，筑路机在工作区末端调头的时间属于（ ）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】 CCQ3W8Z2D9I10Y8X10HN5A8U8S5S3B2Y9ZH10I9Z4R5N2N5X72、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.3500B.2700C.2780D.3180【答案】 BCG5J7B2M7J6D8V7HG6O9H3K2D10J7I7ZO1F2U9D4W10U9U103、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】 BCI8H8J7N8C2C7T3HX8Y2Z5G1U7U6L5ZU5D8I9B2Y1C5G24、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为（ ）万元人民币。A.257.04B.214.20C.294.84D.338.64【答案】 ACC5Q9A5S2G8Y5Q7HZ6W10T8E7F2S3B1ZX2Q8H10P2H2I3X75、下列费用中属于人工日工资单价的是（ ）。A.流动施工津贴B.集体福利费C.上下班交通补贴D.离休干部经费【答案】 ACO5N8B2B4L2D5V8HY4M7C3S7I6H3K5ZC3R1C7K8G7F6Z106、关于竣工财务决算的说法中，正确的是()。A.已具备竣工验收条件的项目，若一个月内不办理竣工验收的，视项目已正式投产，其费用不得从基本建设投资中支付B.建设项目竣工财务决算表中，待核销基建支出，列入资金来源，待冲基建支出，列入资金占用C.基建收入是指联合试运转的净收入和基建多余物资的变卖收入之和D.大、中型建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况的报表【答案】 DCG4E7P5I4S7C10J8HM8B3P2K4Z1M8S1ZS4W10W10E8V3Y9P107、根据建设工程价款结算暂行办法，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的()天后停止施工。A.7B.10C.14D.28【答案】 CCI6I1M5D8H9S10I3HT4B5Y2X3L2F6G7ZE2N9U4E6D10O4M88、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式【答案】 BCQ2B10H8M6Q5G3V2HO4O7T4V4B5Y3P8ZU6S7L7L4H10Y10D39、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCI4S9N5Y4E4D3I1HQ1P2S5V1D10V7A2ZA7L1A1G9M4K3Q910、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包 B.EPC总承包 C.设计施工总承包 D.工程项目管理总承包【答案】 BCM2T8H6B7R9Z8D2HU5Y4L10S1D1K7V1ZQ1X8M9X10S9P8M411、下面所列工程建设定额中，属于按定额的用途分类的是（ ）。A.机械台班消耗定额 B.行业通用定额C.投资估算指标 D.补充定额【答案】 CCQ6S5T2R6E4K1K5HK4M5X8Q5A10X4C6ZO1X2K7R2Z5Z2D512、（2021年真题）工程造价术语标准（GB/T50875）属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.操作规程D.质量管理标准【答案】 ACI8N4D8J9B8U10H1HM9D10F6N4L5C4O7ZE8K4D3O2K4Y4W1013、经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76mA.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%【答案】 DCS5U4B1I8K10I5U6HL7M1W3W3M6U5S8ZR4O9N2I9R3O10G914、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。 A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】 CCN2Q9V10M2J2W5W1HM10S4Z6Q1J3K6W4ZS2P5W5P3H7U5P815、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（ ）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】 ACF3T1A9I4T4O5G6HW6W8K10W10D5P5K3ZL1G10P2E6I5G9I916、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ）A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构【答案】 CCX3F7J1F5T5R3M5HR7S2C9S9B2G2B3ZB2J9U5E8L1X5H417、下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】 CCI1L1K3R8G9R6G6HJ8L9A3X9C9A10D3ZP1J7S5N2S4P3F518、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】 CCO3L5R8N3Y10O1E8HT7D2F8G1N7O9J2ZT9G3W7C4Z6U1Q1019、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量 的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（ ）。A. 1% B. 5%C. 10% D. 20%【答案】 CCM7U1U2L3R1Q8P1HP3L8X7R7M2A5V3ZW1D9H5P9Z9H8Y520、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（ ）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划【答案】 CCW4V7T2A2B10N9M10HZ8O3O10Y5S9T8Z10ZU4H9D7A1Y8A6I321、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】 DCK5S5K10Q1I6A2D3HB4L4Y7W4Y9Y4Y4ZX4T5U2C6A7G10J122、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（ ）万元。A.500B.515C.715D.665【答案】 DCV10I9E8D2U8V7Q2HI1W9W7L10R2T9C4ZS2Y1F1S7Q1I8O123、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】 CCS5G2C10N5Q4U1Q8HT10D1P10Q7R9B8B5ZX4G9B8D4J9U4N1024、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数【答案】 CCE10O3E7U4V1T5B1HJ2M6A4W7B5K2O7ZJ7W10B7R3U10X1A525、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCY8B8J7M10F4Z2U3HU7D8E6Q9L3T6U1ZO7F7R8Z5K3L7U1026、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【答案】 BCN1L6E8L9E5L3L9HE8G1V6H7A7L9U9ZL7L9D7Z8Z3J1V827、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。 A.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变【答案】 CCZ4P5E6A1V5W8F5HO10S8K7H1S9Q8J6ZZ1T3E3S5M1T10Y428、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】 BCW6Y5H7E7F9W8K9HL1X6E8E4B6S4E5ZU8J8I7Z5G5V10D129、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（ ）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】 ACN2Y9C7G7N7V6R4HN10I2T1G2Q3N9U2ZN3T5Z10V2F10A7L1030、某企业全年的销售收入是3000 万元，经营成本占全部销售收入的40，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】 DCT3F5J4H8K3D10I7HP1R8R10O4C6P3Q6ZZ8N6H10D5K5V3R831、经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76mA.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%【答案】 DCW10B9B2X9P8K1S3HI8T5X7P1K9Q4E5ZS5J3T3R8Q2L2K332、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 3000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%， 贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。 A.415B.400C.565D.450【答案】 CCP7G7Y3V4L5B3J10HU1I3J2W4U1N6P5ZM7U7U2F7E1S4M733、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500加08)，关于招标控制价的表 述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【答案】 DCE5E3O5N6T1S3Y3HA8M9F3S10O9G9W1ZA3A8S10W3L2U1T734、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（ ）。A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】 DCW3K5P10E7D8B10P5HQ10J6C3X1H8B8N3ZI2Y5R10J5O8H8Z935、下列关于工程造价指数的说法中，错误的是()A.工料机市场价格指数的编制可以直接用报告期价格与基期价格相比后得到B.单项工程造价指数可使用已有的各类单项工程造价指标进行编制C.建设工程造价指数分为单位工程造价指数、单项工程造价指数、建设工程造价综合指数D.工程造价指数是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数【答案】 CCT10E6Z8E4H1T6G5HU9Z6O1C3W10I9X6ZK8D1V5C8L4S6C536、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCN1H7A4A3X1G2G4HY9J5W7Q5D1R9A9ZX3X5U3K2Z9V5C837、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】 DCV8W4J6K9B1E6Q4HY7Q8D6V4F3K10C6ZG8Y6X9B8V9P8Q338、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（ ）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【答案】 ACR7O2B10J5Q5H4B6HX2C4H4Q10M4Y9S2ZG1Z6W1F5T9A8P939、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。A.7B.14C.21D.28【答案】 DCR2P4V10G2O2R3W4HR8E3U1H1J2L4G4ZL9P3Q8O1L6J2E140、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元，第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6，期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元。A. 280. 96B. 405. 00C. 418. 66D. 561. 92【答案】 CCG1E5R4Q5M10W8Z9HF6I5V9R3X7M6L8ZU4C9M8L6P9P6Q341、（2018年真题）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】 DCB10L9H10T7L3K3K7HC8K1X5O3U8E1N10ZO3J3O1L1U8G4R442、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（ ）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】 DCZ6Q10D7X2Q4X6G6HM1G1K7I7Q10Q4E2ZK10P10I7D7T6Z3L643、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】 CCK3K3J9Z4H1Y2I4HS6C4N1P2I8C4C8ZL10V5K7R9V9D2Y644、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告【答案】 ACF7W5I7U2S3T9I1HZ4N2M8X9T8L10W7ZN5P10D2D2I4D1P745、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50【答案】 CCA3Z5D5X1R9D4O4HB1I4E7U3E10T5C2ZG3Z3M4P2I5U8A646、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCY7T3S2Y8R7W1G7HD7O7I1M8Y5Z7B8ZA1M2E1O3T4A6J1047、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】 DCY7C1P10L9W4A9Q2HA3C2K6D4K5Z2C6ZU2A10Y1N10A3I4D948、建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（ ）。A.投标文件中的大、小写金额不一致B.未按施工组织设计方案进行报价C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标报价中采用了不平衡报价【答案】 CCZ10L3R8R10Q2D4G7HV1N5J9D10P6Y8H10ZL7P1S3Z3R7C4G949、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数【答案】 CCQ8A10E10W2J9V3W9HG3Y6Z6X8A3T2F4ZT1P10T5L8N6M3T350、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACR6J10B3I9Q3F9O8HE9N3Z3Y3H8X8S4ZZ1P5B2J4F4H3X451、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（ ）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费【答案】 DCQ7R2X9D10O10F3H1HL5S9W1K8J5H2S3ZH8Q8W7B5E10J10K852、根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCC9T5C1G9O10Y7L5HT5A1J10F2C4U4Z8ZF1C4S8F9E8A7S653、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。 A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】 CCF10L4R8Q1B2C4C8HI1I1F4T8N5G1W9ZE3W5S1X5K5Y3D154、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。 A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】 DCG7M10D3N7R3I4E7HX5J7D6H4N4E5Q10ZK5T8R8O1B5G5J255、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】 ACJ8N9T5S9T5J7L10HP8C4I7J4L2A9C4ZH8X3V9P4S2F4S756、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACP4F6A6Y3V2P3X5HU10N10W7Z3Y4L4Y4ZR2V2Y4Q8G9I8Y757、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】 DCO1F3V7F7D3Q3W1HK5Q9W1J1Z5L9M9ZG5K10I7V6V6J8C758、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】 ACI3G4U7B3P9U5D10HI7X2C2J10S3F5S9ZD8Y8P10O7K4E9N959、下列各项中不属于其他项目费的是（ ）。A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.分包工程管理费【答案】 DCP7U10B8I9L9L6F6HN4Q5N5T4P4W5T4ZD7N2K2A1O9A10E460、下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（ ）。A.发包人应在工程开工后的30 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B.发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任【答案】 BCH7K10W6V2U6P7I5HJ7X3F9P2D5U7S2ZG7F10Z4C3Q5S7W161、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】 DCZ10H9B6U4T7E10F2HS5S10Z8S4H10S8L4ZE8F1W10Q7S6K6W662、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】 CCA8T5F9I8Z8B8J8HD4W9B4M8V10I6Q2ZN3J5J10Z5V9Y7V763、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（ ）。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.不需要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】 ACE6Y3J6X6Y2H2W6HW1T9K4G7F8F5T6ZF5A4P9A3Z8V6X764、某进度款支付申请报告包含了下列内容：本期已实施工程的价款；累计已完 成的工程价款；累计已支付的工程价款；本斯已完成计日工金额；应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（ ）。A.+一一 B.一+一C.+一十一 D.+一【答案】 BCP10S3B8Y1T9D7X10HQ2X8T9T6M6M10I3ZM10H1M8C10S4J4I565、（2019年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整C.调价公式中所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】 BCC4F6C1T2L9H9X6HT7M9X5A6G4Z3E2ZI8R4O10L5D4X6J366、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。 A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】 BCV1K8P4F6U1Y8R3HZ10B6Z2O6A7Z5M10ZQ4Z1A9Z2S2Z7T467、 小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】 ACD8N5L8E5H3M5Z6HR2J3X3V8D6Z8F10ZR9E5S10I5U10Q4W1068、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】 BCV3H8L7A3Z4G8A1HF1F5S1I6C3R7N3ZC3O7M4O5A8Q1C269、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】 CCH4Q5N9U3I8R8M1HO3B8V10K1E4A2V6ZD10E6R6Q8C9A6Q570、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCE1Q7T10J10V9T6E10HW6R6N6O9X4V5W6ZH5K6M8O9L7J1S871、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期3年，各年度完成投资计划额的比例分别为20%、40%与40%，年涨价率为6%，则该项目建设期第二年价差预备费为（ ）万元。A.451.63B.464.74C.564.54D.589.63【答案】 DCI5Z5A10O1U5P6S4HN4I10M9M8T8V6P8ZL10E10C4Y1W8B5R372、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】 BCK9N8C9B6L4F8L2HD2I2G3E6T8D6P8ZM1F7N4J7O3C3A973、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期【答案】 ACT7W2G2E9X9J5L5HM1P2Y5D4J1U2L3ZE7F7H3X7C2W6R974、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCM10M6F1W5M7P3E5HR9K5W6X6C1O9L3ZN2Z7H4H1H4R2T175、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中 包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳 的营业税为（ ）万元。 A. 31.5 B. 30. 69C. 27 D. 28. 98【答案】 CCN6D8J4P6L8O3I9HI3A4S4N5O5N2W7ZT7U10J6W8C8H10P776、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（ ）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】 BCN2I5L3G2H1C3G8HL10B2V6C2O8K6G4ZD3S5I4X8E5C5I177、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。 A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】 CCQ3Y9S1R4G6R9Z1HR5F2L10L1I6W5N8ZQ1G1X2S6X2F8K1078、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】 ACS8F7H9G1G2A4M2HE9X10Q2E10E6F3R5ZH3X9G3D6W7L5A879、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A. 承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B. 工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C. 进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D. 工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】 CCK4L10B1Y2F1J5V2HD3I3M10I7L9N3D9ZR1X4F1H4M5J3M680、据建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设投资由（ ）三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】 CCB3D2Y4G9W1V7N7HM1M10D5E10Q6R2J7ZZ5S5G6G3C7V10I381、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCY9Y6X8O2U9M3R9HS8K1R9N2O3C7J1ZW5Y7H4E2M2Z8U482、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。A.建设工程交付之日B.应付工程价款之日C.提交竣工结算文件之日D.当事人起诉之日【答案】 BCW8X10V1I6B3X4R8HL3G6B1S5D8O1E7ZY1U10R8J4V1Q5X383、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入 ( )。A.施工本身造成的停工时间 B.非施工本身造成的停工时向 C.准备与结束工作时间 D.不可避免的中断时间【答案】 ACX3C6O10D1B2D6B6HS5Z10O6A4D5N4L10ZR3I8V7K5M6K10M384、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。 A