2022年一级造价师考试题库模考300题及一套参考答案(江西省专用)86.docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】 BCC2R10R9G9C8F1G6HQ6Q5J5Y5X4O7E6ZM1J3A1V2F9D1I102、根据国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（ ）。A.联合试运转费B.专项评价费 C.场地准备及临时设施费D.工程保险费【答案】 BCT5U9R10K1N7P1A1HE3N8H3R2O5V9M10ZV6R2K1O8M6J8Y63、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（ ）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACZ1O9R2A4M1A5C2HA7V2N7G10X2P3V8ZO9T1G6V4U9O1N14、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】 CCP5F3K2Y3W3Z3K6HQ2C3O3S6A5R7K10ZW2W5V3D8H9J4D15、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。 A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】 DCQ4I9H8O5Y3S10S4HI7Q7Y9M7S8Y8G5ZT2Z7Y8R10U7E9D76、根据标准施工招标文件，下列工作属于发包人应承担的义务是()。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.组建现场监理机构C.保证施工人员的安全D.负责施工场地周边环境与生态的保护【答案】 ACN4H6M1J2M3T1L5HH1G7I1X3D5O1V8ZD3F3Z3N9I1C4J27、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（ ）。A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【答案】 ACM7U7S6F1L5X5V7HS8W1G8I8M3Q6H10ZN7I9K6P10Z8Z9P38、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“”为单位计算【答案】 ACX5X2I5O1G9V6S8HT2F1V8Z3A8X3K3ZZ5I7D3O10L9T7Z99、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）。A.设计变更增加的费用B.地下障碍物处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】 CCK9Y3S3Z10D1O2K1HG1R5C4Z7Z3S2H9ZM9O8A1V10I2A9Y710、根据 FIDIC施工合同条件的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是（ ）。A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的0.1%C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%D.该项工作是工程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”【答案】 ACQ2Y8I7A4U2U9G6HU6X6C9R9Y2Q5L4ZX2Y5K1G1Y6Y6L811、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。A.工程实施地市场计日工单价B.工程实施地信息价中的计日工单价C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】 DCJ8M8F8U2T1D3J4HP10C4Q2K4B3V4Z7ZG7C5X8Q8X2E9Y512、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】 CCB3W4R6P10U3W10R5HR4S9N5S1H3Z1N7ZY7F3H7W5A9V9L313、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。A.1.6B.6.8C.5.6D.8【答案】 ACH4N8F1B4R5Q10O6HW10B10O7I7L7E1B1ZC7T6F7P5C2W7Z814、 与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。A.设备原价包含备品备件费在内B.无法获取市场交易价格C.符合国家质量检测标准D.是设备制造厂的交货价或订货合同价【答案】 BCM2P9Y1E6Q2S6D6HG7I1E4D8M6M9R5ZL1R6O4P5E4Y7J115、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】 BCO4S6R5F3T8R2Q6HT10F8J6W1U1T10Y5ZY7M6O5K8K2W5E916、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（ ）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标 人，但不能指明澄清问题的来源。 A.7B.15C.30D.45【答案】 BCZ9K5H10Q9M2H10I3HM6A7M3P9M10P7E2ZK8Y7W7B1Z6C5F517、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】 BCD8G4J7Y8P8U3I10HZ10D4C8G2J3V3I6ZV1F4P8E9A8Y9T618、下列与施工机械工作相关的时间中，不属于机械幅度差的是（ ）。A.不可避免的中断时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间【答案】 ACA4D8N9N4M6X9O9HW7F9S4F7T10J5T9ZQ2Z7L9U7Z4P1Q319、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。 A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCN4T5M2Q6M10U2F3HQ3R10N9A7U4Y4Q5ZG2N1S1K8K5U5C520、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】 CCB2V6Q4E3H9M9C1HZ7G10R6R2R3S3U2ZR9S1W10G9J9I3H121、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】 DCO6F7S10E3C3P3P1HA10O3E2E2B1U5E2ZJ3J10L1C4K2V1Y122、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进技术其他费D.生产准备及开办费【答案】 BCH3Q10N2G7D5Y1P9HM6T3I4W3L1F8G2ZF9Y1G9N6T3A8T123、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】 BCI3T4B2X9W7C8C1HL4O2H10K9Z8U2B8ZK7P7D2C4C2A10L224、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（ ）。A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 DCK9M5J1F3Y7T10Q3HR10W10G5Q10P8X2R5ZS3S2T7K6D10S9Z925、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。 A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】 DCY9Q9N9V1I9U4O1HR6D6O8Y7Y10V3T7ZJ1X7O8A1D3L5S726、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCH1I1X10Q9A8E2Y8HE6L6V7D1Y3D8H5ZE6Y9B6H3P3U4D627、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ） A.施工机械财产保险费B.仪器仪表使用费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费【答案】 BCO2K2X10N4S9K5D4HC5I6F8W2I8L2L5ZG5D7J5N4N4U8Q428、（2021年真题）某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】 CCZ4V3B3O5Z7W9L9HS1O2Q2T6V4L9I6ZJ7A9A4U7H7F4O529、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T510952015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】 DCP7W4Z8B4D4I2P3HB9E1V7U5U7K1M2ZF4U8N6W3V8K2Y630、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】 DCH1P5O9V8E10Q9V5HS1O2G7Y2J5W5O9ZT9M3Y10R6S6Y6H331、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】 BCH7J4N9E6U9O4U1HB8Z9M5F5P7X10O7ZX5A6J1N3U1N8K932、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员 1000 人，工资和福利费按照每人每年 20000 元估算。每年的其他费用为 1000 万元，其中其他制造费 600 万元，现金的周转次数为每年 10 次。流动资金估算中应收账款估算额为 2000 万元，应付账款估算额为 1500 万元，存货估算额为 6000 万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A.6800B.6760C.9800D.9760【答案】 ACF6B5H4K2W8I1Y4HR2M5J2J9S9A6G4ZA7D4O1T4X7L7U933、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCT3Y8W2U7E5D7U10HC5J7O4Y6O5Z10A4ZN8K9R1G10L4K6J734、建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级表示（）。A.分项工程项目名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码【答案】 BCQ6V10H6H9Q5X2I5HJ8R4Y9O9T6G4F10ZD8R5Q9Y6E1H10P135、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（ ）。A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费【答案】 BCC10I3T1Q9O4D5X8HX6M4M4X4Z3H3H7ZN3Y1T7M10C10T9G736、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（ ）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔【答案】 CCF5W4C10J1Z1C2P6HB1A4Q2F3S8X10R2ZF2G3P6P3F7E2J637、技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（ ）。A.经济合理B.先进适用C.安全可靠D.规模经济【答案】 BCZ5S7W6X5T8X4S9HJ10U6J8T1R2M4Q2ZL1W5S2G2Q7C7G338、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】 ACM6Y1O6U1N10M6N8HE1E6R8A5Z3B4D4ZD9Z6Q3S3S2L5N439、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】 ACO7Z9N10K4K9H1A9HQ7Q2E6E8Q8X1E7ZB4U3C9I5Y3B6D640、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCA2X7G4V5A3R8I10HO7V8S10Z3H3J10X8ZQ5F2I8K10O7S10B841、（ ）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。A.基本建设项目竣工财务决算表B.基本建设项目概况表C.基本建设项目交付使用资产明细表D.基本建设项目交付使用资产总表【答案】 ACB8Q5E8V9G4T2J3HT1B6I6X4J8O1I3ZV4E9R4N3P9A4K242、某项目建设期为3 年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1 年贷款2000 万元，第2 年贷款3000万元，第3 年贷款1000 万，贷款年利率为8，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2 年的建设期贷款利息估算为（）万元。A.80.0B.286.4C.346.4D.469.3【答案】 BCR5J8T9I7V9X2C7HV5X3B3L3B7B6H1ZU9L1S2I4X6E10R143、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（ ）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】 CCP9E1Z10K4L6R5N9HC4N4G9W1K1A3Q7ZO10J3I9G6P2O3O144、（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 ACK10R5H10W8D1W2U8HD5O9U2C6A2E1P8ZQ4M7Y6U7D8D2S645、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCO3K7D5L7E10W7L3HA2H3I3J4G1V10L10ZB10Z7T3O7P7G9X946、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。 A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCN8G3Y1Z2I8A8L4HP1H1H8C6A8F7A9ZL8V8Q1K6Z4V3T747、关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】 DCA7Q9K4P4E2V4C6HA9C7C8U1E9G9U9ZM8C2J9J2K7E7S748、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价；确定所组价定额项目名称；计算组价定额项目的合价；除以工程量清单项目工程量；计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A. B. C. D.【答案】 ACX7T3F7P2S5L10H5HQ2E8A2W5I1J1M6ZS8M6G3Y10I1V7N1049、按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入()。A.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用【答案】 DCU9H10E4M5N9R8P10HA7W5J2R9R6I1S7ZF2U9W9B4M10B10B750、（2021年真题）在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（ ）中。A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费【答案】 CCD6Z7V8T3T7A10V10HU9J2E2X1Y10Z6C10ZC9R10Q9M6P10O1U851、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000 B.4625 C.4600 D.4575【答案】 DCV5F4O9W2N2B10G2HP3A8U3W8G9J10O6ZC1B10M10O4A4U8I452、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法【答案】 ACH8X4V5P3H7O7Z1HC2U8H9Y8M4A9D7ZA4E10K1Z9F7Y9K153、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具 体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACZ6K3E2M2I3S1A2HK8M6H10M3I8K10S4ZI1P6B1L2D9E5J454、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是（ ）。A.外购配套件费B.增值税C.利润D.非标准设备设计费【答案】 ACW6P4O5N10N8U8M9HJ7B7G10U10E2S1U10ZD5V9H8Q2B5N10V855、某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为 6500 万元，其评标基准价为 5800 万元，则其投标报价的偏差率为（ ）。 A.10.77B.12.07C.13.34D.15.67【答案】 BCG6W3G9C8O7P2T7HK2U9Q9D6L5I8C4ZO5D2K8W3M4V10R556、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A. 15个工作日B. 15日C. 10个工作日D. 10日【答案】 BCR4K6L3G4W1Y10E8HK1T10Y8L3H6Y9Q3ZD2T3X8N5V6C6W757、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCL1H5U9Q7V4Y5H5HW3S4K5V3Y5Z2B7ZT3J8G10U10T8A6D1058、若以qA.质量指标指数B.派氏价格指数C.以基期的质量指标作为同度量因素的指数D.以报告期的质量指标作为同度量因素的指数【答案】 CCW7U2V4W3D5D5V10HP1J10T9I2K7T10X3ZM8U6H8M4S6P2S959、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（ ）中支出。A.研究试验费B.施工方的检验试验费C.建设单位管理费D.勘察设计费【答案】 ACG2H9O9N2G10X3Y8HS9J4Z5S1X3C3L2ZS3A7H5V1M9F4A360、下列关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】 CCY7X4Z7K10N8J1Y1HH9A1W7S3I10E9G6ZO5W7G1H1W1H2B161、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（ ）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCW3H3E10O9K8M10I9HB5L3B5Q8W1G3S10ZD10E2U5X10D10Z6P462、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】 CCA1X1L6G5Q2N3W4HF10L9W5K8O9F6M7ZV6A5E8V2M5O8R863、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】 DCI2K10A4M6F8B3U9HL2G7U8G5G6U10J6ZI10A4E1O9L4R8Z864、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】 DCJ10O9A6C4U1B6R6HX10Z6U3V8F10A8P10ZC4X10N3J10H9X7D265、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：估算预备费；估算工程建设其他费；估算工程费用；估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.【答案】 CCO4M8I4F8E1P1Z2HX6E10X7G7R1L4Z7ZJ6Z6K4E5F3M2Z566、（2018年真题）某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】 ACG9X2B9Q4G1V6D6HI8U9V9L5Y8W3K8ZW3V6F10C6G5K5G767、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间【答案】 BCS7Z5F8H2K1A9N8HU4O8N6Q6Y6C1E3ZK2T3R3X1C9E10Z868、砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个 工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A. 27. 7 B. 29.0C. 29.2D. 29. 7【答案】 DCL1P3V2A6I10P7N2HN10U8P7I9V10Z9M5ZS2B5A2B2W1E8R369、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】 ACC3S7K5J6U6S8T5HT2B8X1C8U9G5V9ZC5D10C8Q6F7Z1P470、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 28 万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。A.3.152B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 ACN3T7R5P10I3P5X3HN3J7B5I1Q5X10D9ZY3S6J10G6S2Z3K371、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】 BCM9U7Y2B8S1E9E9HP9S10E1B5W10B2L6ZL6U9L8P3D4S2E1072、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量 B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量 C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量 D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】 ACC10S5G1O3Q9A9P1HB10P8I1C7F6M5Y5ZO2M3Q3I7L8Y7Q773、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】 CCG9Z7S10O1K2R5T9HK2Y6I10V7W8W10C8ZZ10B7X3O10W4K9J874、编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括（）。A.场内.场外材料搬运B.安全网的铺设C.选择附墙点与主体连接D.钢筋安装【答案】 DCA2X5E1P4O2S5Z1HL4Z4L9R4Y10B8A2ZS9V10M7K5C5P1H475、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（ ）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】 CCF2L9T7J6U8B2M7HX9C3K1K8Y10A5N10ZM5H3Q6Q1M6K6P1076、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】 DCG8M8D7H8K1I5A2HN3G10R8Z5D9P5W8ZU10N5C7M9X2T1T377、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】 CCG7Q5G9W3J9I2N3HL4M5I10W8V10I4S1ZE1P7U1Q8P6T8X478、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟_类似项目 的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整 系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A. 4349 B. 4554C. 5002 D. 5752【答案】 DCP3V6G4U4O1O5P10HB8X10F2X5A6T5K7ZG4A9X10A4J5D3S579、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。 A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失【答案】 DCT9Q8I10P1P4Q1X6HV7O5M1K4H1W8C7ZY5M8S8R10H9C10B380、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】 BCL5E7O6Y8J7E5K7HF10N3G2B2D8E2X10ZJ3F1I6J6A8A9J381、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（ ）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证【答案】 DCZ2I6L7M8D9B2D5HN10D4P9N2I2J10K1ZW2B5N6T4C10A2N882、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】 BCD10I9P2F9D10C8J1HS1T3A1V4V10Z4V5ZT7W4Y2Q7W3H4X283、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（ ）。 A.组装平台 B.已完工程及设备保护C.垂直运输机械 D.现场施工围栏【答案】 DCC8W10S4B1F7Y4K4HU4F2D1Z