2022招标师考试真题及答案9节.docx
2022招标师考试真题及答案9节2022招标师考试真题及答案9节 第1节采用单价合同时，最后工程结算的总价是根据()计算确定的。A、发包人提供的清单工程量及承包方所填报的单价B、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人所填报的单价C、发包人提供的清单工程量及承包方实际发生的单价D、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价答案：B解析：本题的考点为单价合同的运用。单价合同的特点是单价优先，实际工程款的支付将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。下列关于建设工程施工总承包的说法中，正确的是（ ）。A.建筑法禁止总承包单位转包、分包工程B.总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包C.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成D.两个以上不同资质等级单位联合共同承包的，可按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程答案：C解析：A项，建筑法第28条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。允许分包，但分包工程必须依法进行。BC两项，第29条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。D项，第27条规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。关于中标后的合同履行，下列说法正确的有 （ ）A.中标人不得向他人转让中标项目B.不得将中标项目肢解后分别向他人转让C.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的关键性工作分包给他人完成D.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目E.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成答案：A,B,D,E解析：招标投标法第48条规定，中标 人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。甲、乙、丙三家公司组成联合体进行投标。其所签订的共同投标协议约定：因联合体造成招标人损失时，甲公司、乙公司分别承担损失赔偿额的30%，丙公司承担损失赔偿额的40%。如该联合体造成招标人损失100万元，下列做法符合法律规定的是（）。A.招标人可以向甲公司主张50万元的赔偿B.招标人向丙公司主张100万元的赔偿，丙公司仅应赔偿40万元C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额D.乙公司向招标人赔偿100万元后，可以向丙公司追偿70万元答案：A解析：工程建设项目的环境管理主要体现在()的控制。A、项目设计方案B、项目施工方案C、施工工艺D、施工环境E、组织管理答案：A,D解析：施工环境管理是指按照法律法规、各级主管部门和企业环境方针的要求，制订程序、资源、过程和方法，管理环境因素的过程。工程建设项目的环境管理主要体现在项目设计方案和施工环境的控制。项目设计方案在施工工艺的选择方面对环境的间接影响明显，施工过程则是直接影响工程建设项目环境的主要因素。2022招标师考试真题及答案9节 第2节确定货物功能需求需要考虑的因素包括()。A、基本功能B、使用功能C、扩展功能D、使用环境E、美观功能答案：A,C,D解析：对特定的货物而言，其功能只能满足人们的某一方面的需求。所以，确定货物功能需求需要考虑以下因素：基本功能；扩展功能；使用环境。下列关于招标人对投标人进行资格审查的表述，不正确的是()。A、招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人B、招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇C、招标人可以根据招标项目本身的特点和需要，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提交有关资质证明文件和业绩情况D、招标人不得对潜在投标人进行资格审查答案：D解析：根据招标投标相关法律规定，招标人可以根据招标项目本身的特点和需要，通过资格预审公告、招标公告或投标邀请书提出投标资格能力条件，并要求资格预审申请人或者投标人提交有关资质证明文件和业绩情况，组织专家进行资格审查。但是招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。根据评标委员会和评标方法暂行规定的规定，在工程建设项目招标的评标中，招标文件应当对汇率标准和汇率风险作出规定而未作出规定的，汇率风险由( )承担。A、招标人B、招标人或者投标人C、投标人D、评标委员会答案：C解析：根据评标委员会和评标方法暂行规定的规定，以多种货币报价的，应当按照中国银行()换算成人民币。A、在开标日公布的汇率中间价B、在开标前一日公布的汇率中间价C、在开标日公布的汇率最低价D、在开标前一日公布的汇率最低价答案：A解析：根据评标委员会和评标方法暂行规定的规定，评标委员会应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序。以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币评标。投标人在招标投标过程中，因违法行为所应承担的行政法律责任的方式有( )。A、警告B、对单位责令停业整顿C、没收非法所得D、拘役E、吊销营业执照答案：A,B,C,E解析：2022招标师考试真题及答案9节 第3节根据公司法的规定，下列关于股份有限公司股份转让的说法中，正确的有()。A、股东持有的股份可以依法转让B、股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易所进行或者按照国务院规定的其他方式进行C、记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让D、无记名股票的转让，由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力E、发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让答案：A,B,C,D解析：E项，公司法规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。在建设工程领域常见的著作权保护对象包括()。A、美术作品B、文字作品C、建筑作品D、图形作品E、建设领域的法律法规答案：B,C,D解析：著作权保护的客体是作品，在招标采购活动中，会产生许多具有著作权的作品。主要包括三种：文字作品，对于施工单位而言，施工单位编制的投标文件等文字作品、项目经理完成的工作报告等，都会享有著作权。建设单位编制的招标文件等文字作品也享有著作权。建筑作品，是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。图形作品，是指为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图，以及反映地理现象、说明事物原理或者结构的地图、示意图等作品。下列各项中，属于传统采购成本控制方法的是()。A、ABC分析法B、通过采购价格控制成本的方法C、商务谈判D、产品寿命周期成本分析方法答案：C解析：ABD三项均属于现代采购成本控制方法，传统采购成本控制方法包括比价采购、招标采购和商务谈判三种方法。人民法院应当在收到答辩状之日起（)日内将答辩状副本发送原告。A、14B、7C、21D、5答案：D解析：本题的考点为民事诉讼审理前的准备。人民法院应当在收到答辩状之日起5日内将答辩状副本发送原告。在多个互斥方案的比较与优选中，下列说法正确的有()。A、如果原始投资相同，采用差额投资内部收益率法和年回收额法B、如果原始投资不相同，采用差额投资内部收益率法和年回收额法C、判断时差额投资内部收益率指标小于基准收益率，则原始投资额大的方案较优D、判断时差额投资内部收益率指标大于或等于基准收益率，则原始投资额大的方案较优E、年回收额法根据各投资方案的年回收额大小来选择判断最优方案答案：B,D,E解析：在多个互斥方案的比较与优选中，如果原始投资相同，则多方案的比较决策可利用某一特定评价指标决策标准形成以该项指标命名的各种评价方法。评价时根据评价指标的正逆性和投资方案的评价指标数值大小，确定最优方案。正指标的数值最大的方案为最优方案，逆指标数值最小的方案为最优方案；如果原始投资不相同，则采用差额投资内部收益率法和年回收额法。差额投资内部收益率法是利用两个投资额不同方案的差量净现金流量计算出差额投资内部收益率，再与基准收益率比较据以判断方案的孰优孰劣。判断时差额投资内部收益率指标大于或等于基准收益率，则原始投资额大的方案较优，反之，则投资少的方案为优。年回收额法则根据各投资方案的年回收额大小来选择判断最优方案。2022招标师考试真题及答案9节 第4节根据建设工程质量管理条例，设备安装和装修工程的最低保修期限是()年。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：工程质量保修的期限应当按照保证建筑物在合理寿命内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；供热与供冷系统保修期为两个采暖期和供热期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年。下列关于货物质量标准的说法中，正确的是（ ）。A.质量标准分为国家标准、行业标准、地方标准三级B.企业制定的质量标准不应高于国家标准C.企业标准不能低于行业标准D.行业标准根据地区的不同而不同答案：C解析：C项，部级标准、企业标准不得与国家标准相抵触；企业标准不得与部级标准相抵触；凡没有国家标准、部级标准的产品，都应制定企业标准。对已有国家标准或者行业标准的产品，国家也鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部使用。A项，货物质量标准分为国家标准、部级标准（行业标准）、企业标准三级。B项，对已有国家标准或者行业标准的产品，国家也鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部使用。D项，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以由该行业的国务院有关行政主管部门制定行业标准，但不可与国家已有其他标准相抵触。下列各项不属于施工监理的工作内容是（ ）。 A.协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购B.施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和资源控制C.参与工程竣工预验收，签署建设工程监理意见D.知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护答案：B解析：施工监理的工作内容主要包括：协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购；技术监督和检查，检查工程设计、材料和设备质量，对操作或施工质量的监理检查等；施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和安全控制等；协调管理，处理施工阶段的各种现场纠纷和签证工作；知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护；参与工程竣工预验收，签署建设工程监理意见；信息资料管理，建设工程监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理资料。下列关于任命发包人代表的说法中，正确的有()。A、发包人应在通用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表B、发包人代表在授权范围内的行为与发包人承担连带责任C、发包人代表在授权范围外的行为由发包人承担法律责任D、发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人E、发包人代表不能按照合同约定履行义务，设计人可以要求发包人撤换发包人代表答案：D,E解析：发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。无处分权的人处分他人财产，订立合同后取得处分权的，该合同效力状态为()。A、有效B、无效C、效力待定D、可变更或可撤销答案：A解析：合同法第51条规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。2022招标师考试真题及答案9节 第5节根据招标公告发布暂行办法的规定，()为指定依法必须发布招标项目的招标公告发布媒体。A、中国建设报B、中国政府采购报C、中国经济导报D、中国日报E、中国财经报答案：A,C,D解析：根据招标公告发布暂行办法的规定，中国日报、中国经济导报、中国建设报、“中国采购与招标网”为依法必须招标项目的招标公告指定发布媒体。其中，国际招标项目的招标公告应在中国日报发布。工程建设项目职业健康安全与环境管理具有多样性，其主要表现是()。A、工程产品都要根据其特定要求进行施工B、施工过程中各种风险小C、施工生产组织及机构变动迟缓D、在同一固定场地按严格程序连续施工答案：A解析：工程建设项目职业健康安全与环境管理具有多样性，主要表现为：每一个工程产品都要根据其特定要求进行施工；施工生产组织及机构变动频繁；施工过程中试验性研究课题多。下列有关计算机软件的法律保护的表述，正确的有()。A、计算机软件，是指计算机程序及其有关文档B、在软件上署名的主体即为开发者C、关于合作开发的软件的著作权的归属没有约定的，著作权由委托人享有D、为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，合理使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬E、关于法人或者其他组织的软件著作权，软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到计算机软件保护条例的保护答案：A,D,E解析：A项，计算机软件，是指计算机程序及其有关文档。B项，软件著作权属于软件开发者，计算机软件保护条例另有规定的除外。如无相反证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。C项，由2个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。D项，软件著作权制度也存在合理使用，即为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬。E项，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到计算机软件保护条例的保护。根据招标投标法的规定，下列关于开标参与人的说法不正确的有( )。A、开标应当由招标入主持邀请部分投标人参加B、招标人可以委托公证机构对开标过程进行公证C、招标人应当邀请所有投标人参加开标，投标可以根据情况是否参加开标D、招标人应当邀请行政监督部门参加开标E、招标人必须委托公证机构对开标过程进行公证答案：A,E解析：投资决策服务各阶段的研究重点具有差异性，初步可行性研究（项目建议书）阶段的研究重点包括()。A、环境可行性B、规划选点C、市场需求分析D、财务可行性E、项目建设方案初步论证答案：B,C,E解析：本题的考点为投资决策服务的阶段性差异。投资决策服务各阶段的研究重点具有差异性，初步可行性研究（项目建议书）阶段的研究重点包括：市场需求分析、规划选点、项目建设方案构思、项目建设方案初步论证。可行性研究阶段的研究重点：投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、环境可行性、风险因素及其对策。2022招标师考试真题及答案9节 第6节一般标段较大的工程()。A、对投标人的资格条件要求较高B、涉及的各种不确定因素较少C、技术管理相对容易D、招标文件的系统性、严密性相对较差答案：A解析：标段较大工程，其标的金额相对较大，潜在的盈利规模较大，投标竞争激烈，招投标双方得益的空间都比较大，对投标人的资质业绩条件要求相对较高；相反，标段较小工程，潜在的盈利规模较小，对投标人的资质业绩条件要求比较低，可能参与投标的单位数量较多，但受工程施工固定成本的影响，招标人和投标人从中得益的空间都比较小。（）是处理异议和质疑的主体。A.有管辖权的人民法院B.招标人和招标代理机构C.各招标投标行政监督部门D.行政监督部门的本级人民政府或上一级主管部门答案：B解析：在成本加保险费、运费CIF中，卖方需要承担的费用不包括()。A、办理出口手续时所应交纳的关税B、办理进口手续时所应交纳的关税C、从装运港到目的港的运费D、办理水上运输保险的费用答案：B解析：B项，采用CIF术语时，买方承担交货后所涉及的各项费用，包括办理进口手续时所应交纳的关税和其他费用。某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。有A、B、C、D、E、F六家施工单位参加了投标，经过以投标书的评审，A投标单位被确定为中标候选人。F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。问题：F投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?答案：解析：F投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。施工图预算编制的方法有（）A.工料单价法 B.预算单价法C.综合吨位指标法 D.综合单价法E.扩大单价法答案：A,D解析：施工图预算的编制方法有工料单价法和综合单价法。2022招标师考试真题及答案9节 第7节关于共同投标协议，说法错误的是 （）A.共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同协议应当在提交投标文件前10天提交招标人D.联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任答案：C解析：根据招标投标法第31条规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。为了规范投标联合体各方的权利和义务，联合体各方应当签订书面的共同投标协议，明确各方拟承担的工作。如果中标的联合体内部发生糾纷，可以依据共同签订的协议加以解决。工程施工承包方式的典型模式为()。A、“设计+施工”B、“设计一施工”C、“设计采购建造”D、“工厂设备与设计+施工”答案：B解析：工程承包方式主要有施工承包方式和设计一施工一体化承包方式两类。其中，施工承包方式是指工程设计和施工分离，分别由不同主体负责实施，工程承包人按照招标人提供的设计图纸和技术规范施工，典型模式表现为传统的“设计一施工”建设管理模式。ACD三项是设计一施工一体化承包方式的典型模式。某工程建设项目施工承包合同经法院判决无效后，该合同自（ ）起无效。A.法院判决之日 B.合同签订之日C.工程开工之日 D.中标通知书发出之日答案：B解析：无效合同的确认权，归仲裁机构或人民法院。无效合同的确认，具有溯及既往的效力，无效合同从订立时起就没有法律约束力。根据最新版考试教材，该考点已删除。某综合性商业楼施工工程进行公开招标，共有七家公司通过资格预审。其中通过资格预审的A公司，在对招标文件进行仔细分析后，认为招标文件中的计划工期很难实现，若要保证工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。同时，合同条款中还有对拖延工期进行罚款的条文，规定每拖延1天工期罚款3000元。此外，A公司还发现原基础设计结构方案中采用钢筋混凝土整板基础过于保守，因此，该承包商在投标文件中说明业主的计划工期难以实现，并且按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加2个月）编制了施工进度计划，同时据此向招标人报价。此外，还建议将原钢筋混凝土整板基础改为钢筋混凝土条形基础，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明钢筋混凝土条形基础不仅能保证工程结构的可靠性和安全性，而且可降低原基础造价约15%。 A公司拟派的项目经理是王某，他将技术标和商务标分别封装，在封口处签上本人姓名并加盖A公司公章，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前半小时，王某又派该公司新分配来的实习生小张递交了一份补充资料，主要内容是声明将原报价降低2%。但是，招标单位负责接收投标文件的工作人员拒收A公司的补充资料，理由是必须由在投标文件上签字的王某本人来送。 开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员也来到现场，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资质和所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。问题：1. A公司在工程投标中运用了哪几种投标技巧？其运用是否得当？并说明理由。2.从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？并说明理由。答案：解析：1. A公司在本次工程投标中运用了两种报价技巧，即多方案报价法和突然降价法。(1)多方案报价法运用不当。理由：运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）进行报价，而该承包商在投标时并未报出相应的投标价，仅说明了该工期要求难以实现。在多方案报价法中，在结构方案比选上运用得当，通过对各个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（钢筋混凝土条形基础）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。(2)突然降价法运用得当。理由：原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这种做法符合常理，同时又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前半小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再对报价做出任何调整了。2.对该项目招标程序存在的问题及理由具体分析如下：(1)问题一：招标单位的工作人员拒收小张递交的补充文件。理由：根据招标投标法第29条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前，可以补充与修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充与修改的内容为投标文件的组成部分。根据相关法律规定，承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件。小张作为A公司的职工，递交的投标文件是有效的。(2)问题二：由市招投标办公室工作人员主持开标会和宣读相关资料。理由：根据招标投标法，应由招标人主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容。(3)问题三：开标前，市公证处人员对各投标单位的资质和所有投标文件进行审查。理由：资格预审应在投标之前进行（背景资料说明了承包商巳通过资格预审）。公证处人员无权对承包商资格进行审查，他们到场的作用在于确认开标的公正性和合法性（包括投标文件的合法性）。(4)问题四：公证处人员确定所有投标文件均为有效标书。理由：该承包商的投标文件没有法定代表人的盖章或签字，仅有单位公章和项目经理王某的签字，应作为废标处理。如果该承包商的法定代表人对该项目经理王某有授权，且有正式的委托书，该投标文件可作为有效标书处理。PEST是一种从政治、经济、社会、技术等四个方面分析项目外部环境的方法，常用于项目风险管理的_过程。 （）A.风险识别 B.风险估计 C.风险评价 D.风险处置答案：A解析：工程建设项目风险识别是风险分析的基础，其目的是减少工程建设项目构成的不确定性。风险识别的关键是确保风险识别结果的充分性，常用的识别方法有：PEST分析；故障树法；专家调查法;幕景分析法等。2022招标师考试真题及答案9节 第8节采用品质机动幅度或品质公差的商品，应规定()。A、幅度的上下限B、规格C、等级D、品牌及产地E、公差的允许值答案：A,E解析：品质条款要约定明确，避免使用“大约”等笼统描述。采用品质机动幅度或品质公差的商品，应规定幅度的上下限或公差的允许值。BCD三项属于品质凭说明表示时应明确规定的内容。勘察设计过程中的合同管理主要包括()等方面。A、项目审批B、合同资料文档管理C、设计进度管理D、合同实施的跟踪与监督E、合同变更管理答案：B,C,D,E解析：勘察设计过程合同管理主要包括以下方面：合同资料文档管理；设计进度管理；合同实施的跟踪与监督；合同变更管理。违约行为据其形态大致可分为()。A、不履行B、不完全履行C、履行迟延D、默示违约E、预期违约答案：A,B,C,E解析：本题的考点为违约行为的分类。违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为据其形态大致可分为四类：(1)不履行；(2)履行迟延；(3)不完全履行；(4)预期违约。某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本）（GF19990201）。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为盾量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履约过程中发生了如下事件：事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费用。事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在政工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算，双方发生争议。事件三：办公楼工程经四方竣工验收貭量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立？说明理由。答案：解析：1.发包人不同意支付合理。理由：按照建设工程施工合同（示范文本）（GF19990201），承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2.应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。3.不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程已达到合同约定的合格标准所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。4.不能成立。本案中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10天的违约金10万元。关于投标有效期，下列说法正确的是（? ）。A.投标有效期只能延长一次B.投标保证金有效期可以比投标有效期略短C.投标有效期从招标文件规定的投标截止之日起算D.投标截止时间之后，招标人可以与投标人自行商定有效期答案：C解析：工程建设项目施工招标投标办法第29条、工程建设项目货物招标投标办法第28条和工程建设项目勘察设计招标投标办法第46条均规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。评标委员会和评标方法暂行规定第40条规定，同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期。招标投标法实施条例第25条规定投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。2022招标师考试真题及答案9节 第9节根据政府采购货物和服务招标投标管理办法，不属于政府采购货物项目的投标文件必须包括的内容是()。A、商务部分B、功能部分C、价格部分D、技术部分答案：B解析：政府采购服务招标项目投标文件目前尚无统一的范本，投标文件一般由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成，通常按照招标文件提供格式进行编制。政府制定价格的基本程序包括()。A、相关主体定价申请或政府直接定价B、初步审议C、集体审议D、举行价格听证会E、与行业组织协商答案：A,B,C,D解析：制定政府定价、政府指导价应当依法进行，严格按照法定程序。政府定价的程序依次是：相关主体定价申请或政府直接定价；有定价权的政府部门初步审议；列入听证目录的商品和服务举行价格听证会；集体审议；申请批准；在媒体和指定期刊上公布；定期监测与跟踪调查。下列各项不属于常用的风险分析方法的是()。A、故障树法B、蒙特卡罗法C、影响图法D、PEST分析答案：D解析：工程建设项目风险分析是指通过各种风险分析技术，采用定性或定量分析方法，估计各种风险发生的概率和风险对项目目标的影响程度。常用的风险分析方法有：敏感性分析；故障树法；蒙特卡罗法；影响图法等。PEST分析属于风险识别方法。某单位国际招标采购20台轿车。轿车进口关税税率为25%，消费税率为20%，进口增值税率为17%，运输公司公布的天津港至西安的运输费为3600元/台轿车，保险公司公布的天津港至西安运输保险费标准为完税后货价的0.5%。甲公司投标价CIF天津港2400万元（120万元/台）。问题：根据以上条件计算甲公司20台轿车到达西安的评标价。（计算过程和结果以万元为单位，保留2位小数）答案：解析：该批轿车的评标价格=CIF价+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费。其中：(1)进口环节税=进口关税+进口增值税+消费税。进口关税=CIF价格x进口关税税率=2400 x 25% = 600 （万元）；消费税=（CIF价格+关税）x消费税税率/(1 -消费税税率）=(2400 +600) x20%/ (1 -20%) =750（万元）；进口增值税= （CIF价格+进口关税+消费税）x增值税税率=(2400 +600 +750) x 17% =637.5（万元）；进口环节税=600 +750 +637. 5 =1987. 5（万元）。(2)国内运输费=进口轿车数量x国内单位运费=20 X3600 =7. 2（万元）。(3)国内运输保险费=（CIF价格+进口环节税）x国内运输保险费率=(2400 +1987.5) x0.5% =21.94（万元）。则该批轿车到达西安的评标价=2400 + 1987. 5 + 7. 2 + 21. 94 = 4416. 64（万元）。在生产设备与设计一建造合同条件形式下，一般都是由( )按照业主的要求设计和提供设备或其他工程。A、发包方B、承包商C、设计单位D、监理单位答案：B解析：
