21年二级建造师考试真题及答案8章.docx

21年二级建造师考试真题及答案8章21年二级建造师考试真题及答案8章 第1章 一般情况下，脚手架属于（ ）。A主要材料B辅助材料C周转性材料D其他材料正确答案：C归档文件应为原件，工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程()等方面的技术规范、标准和规程，而且必须真实、准确，与工程实践相符合。A.勘察B.设计C.施工D.监理E.验收答案：A,B,C,D解析：2022新版教材P292页 （2）工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时间不应包括()。A、 有效工作时间B、 休息时间C、 不可避免中断时间D、 偶然工作时间答案：D解析：图2Z102022多余和偶然时间属于损失时间可见选择D电气设备保管环境条件应具备()等措施。A.防火B.防潮C.防风D.防尘E.防小动物答案：A,B,D解析：2022版教材P51页 电气设备和器材的安装前存放、保管期限应按厂家要求，设备和器材安置稳妥，不得损坏。保管环境条件应具备防火、防潮、防尘等措施。下列焊接工艺评定说法中，不符合承压设备焊接工艺评定NB/T 47014规定的是（ ）。A.当改变任何一个重要因素时，都需要进行焊接工艺评定B.当增加或变更任何一个补加因素时，则可按加或变更的补加因素，增焊冲击韧性试件进行试验C.当增加次要因素时，不需要进行重新评定D.当变更次要因素时，不需要重新编制预焊接工艺规程答案：D解析：2022版教材P46二、焊接前检验(一)基本要求1.焊工应取得相应的资格，获得了焊接工艺(作业)指导书，并接受了技术交底。2.焊接设备及辅助装备应能保证焊接工作的正常进行和安全可靠，仪表应定期检验。3.焊接环境应符合规范要求。4.焊前预热的加热方法、加热宽度、保温要求、测温要求应符合规范要求。(二)钢结构焊缝检验方案1. 焊接前，应根据施工图、施工方案、施工规范规定的焊缝质量检查等级编制检验和试验方案，经项目技术负责人批准并报监理工程师备案。2.焊缝检验方案应包括检验批的划分、抽样检验的抽样方法、检验项目、检验方法、检验时机及相应的验收标准等。粒料类嵌锁型路面基层是（）。A.沥青结碎石基层B.泥结碎石基层C.水泥稳定碎石基层D.填隙碎石基层E.水泥粉煤灰基层答案：B,D解析：2022版教材P46页 嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。下列情形中，人民法院应当再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.未经传票传唤，缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法答案：B,C,D,E解析：2022新版教材P325页当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；原判决、裁定适用法律确有错误的；审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的；原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。21年二级建造师考试真题及答案8章 第2章可以使用36V照明用电的施工现场有()。A、特别潮湿场所B、灯具离地面高度2.2m场所C、高温场所D、有导电灰尘场所E、锅炉或金属容器内答案：B,C,D解析：隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不得大于36V。某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续（）。A.向发证机关申请延期B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D.向发证机关申请施工许可证废止答案：B解析：建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A错，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当项发证机关申请延期；C项，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（ ）组织召开专家论证会。A.业主B.设计单位C.施工单位D.监理单位答案：C解析：2022版教材P 210超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。 无效合同从（ ）之日起就不具备法律效力A确认B订立C履行D谈判正确答案：D根据劳动合同法 ， 用人单位与劳动者已建立劳动关系， 未同时订立书面劳动合同的， 应当自用工之日起（ ） 内订立书面劳动合同A.1 个月 B.2 个月C.3 个月 D.半年答案：A解析：下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有（）。A.已经办理了建设工程用地批准手续B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%C.需进行消防验收经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量、安全的措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求答案：A,C,D,E解析：2022版教材P45页施工许可证的法定批准条件建筑法规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理该建筑工程用地批准手续；依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施;建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。#下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是（）。A、监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用B、施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用C、建设单位增加工作量造成的费用增加D、施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用答案：C解析：本题考查的是机电工程项目索赔。选项ABD均属于施工单位的原因，施工单位自己承担损失，不应该进行费用索赔。21年二级建造师考试真题及答案8章 第3章在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第7天，其持续时间为5d。工作M有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第15天、第16天和第18天，则工作M的自由时差为()d。A.3B.6C.8D.10答案：A解析：本题涉及的考点是自由时差的计算。自由时差一计划工期一最早完成时间=15-(7+5)=3d。#铲运车通常适合施工的条件是（ ）。A.干燥的粉砂土B.潮湿的黏土C.沼泽地带D.含水量在25以下的松散砂土答案：D解析：2022版教材P307铲运机主要用于中距离的大规模土方转运工程。铲运机广泛用于公路与铁路建设，铲运机应在、 级土中施工，如遇、级土应预先疏松。在土的湿度方面，最适宜在湿度较小（含水量在25%以下） 的松散砂土和黏土中施工，但不适宜于在干燥的粉砂土和潮湿的黏土中作业，更不宜在地下水位高的潮湿地区和沼泽地带以及岩石类地区作业。违反民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，（）内不予注册。A.2B.3C.4D.5答案：D解析：2022版教材P261页 (3)违反本条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。企业和施工项目部选用施工成本管理方法应遵循的原则之一是（ ）。A.实用性原则B.分层统一原则C.适应变化原则D.业务系统化原则答案：A解析：P218-219国内外有许多施工成本管理方法，企业和施工项目部应依据自身情况和实际需求进行选用，选用时应遵循以下原则:实用性原则、坚定性原则、灵活性原则、开拓性原则。在饮用水水源保护区禁止建设( )。A、封闭式垃圾站B、生活垃圾填埋场C、工业固体废物集中贮存、处置的设施D、工业固体废物集中贮存、处置的场所E、建筑垃圾临时堆放的场所答案：B,C,D解析：水污染防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。故选项 B、C、D 正确。 仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履 行合同，则仲裁庭应（ ）。A按甲的意见作出B目按乙或丙的意见作出C请示仲裁委员会主任并按其意见作出D重新组成仲裁庭经评议后作出正确答案：A答案A根据仲裁法的有关规定，仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见 作出。施工组织设计编制依据包括（）。A.有关标准和技术经济指标B.建设单位基本情况C.工程施工合同D.监理文件E.工程现场条件答案：A,C,E解析：本题考查的是施工组织设计编制要求。1.与工程建设有关的法律法规和文件；2.国家规行有关标准和技术经济指标；3.工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；4.工程施工合同或招标投标文件；5.工程设计文件；6.工程施工范围的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；7.与工程有关的资源供应情况；8.施工企业的生产能力、机具装备、技术水平等。21年二级建造师考试真题及答案8章 第4章在某工程项目施工中，经项目经理签字并加盖项目专用章的材料采购合同，未能按时付款，则对此承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.建设单位D.项目经理部答案：A解析：2022版教材P8页由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。 # 在下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（ ）A施工企业施工所需的临时宿舍B工程定额测量费C项目经理工资D危险作业意外伤害保险正确答案：A 合理布置炮孔是提高爆破效率的关键所在，布置时应遵循的原则有（ ）。A炮孔方向最好不和最小抵抗线方向重合B炮孔方向最好与最小抵抗线方向重合C要充分地利用有利地形，尽量利用和创造自由面，减少爆破阻力D当布置有几排炮孔时，应交错布置成梅花形E根据岩石的层面、节理、裂缝等情况进行布孔正确答案：ACDE用以去除水中粗大颗粒杂质的给水处理方法是()A、过滤B、软化C、混凝沉淀D、自然沉淀答案：D解析：2022版教材P118页见表2K314011-1，自然沉淀 用以去除水中粗大颗粒杂质对于合同中的非固定费率项目，可以调整价格或费率的条件有()。A、工作实测工程量超过原合同内容规定工作量的10%B、工作实际变化量与其费率的乘积超过中标合同价总额的0.01%C、因非施工单位的原因引起工期延误超过原工期的10%D、因非施工单位的原因引起的工期延误所增加的费用超过原合同总价的1%E、因工作数量变化导致该工作单位成本变化超过1%答案：A,B,E解析：矿业工程合同变更的计价方法中非固定费率项目调整价格或费率的条件矿业工程合同变更时，计算变更工程应采用的费率或价格，可分为以下四种情况：(1)变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。实施变更工作未导致工程施工组织和施工方法发生实质性变动，不应调整该项目的单价。(2)工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。(3)变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口，将变更工作的单价定得过高或过低。(4)对于不是合同规定的“固定费率项目”，应根据情况按规定调整。非固定费率项目，在如下情况下可以对相关工作内容调整价格或费率：(1)该工作实测的工程量超过工程量表或其他资料表中所列数量的10%。(2)该工程量变化量与其费率或价格的乘积超过中标合同价款（原合同价款）总额的0.01%。(3)由于该项工作数量变化导致该项工作的单位成本变化超过1%。答案选择ABE。沉降观测点第一次观测应在（ ）进行。A.设备投料运行前B.设备无负荷试运前C.设备底座一次灌浆前D.观测点埋设后答案：D解析：2022版教材P22对于埋设在基础上的基准点，在埋设后就开始第一次观测，随后的观测在设备安装间连续进行。在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（ ）。A、 评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B、 评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名C、 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、 评标委员会成员由三人组成答案：C解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。#21年二级建造师考试真题及答案8章 第5章对于有瓦斯危害的矿井,以下预防瓦斯安全事故措施正确的有（ ）。A.必须采用机械通风B.掘进工作面应采用独立通风C.坚持相应的瓦斯检查制度D.电动机附近20m内风流瓦斯浓度达1.5%时应撤出人员,切断电源E.风机因停电而停运时,待来电后应立即开动风机恢复通风答案：A,B,C,D解析：P237-241局部风机停止运行后，需在局部通风机10米范围内检测瓦斯，瓦斯浓度低于0.5%，方可人工启动风机。采用固定总价合同，承包商承担的主要有( )。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.施工技术方案引发的风险E.政治风险答案：B,C解析：2022新版教材P253页 固定总价合贩价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行( )。 A. 补充 B. 修改 C. 澄清 D. 撤回 E. 撤销答案：A,B,D解析：建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）。A.可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B.可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C.决策阶段、实施阶段、保修阶段D.决策阶段、实施阶段、使用阶段答案：D解析：建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。#下列权利中，属于用益物权的是（）。A、船舶抵押权 B、房屋租赁权 C、土地所有权 D、建设用地使用权答案：D解析：2022版教材P 15本题考查的是用益物权。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。根据我国安全生产法的规定，生产安全事故调查处理应当遵守（）基本规定。A.事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见B.生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的责任，对有失职、渎职行为的，追究法律责任C.任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理D.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人E.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大答案：A,B,C解析：2022版教材P246页事故调査处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据当水位达到设防水位后继续上升到某一水位时，防洪堤随时可能出险，防汛人员必须迅速开赴防汛前线，准备抢险，这一水位（ ） 。A.设防水位B.防汛水位C.警戒水位D.保证水位答案：C解析：21年二级建造师考试真题及答案8章 第6章按照我国现行规定，关于其他项目费的计价，下列说法中正确的是（ ）。A.暂列金额由承包人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位B.计日工按照工程量清单中的计日工表中的量和价格计价C.总承包服务费由发包人在其他项目清单中规定D.总承包服务费由施工企业投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行答案：D解析：石灰的特点有( )。A.可塑性好B.强度低C.耐水性差D.体积收缩大E.耐水性好答案：A,B,C,D解析：2022版教材P45页 3石灰的特点(1)可塑性好。生石灰消解为石灰浆时，其颗粒极微细，呈胶体状态，比表面积大，表面吸附了一层较厚的水膜，因而保水性能好，同时水膜层也降低了颗粒间的摩擦力，可塑性增强。(2)强度低。石灰硬化缓慢、强度较低，通常1:3的石灰砂浆，其28d抗压强度只有0.20.5MPa。(3)耐水性差。在石灰硬化体中存在着大量尚未碳化的Ca(OH)2，而Ca(OH)2易溶于水，所以石灰的耐水性较差，故石灰不宜用于潮湿环境中。(4)体积收缩大。石灰在硬化过程中蒸发掉大量的水分，引起体积显著收缩，易产生裂纹。因此，石灰一般不宜单独使用，通常掺人一定量的骨料（砂）或纤维材料（纸筋、麻刀等）或水泥以提高抗拉强度，抵抗收缩引起的开裂。根据建设工程质量管理条例，工程实施过程中，未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.总监理工程师B.监理员C.监理工程师D.项目经理答案：C解析：2022版教材P41页根据建设工程质量管理条例第三十七，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。因此，正确选项是C。基坑工程地下水的控制方法有()。A.集水明排B.真空井点降水C.喷射井点降水D.截水和回灌E.水管降水答案：A,B,C,D解析：2022版教材P215地下水的控制方法主要有集水明排、真空井点降水、喷射井点降水、管井降水、截水和回灌等。关于水泥混凝土空心块护坡施工的说法，错误的是（ ）。A.预制块应与坡面紧贴，不得有空隙，并与相邻坡面平顺B.预制块铺置应在路堤填筑工程中施工C.预制块经验收合格后方可使用D.预制块铺置前应将坡面整平答案：B解析：2022版教材P30（1）预制块铺置应在路堤沉降稳定后方可施工。 （2）预制块铺置前应将坡面整平。 （3）预制块经验收合格后方可使用。 （4）预制块应与坡面紧贴，不得有空隙，并与相邻坡面平顺。隧道水害的防治措施包括( ）。A.因势利导，给地下水以可排走的通道，将水迅速地排到洞外B.将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少C.用各种耐腐蚀材料，敷设在混凝土衬砌的表面D.严格施工工艺E.堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出答案：A,B,D,E解析：隧道水害的防治措施：(1）因势利导，给地下水以可排走的通道，将水迅速地排到洞外。(2）将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少。(3）堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出。(4）合理选择防水材料；严格施工工艺。现场临时用电施工组织设计编制人员是（）。A、项目经理 B、技术负责人 C、电气工程技术人员 D、安全员答案：C解析：2022版教材P 172本题考查的是临时用电、用水管理。临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。21年二级建造师考试真题及答案8章 第7章按施工分块仓面强度计算法对混凝土生产系统规模进行核算时，与下列( )因素有关。A.砂石料供应能力B.同时浇筑的各浇筑块面积总和C.各块浇筑层厚度D.混凝土初凝时间E.混凝土运输工具的平均行驶速度答案：B,C,D,E解析：2022版教材P154 PK(F)max/(t1-t2)t2=Lmax/v+t3(f)max=(F11+F22+Fnn)max式中P混凝土系数拌合楼所需生产能力（m3/h）；K浇筑生产不均匀系数（一般为1.1-1.2），当开仓浇筑量大时取大值，反之取小值；(f)max同时浇筑的各浇筑块面积与浇筑层厚度的乘积的最大总值（m3）；F1,F2，Fn同时开仓浇筑的各块面积（）；1,2n同时开仓浇筑的各块浇筑层厚度（m）；t1混凝土初凝时间(h)，按有关水工混凝土技术规范和标准考虑；t2混凝土从拌合楼至最远浇筑点的运输时间（包括起吊入仓时间）（h），按有关水工混凝土技术规范和标准考虑；Lmax从拌合楼到浇筑点最长运距（km）；v混凝土运输工具的平均行驶速度（km/h）；t3从运输工具吊运混凝土料罐到浇筑地点的时间（h）场景(一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5600万元，由建设单位自行组织公开招标。建 设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。 建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委 员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳，选中丙为中标人。 建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。 根据招标投标法的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是 ( )A.建设单位有权要求丙降低报价。B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任答案：B解析：建设单位不得要求丙降低报价，否则属于招标人与投标人串通投标的行为；招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。故选B。焊缝无损检测方法中，用于检测焊缝内部无损检测方法是（ ）。A.光谱分析B.渗透检测C.磁粉检测D.射线检测答案：D解析：2022版教材P472.无损检测（1）表面无损检测方法通常是指磁粉检测和渗透检测；内部无损检测方法通常是射线检测和超声波检测。 若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照( )履行。A通常标准B符合合同目的特定标准C国冢标准D地方标准正确答案：C 业主方进度控制的任务是控制整个项目的（ ）阶段的进度。A决策B实施C施工D决策和施工正确答案：B施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。施工方进度控制的主要工作环节包括()。A.组织施工进度计划的实施B.跟踪检查，收集实际进度数据C.分析计划执行的情况D.施工进度计划的检查与调整E.编制施工进度计划及相关的资源需求计划答案：A,D,E解析：2022新版教材P148页 施工方进度控制的主要工作环节包括：（1）编制施工进度计划及相关的资源需求计划；（2）组织施工进度计划的实施；（3）施工进度计划的检查与调整。 材料管理要编制多种计划，下面关于材料计划的编制顺序正确的是（ ）。A材料需用量计划-材料供应计划-材料采购计划-材料用款计划B材料供应计划-材料需用量计划-材料采购计划-材料用款计划C材料需用量计划-材料采购计划-材料供应计划-材料用款计划D材料采购计划-材料需用量计划-材料供应计划-材料用款计划正确答案：A21年二级建造师考试真题及答案8章 第8章(2022年)关于建设工程项目结构分解的说法，正确的有（ ）。 A.项目结构分解应结合项目规划的整体部署 B.项目结构分解应结合项目合同结构的特点 C.每一个项目只能有一种项目结构分解方法 D.项目结构分解应结合项目组织结构的特点E.单项项目也可进行项目结构分解答案：B,D,E解析：同一个建设工程项目可有不同的项目结构的分解方法，项目分解应和整个工程实施的部署相结合， 并和将采用的合同结构相结合。单体工程如有必要也应进行项目结构分解。灰土地基施工过程中，应检验()等项目。A.分层铺设厚度B.夯实时加水量C.承载力D.压实度E.夯压遍数答案：A,B,D,E解析：2022版教材P190页灰土地基的施工质量要点为：1、土料应采用就地挖出的黏性土及塑性指数大于4的粉质黏土，土内不得含有松软杂质和腐殖土；土料应过筛，最大粒径不应大于15mm；2、石灰应用三级以上的新鲜的块灰，使用前1-2d消解并过筛，粒径不得大于5mm，且不能夹有未熟化的生石灰块粒和其他杂质；3、铺设灰土前，必须进行验槽合格，基槽内不得有积水；4、灰土的配比符合设计要求；5、灰土施工时，灰土应拌和均匀，应控制其含水量，以用手紧握成团、轻捏能碎为宜；6、灰土应分层夯实，每层虚铺厚度：人力或轻型夯机夯实时控制在200-250mm,双轮压路机夯实时控制在200-300mm；7、分段施工时，不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝，上下两层的搭接长度不得小于50cm。如图所示土石围堰的防渗形式属于（）。 A：斜墙式 B：斜墙带水平铺盖式 C：垂直防渗墙式D：灌浆帷幕式答案：C解析：土石围堰的防渗结构形式有斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式及灌浆帷幕式等。#某装修写字楼工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（ ）。A.由甲承担责任，乙无责B.由甲和乙承担连带责任C.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责D.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任答案：D解析：根据建筑法第 29条第 2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统D.业主方只需编制总进度规划和控制性进度规划E.业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同答案：A,B,C解析：2022版教材P129页 由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的， 因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程， 它也是逐步完善的。 A、B正确；P127 原文：由于项目进度控制不同的需要和不同的用途， 业主方和项目各参与方可以编制多个不 同的建设工程项目进度计划系统， 如：由不同深度的计划构成的进度计划系统；C正确；P128 原文：由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括： （1）业主方编制的 整个项目实施的进度计划，D错误；P128 原文：正如前述， 建设工程项目管理有多种类型， 代表不同方利益的项目管理（业主方和项 目参与各方）都有进度控制的任务， 但是， 其控制的目标和时间范畴是不相同的。 E错误（2022年）拱坝是（）。A.静定结构B.瞬变结构C.可变结构D.超静定结构答案：D解析：拱坝是超静定结构，有较强的超载能力，受温度的变化和坝肩位移的影响较大。关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）A投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人答案：D解析：本题考查投标文件的撤回与撤销。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标人撤销投标文件，是在投标截止时间之后，后果是被扣留投标保证金。