21年招标师历年真题和解答5节.docx

21年招标师历年真题和解答5节21年招标师历年真题和解答5节 第1节某工程建设单位在开工前已投保“建筑工程一切险”。当工地发生意外事故造成（ ）的伤亡损失属于第三者保险责任。A.建设单位工作人员 B.总包单位技术人员C.分包单位合同制工人 D.工地外过路行人答案：D解析：建筑工程一切险是承保以土木建筑为主体的各类工程在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失，以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任的险种，简称“建工险”。投资项目机会研究是投融资服务项目中的一项重要工作内容，按照项目生命周期四阶段划分方式，该项工作应属于项目_的工作范围。 （ ) A.开始阶段融资服务 B.开始阶段投资服务 C.计划阶段融资服务 D.计划阶段投资服务答案：B解析：投资决策服务需要解决的问题主要集中在项目的开始阶段，其工作内容主要包括投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究和项目 评估及决策等。关于资格审查的程序规定，下列说法正确的有()。A、对于依法必须进行招标项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布B、发售资格预审文件收取的费用，应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的C、招标人对已发出的资格预审文件进行澄清或者修改，不能影响资格预审申请文件编制D、依法必须进行招标的项目，提交资格预审申请文件的截止时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日E、资格审查委员会由招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为7人以上单数答案：A,B,D解析：C项，招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。E项，资格审查委员会由招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为5人以上单数。在项目质量管理中，了解顾客对产品()的需求，设计满足这些需求的产品或服务是质量竞争的关键要素。A、可靠性B、持久性C、性能D、美观性答案：C解析：性能是衡量产品项目质量的八项质量指标之一。了解顾客对产品性能的需求，设计满足这些需求的产品或服务是质量竞争的关键要素。代理成本由()构成。A、代理人的监督成本B、委托人的监督成本C、代理人的担保成本D、委托人的担保成本E、剩余损失答案：B,C,E解析：一般将代理成本分为三部分：委托人的监督成本。它是指委托人用于限制和监督代理人的行为而付出的费用。代理人的担保成本，即约束成本。它是指代理人保证不损害委托人行为的成本，以及如果采取了损害行为将给予赔偿的成本。一般来说，代理人给予委托人的补偿将大于他支付的约束成本。剩余损失，又称机会成本。它是指委托人因代理人的代理行为而产生的一种价值损失，它等于代理人决策和委托人在假定具有代理人相同信息和能力情况下自行效用最大化决策之间的差异。有关工程建设项目设计质量控制的内容，下列叙述错误的是 （）A.执行国家建设法律法规和各项技术标准B.保证勘察、设计方案满足业主提出的各项功能要求C.勘察、设计文件中选用的建筑材料应当注明规格、型号、性能等技术指标D.设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及监理师、建造师的执业印章答案：D解析：解析 项目设计质量控制的内容比较繁杂，其要求包括：（1）执行国家建设法律法规和各项技术标准；（2）保证勘察、设计方案满足业主提出的各项功能要求，控制工程总造价，达到项目技术经济目标的要求；（3）勘察、设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家及行业规定的标准；（4）勘察成果（报告）应符合国家和合同规定的要求。设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序。在通用保险合同范本基础上，根据工程项目的实际情况，设计制定出最符合工程需要的保险方案。需要考虑的关键因素有()。A、保险项目的确定B、保险金额/赔偿限额的确定C、免赔额的确定D、被保险人的确定E、保险期限的确定答案：A,B,C,E解析：根据工程的实际情况，在通用保险合同范本基础上，根据工程项目的实际情况，设计制定出最符合工程需要的保险方案。需要考虑的关键因素如下：保险项目和保险金额/赔偿限额的确定；免赔额的确定；保险期限的确定。下列各项不属于社会评价的特点的是()。A、过程的复杂性B、目标的多样性C、评价标准的差异性D、宏观性答案：A解析：社会评价的特点主要有：宏观性和长期性；目标的多样性和多层次性；重人文分析；评价标准的差异性和难量化性。对每项作业活动将发生的成本进行估计，结合作业活动清单和进度计划的安排，又可以进行()的预测和统计分析。A、工作量B、实际成本C、项目采购D、现金流答案：D解析：对每项作业活动将发生的成本进行估计，结合作业活动清单和进度计划的安排，又可以进行现金流的预测和统计分析。为了应对未来的不确定事件的发生，可以增加一部分资源配置用于管理储备，所得到的预算就成为项目成本控制的基准。21年招标师历年真题和解答5节 第2节工程设计质量管理工作的具体内容不包括()。A、安排施工图的强制性审查B、组织安排编制工程量清单及施工图预算，确保预算准确且不超过给定的投资控制指标及浮动的限度C、作出技术设计的具体工作安排D、组织全部施工图的质量审查，最大限度地减少各专业施工图纸的“错、漏、碰、缺”答案：C解析：工程设计质量管理工作的具体内容包括：采用价值工程方法，在充分满足项目功能要求的条件下进一步考虑设计的可建性、材料的可获得性，采用新技术新工艺来优化各级设计，以挖掘节约投资的潜力；安排施工图的强制性审查；组织全部施工图的质量审查，最大限度地减少各专业施工图纸的“错、漏、碰、缺”；组织初步设计与施工图设计的符合性审查；组织初步设计概算的审查；组织安排编制工程量清单及施工图预算。C项属于技术设计工作安排的工作内容。根据世界银行公开招标采购服务流程，采购人编制任务大纲（TOR）的作用是 （）A.说明服务方应提交的预期成果 B.估算服务项目预期成本C.指导服务实施过程 D.界定服务方的权利和义务答案：C解析：客户负责为咨询任务准备任务大纲(TOR)，任务大纲（TOR)规定了咨询任务的目的、目标、工作范围并提供背景情况（包括现有的相关研究及基础数据），以便于服务方准备他们的建议书。任务大纲（TOR)应列明完成咨询任务所必需的各项服务和调查以及预期的成果（如报H据、图纸和调查结果）。采购按照交易主体的国别和采购标的物的来源地划分，可以分为()。A、服务采购B、国内采购C、货物采购D、国际采购E、工程采购答案：B,D解析：本题的考点为采购方式的划分。采购按照交易主体的国别和采购标的物的来源地划分，可以分为国内采购和国际采购。投标人参加工程建设项目施工投标应当具备的条件有 （ ）A.具有独立订立合同的权利B.在最近五年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题C.暂时处于被责令停业的状况D.具有履行合同的能力E.法律、行政法规规定的其他资格条件答案：A,D,E解析：工程建设项目施工招标投标办 法第20条规定了投标人参加工程建设项目施工投标应当具备5个条件：（1)具有独立订立合同的权利；（2)具有履行合同的能力，包括专业、 技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；（3) 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（4)在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；（5)法律、行政法规规定的其他资格条件。下列关于评标原则与纪律的说法正确的有()。A、评标活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则B、任何单位和个人不得非法干预、影响评标活动C、评标委员会成员应当按原则履行职责，对所提出的评审意见无须承担责任D、评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标项目有利害关系的人私下接触E、评标委员会可以采用比招标文件规定的更好的评标标准和方法评标答案：A,B,D解析：C项，评标委员会成员应当按规定的原则履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任。E项，评标委员会依据法律法规、招标文件及其规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法，评标时不得采用。世界贸易组织政府采购协议的目标包括()。A、尽量考虑发达国家需要B、建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序以及权利和义务的多边框架C、各成员国政府应提高政府采购的透明度D、各成员国政府的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护，并与国外产品与服务的供应商实行差别待遇E、建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序，维持权利与义务的平衡答案：B,C,D,E解析：政府采购协议的目标有：建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序以及权利和义务的多边框架，扩展世界贸易和促进世界贸易的自由化，扩大和改善世界贸易运行的国际环境和国际框架；各成员国政府的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护，并与国外产品与服务的供应商实行差别待遇；各成员国政府应提高政府采购的透明度；建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序，维持权利与义务的平衡；考虑发展中国家特别是不发达国家的需要。投资项目机会研究是投融资服务项目中的一项重要工作内容，按照项目生命周期四阶段划分方式，该项工作应属于项目()的工作范围。A、开始阶段融资服务B、开始阶段投资服务C、计划阶段融资服务D、计划阶段投资服务答案：B解析：投资决策服务需要解决的问题主要集中在项目的开始阶段，其工作内容主要包括投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究和项目评估及决策等。勘察、设计工作内容变更的的原因一般包括()。A、勘察、设计人工作失误引起的变更B、委托任务范围内的勘察和设计变更C、国家政策的变更D、委托其他设计单位完成的变更E、发包人原因导致的重大设计变更答案：A,B,D,E解析：本题的考点为勘察、设计工作内容的变更原因。勘察、设计工作内容的变更按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：(1)勘察、设计人工作失误引起的变更。(2)委托任务范围内的勘察和设计变更。(3)委托其他设计单位完成的变更。(4)发包人原因导致的重大设计变更。下列属于不可抗力范围的有()。A、战争B、汇率变动C、雪灾D、价格波动E、暴风雨答案：A,C,E解析：关于不可抗力的范围，一般包括以下三种规定方法：概括式，对不可抗力范围只作笼统规定；列举式，是将不可抗力事件逐一列出；综合式，在列举经常可能发生的不可抗力事件的同时，再加上“以及双方同意的其他不可抗力事件”，既明确具体，又有一定的灵活性，是在实务中经常采用的方式。本题中战争、雪灾和暴风雨均属于不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，是不可抗力。而汇率变动和价格变动则不属于不可抗力的范围。21年招标师历年真题和解答5节 第3节招标采购项目风险识别中，因信息不对称产生的风险是 （ ) A.利率风险 B.政治风险C道德风险 D.汇率风险答案：C解析：在招标采购风险中，利率风险、汇率风险、政治风险都属于对称信息条件下的风险。采用排除法可知，信息不对称产生的风险是道德风险。关于货物售后服务质量保障紧急需求的表述，不正确的是()。A、紧急需求包括用户的特殊要求和因意外原因遇到困难时提供的紧急支援B、特殊要求主要是用户在使用中要求对外观、功能或者结构进行变更等C、意外原因包括地震、水灾导致的产品破坏，特殊情况下的现场保护等D、紧急需求的处理费用往往须由用户和生产企业按比例承担答案：D解析：本题的考点为售后服务的质量保障紧急需求。紧急需求包括用户的特殊要求（如功能、结构的变更）和因意外原因遇到困难时提供的紧急支援。特殊要求主要是用户在使用中要求对外观、功能或者结构进行变更等；意外原因包括地震、水灾导致的产品破坏，特殊情况下的现场保护等。紧急需求的处理费用往往须由用户承担。关于招标采购项目的标段/标包的几个部分，下列说法错误的是()。A、可同时招标B、不可分批招标C、可由数家承包商或供应商分别承包或供应D、可由一家承包商或供应商全部中标总承包或供应答案：B解析：招标采购项目的标段/标包是指招标人将准备招标采购的项目分成几个部分进行单独招标，即对这几个部分分别编写独立的招标文件并进行招标。这几个部分可同时招标，也可分批招标，可以由数家承包商或供应商分别承包或供应，也可由一家承包商或供应商全部中标总承包或供应。下列各项不属于质量监督类型的是()。A、国家监督B、行业监督C、地方监督D、社会监督答案：C解析：质量监督的类型包括：国家监督，是指国家通过立法，授权特定的政府部门行使国家权力进行的产品质量监督；行业监督，是指依法设立的非政府专业化机构按照政府质量监督部门的授权，依据货物生产的质量标准，通过对产品的质量检测、检验或认证等形式对本行业、本系统产品质量的监督；社会（公众）监督，依据主要是产品质量法以及消费者权益保护法；当事人监督，是指以合同或订单方式购买产品的企业依合同约定方式而进行的特定质量监督。某项使用国有资金投资建设的工程项目进行了公开招标，招标人通过专业期刊、报纸、信息网络等途径发布招标公告。公告中规定投标截止日期是2022年7月13日。在7月5日，招标人召开投标预备会解答了各潜在投标人提出的疑问，同时将解答以书面方式通知了所有购买招标文件的潜在投标人。在2022年7月14日，甲企业到招标人指定的地点送交投标文件，招标人以已经超过投标截止日期为由拒收。问题：(1)建筑工程施工招标项目的招标文件一般应包括哪些内容?(2)招标人在招标过程中有哪些不妥之处?并说明理由。答案：解析：(1)施工招标文件一般包含下列内容：投标邀请书;投标人须知;合同主要条款;投标文件格式;采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单;技术条款;设计图纸;评标标准和方法;其他投标辅助材料。(2)招标人在投标文件截止日期前8日才发出澄清修改文件不妥。对潜在投标人问题解答的内容为招标文件的一部分。因此，该部分内容属于招标人对已发出的招标文件进行的澄清或者修改。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。故该项目招标过程中，招标人在投标文件截止日期前8日才发出澄清修改文件，不符合法律规定。按照竞争开放程度，招标方式分为 （）A.公开招标B.邀请招标 C.单一来源采购D.限制性招标E.非限制性招标答案：A,B解析：按照竞争开放程度，招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式。招标项目应依据法律规定条件、项目的规模、技术、管理特点要求以及投标人的选择空间等因素选择合适的招标方式。工程建设项目投资决策方案评价与选择的方法，主要包括( )。A、经验判断法B、定量分析法C、定性分析法D、试验法E、观察法答案：A,B,D解析：决策分析与评价要注意方法的科学性、合理性，根据不同情况选择不同的方法。通过多个方法进行验证，保证决策的准确性。方案评价与选择的方法很多，主要有经验判断法、定量分析法、试验法等。项目时间管理中，各工作过程会形成不同的成果，其中，项目网络图 是_过程的成果。（ ）A.工作定义 B. 工作排序C.工作时间估计 D.工作分解答案：B解析：工作排序的主要成果为表达项目各工作间逻辑关系的项目网络图。项目网络图按其绘制方式不同，又可分为单代号网络图和双代号网络图两种主要方式。根据招标投标法的规定，下列关于机电产品国际招标代理机构资格在人员和业绩方面要求的表述中正确的是( )。A、预乙级具有中级职称以上的专职招标人员不得少于从事招标业务人员总数的80%B、机电产品国际招标机构，预乙级近3年年均机电产品国内公开招标业绩在6亿元以上C、机电产品国际招标机构年度的业绩标准、乙级5000万美元以上D、预乙级机电产品国际招标机构年度招标业绩达到5000万美元以上E、乙级机电产品国际招标机构自获得乙级国家招标资格3年内业绩累积达到2.5亿美元以上，并且注册资金在1000万元以上的，可以申请甲级资质答案：C,D,E解析：21年招标师历年真题和解答5节 第4节关于合同的效力，下列说法正确的是()。A、显失公平的合同为无效合同B、如合同欠缺生效要件，则可能导致合同效力待定C、以合法形式掩盖非法目的订立的合同应当被认定为无效D、一方存在以欺诈、胁迫的手段订立的合同为无效合同E、存在违反法律、行政法规的强制性规定的合同为可变更、可撤销合同答案：B,C解析：合同法第52条规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；订立合同的当事人之间恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；合同违反法律、行政法规的强制性规定的，如果合同存在以上规定内容之一，则合同应当被认定为无效。因重大误解订立的合同，在订立合同时显失公平的，一方存在以欺诈、胁迫的手段，或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同的，合同当事人一方也有权申请变更或撤销合同。A项中显失公平，应为可变更可撤销合同；D项中只有损害国家利益才是无效合同；E项为无效合同。某生产企业拟采购一批工程车辆，为了充分体现绿色采购、低碳经济，以及政府对于车辆尾气排放和强制报废的要求，本次采购最适合的评标方法是()。A、全寿命周期成本计算法B、栅栏评标法C、性价比法D、基于质量和成本的选择方法答案：A解析：全寿命周期成本计算法是将工程或货物的建设、采购、安装、运行、维修服务、更新改造，直至报废（废弃成本）的全寿命周期成本进行合并计算并折算为现值比较的评标方法。全寿命周期成本计算法可以全面反映一次采购的全寿命成本，采购的决策不仅仅考虑初始采购成本，还综合考虑项目的长期经济成本，使采购决策更加科学和客观。采用全寿命周期成本计算法仅考虑工程或货物的各项财务成本，而不考虑技术、品牌、人员、资质、业绩等因素。某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本）。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。问题1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。答案：解析：1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。理由：按照建设工程施工合同（示范文本）规定，承包方应在收到设计变更后14d内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2.中央空调设备在结算时应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程以达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。下列对我国政府采购方式叙述有误的是 （ ）A.有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式B.具有特定的含义和专门的程序C.适用于特殊资金和特定部门的采购行为 D.不适于一般资金和主体的采购行为答案：D解析：我国政府采购方式分为公开招标、邀请 招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式。这些采购方式具有特定的含义和专门的程 序，其适用范围包括：（1）特殊资金和特定部门的采购行为；（2）般资金和主体的采购行为。某中央直属事业单位建设的中心实验室已通过竣工验收，该项目需要立即实施，拟采用财政拨款采购其中心实验室的主要设备仪器，设备预算为220万元，该设备在国内外只有少数厂家生产。经该事业单位上级主管部门批准后，拟采用竞争性谈判的方式进行采购。问题1该采购项目是否属于政府采购项目？为什么？2政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外，还包括哪些？政府采购的主要采购方式是什么？3该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购是否妥当？说明理由。4批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门是否妥当？如不妥当，请指出应由哪个部门批准。答案：解析：该采购项目属于政府采购项目。理由：本项目采购单位为中央直属事业单位，采购资金是财政资金，采购标的超过了采购限额标准，依照政府采购法的规定属于政府采购项目。2（1）政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外，还包括公开招标、邀请招标、单一来源采购、询价及其他方式。（2）政府采购的主要采购方式是公开招标。3该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购妥当。理由：政府采购项目单项采购金额达到120万元以上的，必须采用公开招标方式，但是公开招标一般需要的时间较长，不能满足项目立即实施的要求。根据政府采购法的规定，本项目采购可以适用竞争性谈判方式。4批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门不妥当。根据政府采购法的规定，该项目采购可以适用竞争性谈判方式，但应该按照政府采购法的规定，在开始采购前征得国务院政府采购监督部门的批准。关于产品生命周期理论，下列说法错误的有()。A、产品生命周期理论，强调的是在一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程中，产品市场与其供求关系会发生动态的变化B、产品生命周期的阶段三为成长期C、在成熟期，企业利润增长速度逐步减慢，最后达到生命周期利润的最高点D、成熟期指的是产品逐渐大批量生产并稳定地进入市场销售，经过成长期之后，随着购买产品的人数增多，市场需求趋于饱和E、在产品生命周期的衰退期，组织产品的市场需求急剧下降、销量锐减、价格下滑采购部门在衰退期阶段应该及时改变老产品原材料采购量，避免库存积压答案：B,C解析：B项，产品生命周期理论认为产品的生命要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期，其阶段三为成熟期。C项，在成长期，竞争者看到有利可图，将纷纷进入市场参与竞争，使同类产品供给量增加，价格随之下降，企业利润增长速度逐步减慢，最后达到生命周期利润的最高点。某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交投标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。A、要约内容错误B、受要约人不特定C、要约条件不明确D、无订立合同的意思表示答案：D解析：根据合同法第14条等的规定，要约应当满足以下条件：要约是由特定人作出的意思表示；要约是以缔结合同为目的的意思表示；要约是向受要约人所作出的意思表示；要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束；要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件。在本案中，该施工单位投错了投标文件，投错的投标文件的内容显然不是订立合同的意思表示。根据工程咨询成果质量评价办法，对工程咨询成果的实施结果评价是指 ( )A.对咨询成果进行的回访评价B.在咨询成果完成后会同委托单位共同进行的评价C.对服务各个阶段实施过程完成后的内部评价D.对服务合同的评价答案：A解析：实施结果评价是在咨询成果提交后一定期间（如一年）内，由工程咨询单位选择已建成投产的咨询成果进行回访评价，是咨询单位为了在大的工作循环中实现持续改进，进行总结经验而进行的评价。某市甲公司依法取得该市污水处理厂的工程项目，并委托丙招标代理公司对其工程施工组织招标。甲公司和丙招标代理公司签订了委托代理协议，其中的委托内容为：从发布公告到草拟合同的招标全过程代理，并规定丙公司收取的服务费由中标人支付。丙招标代理公司依法组织完成了这次招标任务，在众多投标人中，乙公司通过资格预审并完全响应招标文件要求，经依法组建的评标委员会评审，被推荐为第一中标候选人。招标人确定了第一中标候选人乙公司为中标人，向其发出了中标通知书。在规定的时间、地点，乙公司持中标通知书与甲公司签订了施工合同，并依据招标文件的要求缴纳了50万元人民币的履约保证金，合同生效。之后，在施工承包合同约定的2个月内，乙公司要求进驻工地执行合同，甲公司开始却以各种理由拖延。一年后，甲公司因政策原因宣告注销。为此，乙公司将甲房地产公司为第一被告，丙招标代理公司为第二被告起诉至当地人民法院。其诉讼请求如下：(1)要求甲房地产公司返还其50万元人民币履约保证金及其利息，承担其施工准备损失和预期利润共300万元。(2)要求丙招标代理公司退还中标服务费1 0万元，并承担连带责任。该案件起诉至当地法院后，第一被告没有出席，第二被告和原告双方律师在法庭举证辩论，庭审后，法院主审法官询问丙招标代理公司和原告乙公司是否愿意调解，丙公司不同意调解，要求法院判决，2个月后，乙公司根据可能的判决结果经过研究提出撤诉，法院同意并通知丙公司，本案终结。1在本案中，乙公司应向谁索取赔偿？2根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分成哪几类，本案例合同属于哪一种？3丙招标代理公司是否应当承担连带责任？请说明理由。答案：解析：1在本案中，乙公司与甲公司签订了施工合同，并同意了甲公司提出的给丙公司支付服务费的要求，因此，乙公司只能向甲公司提出赔偿损失的要求。2(1)根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分为：建设工程施工总承包合同，指发包人将整体工程的施工交由施工总承包人承接，施工总承包人对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，或将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业分包人或劳务分包人的合同。建设工程施工专业分包合同，指施工总承包人依法将专业工程分包给具有相应资质的专业分包人并明确总承包人和专业分包人权利义务的协议。建设工程施工劳务分包合同，指施工总承包人、专业分包人将其承包范围内的劳务作业依法分包给具备劳务分包资质的企业，并明确合同当事人权利义务的协议。(2)本案例中的合同属于建设工程施工总承包合同。3(1)丙招标代理公司不应当承担连带责任。(2)理由：本案例中，甲公司与丙招标代理公司签订的委托合同和甲公司与乙公司签订 的施工承包合同，是甲公司作为法人同其他两个法人分别签订的合同，二者没有法律连带 关系。甲公司违约涉及的他人债务，应由甲公司负责赔偿。而且没有证据证明丙公司存在 民法通则规定的应该负连带责任的情形，因此，丙招标代理机构不应当承担连带责任。21年招标师历年真题和解答5节 第5节DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的()活动的工程承包模式。A、设计B、施工C、设计和施工D、设计、采购和施工答案：C解析：设计一建造总承包模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式。完整的货物生产均要包括最初的新产品构思、开发，再到()的全过程。A、生产与销售B、生产与管理C、生产与库存D、生产与制造答案：C解析：完整的货物生产均要包括最初的新产品构思、开发，再到生产与库存的全过程。需经过六个阶段：新产品策划阶段；研究开发阶段；审查确定阶段；产品与工艺装备设计阶段；备料、试产与生产阶段；产品库存、销售与发货阶段。下列关于投标保证金的表述，正确的是()。A、招标文件规定投标保证金为80万元，投标人提交了60万元的投标保证金B、投标担保形式包括银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。C、以银行保函形式提交投标保证金时，银行保函的格式和内容可以与招标文件规定的不一致D、投标人可将投标保证金连同投标文件一并提交。答案：B解析：A项，投标保证金的金额应符合招标文件的规定，不得低于招标文件规定的金额。B项，投标保证金的形式应符合招标文件的规定。常用的投标担保形式包括银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。C项，以银行保函形式提交投标保证金时，银行保函的格式和内容应符合招标文件规定，如果与招标文件规定格式不一致时，应提前征得招标人同意，否则投标文件可能将被否决或作不利于该投标人的量化（根据招标文件规定）。D项，招标文件如没有特别规定，投标人也可将投标保证金连同投标文件一并提交。在性质上，天津市工程建设项目招标范围和规模标准的规定属于()。A、政策性文件B、地方法规C、地方政府规章D、行政规范性文件答案：C解析：规章，包括国务院部门规章和地方政府规章。地方政府规章，由省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的人民政府根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规制定，通常以地方人民政府令的形式发布，一般以规定、办法等为名称。天津市工程建设项目招标范围和规模标准的规定属于地方政府规章。某企业拟建造一大型健身娱乐中心，总用地面积为18023m2，建筑面积为14325m2，该企业拟采用公开招标方式确定该项目工程施工监理人。招标人委托某代理机构实施招标活动，于2022年5月16日在中国建设报、中国采购与招标网发布了招标公告。资格预审申请截止时间前，共有6家单位购买了招标文件，并提交了资格申请文件，经过审查，确定甲、乙、丙、丁四家单位符合要求，招标人向四家单位发出了资格预审合格通知书，邀请四家监理单位投标。四家投标人在规定的期限内递交了投标文件，并按照规定缴纳了投标保证金。 6月25日，招标人进行开标，并邀请了监管部门人员现场监督，发现甲监理单位的投标文件没有按照规定密封。6月26日，招标人从评标专家库中随机抽取了5名经济、技术专家，与2名投标人代表共同组成评标委员会进行评标。评标采取综合评估法，最终确定丙监理单位为第一中标候选人。三日后，招标人根据专家委员会的意见确定丙单位为中标人，丙履行了公告手续，公告期满，招标人向丙单位发出了中标通知书，并通知了其他投标人，同时将投标保证金退回给了投标人。 7月16日，招标人与丙监理单位按照招标文件和其投标文件签订了工程监理委托合同协议书，丙监理单位按照规定缴纳了履约保证金。该监理人按照其投标文件中配备的人财物组建了项目监理部，并在7月25日进驻施工现场。问题：1.在开标阶段，招标人发现甲监理单位的投标文件的密封不符合规定时，应当如何处理？2.评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人可否自行确定中标人？3.如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，应当如何处理？4.丙监理单位如果在履行合同过程中出现了违约行为的，建设单位可以采取什么措施救济？答案：解析：1.根据招标投标法实施条例第36条规定，不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。2.(1)评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人不可以自行确定中标人。(2)理由：招标投标法第40条规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。3.(1)如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，招标人可以重新招标。(2)理由：招标投标法第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。4.招标投标法实施条例第74条规定，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下的罚款。据此，如果丙监理单位违约的，建设单位可以采取以下措施进行救济：(1)没收其履约保证金；(2)请求对方赔偿损害。关于项目生命周期特点的说法，正确的是 （）A.项目资源投入强度在项目开始时较低，以后逐渐提高B.项目资源投入强度在项目开始时较高，以后逐渐降低C.随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐增大D.随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低答案：D解析：般来说，项目生命周期和阶段划分具有以下特点：（1)各项目阶段按照顺序首尾衔接，以明确定义的可交付成果作为各阶段完成的标志。（2)项目资源投入强度在项目开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降。（3)随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低。外界因素对项目的影响程度也逐渐减弱。某工程建设项目施工招标，投资估算1亿元。评标过程中，评标委员会的下列做法不正确的是 （） A.甲投标人报价为10万元，认定其投标无效B.乙投标人未按招标文件要求披露其涉及的一起金额为100万元的诉讼案件，否决其投标C.认定招标文件的评审标准明显违法，决定停止评标，建议重新招标D.推荐2名中标候选人，因两个投标人的综合评分最高且相同，决定并列第一，由招标人任选其中一个中标答案：A解析：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。经营者以明示方式给对方单位或者个人折扣的行为属于()。A、行贿行为B、受贿行为C、给予折扣的正常经济行为D、支付佣金的正常经济行为答案：C解析：下列各项属于物流服务项目质量保障的方法的是()。A、检验清单法B、质量检验法C、质量标杆法D、质量的核查方法答案：D解析：物流服务项目质量保障的方法与工具主要包括：物流服务质量的核查方法，是用于物流服务质量保障的一种结构化的审核和检查方法，其主要目的是找出物流服务项目质量的问题，以便开展物流服务项目质量的改善与提高；物流服务质量的改进与提高方法，主要用于提高物流服务项目的质量，从而给物流服务项目的业主/用户和实施组织带来更多的收益。AB两项属于质量控制的主要方法；C项属于物流服务项目