22年一级建造师考试历年真题精选9篇.docx

22年一级建造师考试历年真题精选9篇22年一级建造师考试历年真题精选9篇 第1篇 在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为（ ）检测。A巡现 B独立 C跟踪 D平行正确答案：D背景资料某航道局承担某港3 万吨级航道疏浚工程，采用1 艘4500m3 耙吸式挖泥船施工。航道设计底标高-12.0m，设计底宽150m，底质为淤泥质土，边坡1:5，计算超深0.7m，计算超宽9m，疏浚工程量计算断面如下图所示。设计疏浚工程量3178157m3（施工期回淤很小，不计）。开工前，施工单位按浚前测量的水深图计算并经监理确认的疏浚工程量为3202276m3。疏浚土全部外抛至外海指定抛泥区，平均运距16.8km。根据工程环境、施工经验和船机状况，预计的施工参数如下：船舶平均航速8.6 节，往返航行时间2.1h，调头和卸泥时间0.35h，挖泥装舱时间1.2h，装舱量2200m3，三班工作制，时间利用率75%。问题：列出耙吸式挖泥船在本工程中施工工艺流程。答案：解析：耙吸式挖泥船在本工程中施工工艺流程为：不符合防止水土污染要求的做法是（）。A.施工现场应有沉淀池B.化学溶剂应经沉淀后统一堆放C.施工污水应经沉淀后方可排人河流D.废弃的油料应集中处理答案：B解析：根据规定，为防止水土污染，要求施工现场应有排水沟、沉淀池，施工污水应经沉淀后方可排入污水管网或河流。施工的油料和化学溶剂等物品应存放在专门的库房，废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。化学溶剂通常不能沉淀，要求沉淀的要求不合理，所以只要求“化学溶剂不允许随意倾倒，必须集中处理。”故答案应是B。 建设工程环境管理的经济性是指（）A应考虑工程使用期内对能耗，水耗、维护、保养、改建更新的节约B应考虑工程的建设成本和使用成本的消耗总和C工程应追求低成本、高利润D应考虑控制作业现场各种粉尘、废水、废气、固体废物等所化的费用正确答案：D 法定代理的成立，是基于( )。A.代理人与被代理人之间的亲属关系B.法律的直接规定C.被代理人的请求D.代理人的请求 答案：B解析：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。2022年10月，某施工公司购入一项固定资产价值20万元。根据企业会计准则及其相关规定，购入的固定资产属于（ ）。A、资本性支出B、生产成本C、营业外支出D、收益性支出答案：A解析：2022版教材P97 / 2022版教材P95资本性支出是指某项效益及于几个会计年度（或几个营业周期）的支出丨，如企业购置和建造固定资产、无形资产及其他资产的支出、长期投资支出等，对于这类支出应予以资本化，而不能作为当期的费用。在大容量的通信枢纽楼，一般采用（）为负载供电。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电答案：B解析：2022版教材页码P50-51在大容量的通信枢纽楼，由于所需的供电电流过大，集中供电方式难以满足通信设备的要求，因此，采用分散供电方式为负载供电。分组传送网(PTN)的技术特点包括( )。A.可扩展性B.高性能OAM机制C.完善的QoS机制D.多业务承载E.提高频谱效率答案：A,B,C,D解析：对直方图的分布位置与质量控制标准的上下限蒗围进行比较时，如质量特性数据分布 ( ),说明质量能力偏大、不经济。A.偏下限 B.充满上下限C.居中中且边界与上下限有较大距离 D.超出上下限答案：C解析：所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的上下范围进行比较分析。如质量特性数据分布居中且边界与上下限有较大距离，说明质量能力偏大、不经济。22年一级建造师考试历年真题精选9篇 第2篇围岩分类是隧道中重要的参数，下列不属于围岩分类指标的是（）。A.结构特征和完整状态B.岩石的物理力学性质C.地下水的影响D.岩石的节理发育程度答案：D解析：根据岩石的坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素的定性特征和定量的岩体基本质量指标BQ，综合进行初步分级。围岩详细定级时，如遇下列情况之一，应对岩体基本质量指标BQ进行修正：（1）有地下水；（2）围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用；（3）存在高初始应力。关于生产管理制度，下列说法中正确的是（ ）。A.生产设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。B.危险作业意外伤害险是法定强制性保险，工伤保险由施工企业自主决定C.对查出来的隐患，不能立即整改的要制定整改计划，定人、定措施、定经费、定验收标准D.涉及深基坑、地下暗挖、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应组织专家论证审查E.生产责任制度是所有生产管理制度的核心答案：D,E解析：关于建设工程项目，对于建设单位索赔成立的条件，下列说法正确的是（ ）。A.承包人必须提交索赔意向通知和索赔报告两项材料B.导致索赔的事件必须是发包方的过错，索赔才能成立C.只要甲方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立E.不按照合同规定的程序提交索赔报告，赀用索赔不能成立，工期索赔可以成立答案：A,B解析：2022教材P325 / 2022教材P321（一）构成施工项目索赔条件的事件索赔事件，又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、.监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。通常，承包商可以提起索赔的事件有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他。（二）索赔成立的前提条件索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。某施工单位承建了某双线五跨变截面预应力混凝土连续钢结构桥梁，桥长612M,跨径布置为81M+3×150M+81m，主桥基础均采用钻孔灌注桩，主墩墩身为薄壁单室空心墩，墩身最大高度60M，主桥0号、1号快采用单箱单室结构，顶板宽12M，底板宽3M，主桥桥位处河道宽550M，水深0.8-4m，河床主要为砂土和砂砾。施工中发生如下事件：事件一：根据本桥的地质，地形和水文情况，施工单位主桥上部结构采用悬臂浇筑施工法，其中0号，1号采用托架法施工，悬臂端托架布置示意图如下：悬臂托架示意图事件二：项目部编制了该桥悬臂浇筑专项施工方案，主要内容为：工程概况，编制依据，施工计划，施工工艺技术，施工安全保证措施，劳动力计划，C和D。专项方案编制完成后，由项目经理组织审核，项目总工签字后报监理单位。事件三：0号，1号块混凝土施工拟采用两次浇筑方案：第一次浇筑高度5.27M，主要工艺流程为：托架及平台拼装安装底模及外侧模E安装地板，腹板，模隔板钢筋安装竖向预应力管道及预应力筋，埋设预埋件F浇筑混凝土养护；第二次浇筑高度4M，主要工艺流程：G内侧模加高安装内支架及顶板，翼板模板H安装纵向预应力管道安装横向预应力管道及预应力筋，埋设各种预埋件浇筑混凝土养护事件四：施工单位采用墩侧塔吊运输小型机具和钢筋等材料；采用专用电梯运送施工人员；采用拌和站拌合，混凝土罐车运输，输送泵泵送混凝土入模浇筑。问题：1写出图中A和B的名称2根据本桥结构，施工单位在悬臂施工过程中是否需要采取临时固结措施？说明理由3事件二中C,D的内容是什么？专项施工方案审批流程是否正确？如有错误则改正。4指出事件三中工艺流程E,F,G,H的名称5事件4中施工单位采用的施工机械设备哪些属于特种设备？特种设备持证要求有哪些？答案：解析：1A支撑托架（或扇形托架），B底模。2不需要采取临时固结措施。因为连续刚构梁桥的梁与桥墩是刚性连接，是固结在一起的，故不需要临时固结。3（1）C计算书，D相关图纸。（2）不正确。专项方案编制完成后，施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字，并报监理单位由项目总监理工程审核签字。4E预压及调整底模标高，F安装内模板,G新旧混凝土结合面凿毛洗净，H安装顶板、翼板钢筋。5（1）塔吊和施工电梯属于特种设备；（2）出厂合格证、使用证、检验合格标志、检验报告、特种设备作业人员持有效证件上岗（随身携带副证以备检查）某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还()万元。A.20B.32C.36D.40答案：C解析：2022 / 2022版教材P38该题主要考察的是：定金，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分为预付款；本案中，买房人实际交付定金为80×20%=16万元，20-16=4万元预付款。房产商不履行约定的债务，应当双倍返还定金16×2=32万元，加上4万元预付款，合计36万元。背景资料：某施工单位承接了长68km 的平原区新建高速公路路面施工，路面面层采用C30水泥混凝土，基层为水泥稳定碎石，底基层为级配碎石，土路肩采用M7.5 浆砌片石加固。路面结构如下图所示。施工单位采用中心站集中拌和法施工水泥稳定碎石基层，采用轨道式摊铺机施工面层。在进行混凝土面层铺筑前，施工单位做的准备工作有：模板的加工与制作测量放线、模板支立、摊铺机就位和调试。现将施工单位的部分技术要点摘录如下：确定基层水泥用量：根据规范“当水泥稳定中、粗粒土做基层时，应控制水泥剂量不超过6%水泥剂量”，为达到最佳强度要求，施工时的水泥用量采用规范规定的最大值6%；施工中采用一次性塑料模板；模板拆除应在混凝土抗压强度不小于5.OMPa 时方可进行；根据拌和物的黏聚性、均质性及强度稳定性试拌确定最佳拌和时间；混凝土入模前，应检查坍落度，控制在配合比要求坍落度±1cm 范围内；清除接缝中夹杂的砂石等后，及时做灌浆处理。问题：1.补充面层施工前准备工作的漏项。2.改正背景中施工技术要点中的错误之处。3.写出图中8×12×100 预制块构筑物的名称和作用。4.背景中，基层施工时拌料与摊铺应分别配置什么机械?答案：解析：1.漏项为：架设基准线、铺设轨道。2.改正：施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板(不应使用木膜板和塑料模板等易变形的模板)；改正：模板拆除应在混凝土抗压强度不小于8.OMPa 时，方可进行。3.拦水带。汇集路面表面水，然后通过泄水口和急流槽排离路堤，保护边坡坡面不受路面表面水流冲刷。4.对于高速公路和一级公路，应配置专用稳定土集中厂拌机械拌制混合料；摊铺应配置沥青混凝土摊铺机或稳定材料摊铺机。钢轨全线预打磨应具备的条件有()。A.无缝线路经整理作业后，道床进入稳定阶段B.轨面高程及道床外观尺寸应符合设计要求C.钢轨扣件齐全紧固D.钢轨焊接接头的平直度应符合规范规定E.钢轨应力为零答案：A,B,C,D解析：水利PPP项目实施程序主要包括（）。A、项目储备 B、项目论证 C、社会资本方选择 D、项目执行 E、项目选择答案：A,B,C,D解析：本题考查的是政府和社会资本合作（PPP模式）。水利PPP项目实施程序主要包括项目储备、项目论证、社会资本方选择、项目执行等。在化工生产中换热器可作为（）等A.加热器B.冷凝器C.填料塔D.蒸发器E.再沸器答案：A,B,D,E解析：2022版教材P28 / 2022版教材P194）换热器换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器。在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等，应用非常广泛。22年一级建造师考试历年真题精选9篇 第3篇 顶管顶进采用敞口式顶管机时，应将地下水位降至管底以下不小于（ ）m处，并应采取措施，防止其他水源进入顶管的管道。A.02B.03C.04D.05正确答案：D本题涉及的考点是城市管道工程顸管顶进方法的选择应符合的规定。采用敞口式(手掘式)顶管机时，应将地下水位降至管底以下不小于05m处，并应采取措施，防止其他水源进入顶管的管道。背景资料施工单位承接了某地铁工程的机电安装任务，工程内容包括：消防、空调、动力照明、给排水等系统的安装。由于工期较紧，施工单位安排人员加班加点抢工期，在规定时间内对工程进行了预验收，但由于抢工期原因，工程存在诸多质量问题。事件1：在消防验收时，消防部门对消防水泵的安装提出了异议，认为泵的吸入管和排出管上缺少关键部件，下达了整改通知书。事件2：因消防施工单位提交的资料不全，未通过消防验收。事件3：图示为1000Pa的镀锌风管穿越低压配电室防火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。事件4：在灯具通电调试时，发现个别灯具外壳带电，经检查是螺口灯头的接线漏电；3.5kg的吊灯固定在直径5mm的螺钉上；还发现嵌入式吸顶灯（重10.5kg）的固定及装置，按灯具重量的2倍抽查了10%做了强度试验，整改后通过验收。问题：1.请问泵的吸入管和排出管上分别缺少何种部件？ 分别起何种作用？2.消防施工单位应提交哪些资料？3.事件3图示中安装存在哪些错误？4.事件3中的风管属于什么压力等级？并说明判断依据。该风管可以采用哪些咬口形式？5.对事件4中灯具安装中的错误之处加以整改。在质量验收时，该电气工程应提交哪些安全和功能的检测资料？答案：解析：1.（1）吸入管上缺少过滤器。作用：过滤水中的固体颗粒。（2）排出管上缺少止回阀。作用：制止水倒流，防止水泵及电机逆转，烧毁电机。2. 消防施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录、隐蔽工程验收记录、设计变更记录、调试报告、竣工报告。3.（1）风管穿墙套管厚度1.2mm不妥，风管穿过防火墙时，应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。（2）采用水泥砂浆封堵不妥，水泥砂浆是刚性防水材料。风管与套管之间应采用不燃柔性材料封堵。（3）防火阀未设置单独支架不妥，根据规范，边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立的支吊架。（4）防火阀位置不妥，距防火墙250mm。根据规范，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于200mm。4.事件3中的风管压力为1000Pa，属于中压风管。因为按风管系统工作压力分类，风管分为微压、低压、中压、高压。当500PaP1500Pa时，属于中压风管。该风管可以采用单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口。5.（1）螺口灯头的接线漏电，整改：螺口灯头的相线应接于螺口灯头中间的端子上；（2）3.5kg的吊灯固定在直径5mm的螺钉上不正确，整改：质量大于3kg的悬吊灯具，应固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm；（3）重10.5kg的嵌入式吸顶灯的固定及装置，按灯具重量的2倍抽查了10%做了强度试验不正确，整改：质量大于10kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍做强度试验，且持续时间不得少于15min。应全数检查（检查比例100%）。质量验收时,电气工程应提交的安全和功能的检测资料包括：1）照明全负荷试验记录；2）大型灯具牢固性试验记录；3）避雷接地电阻测试记录；4）线路、插座、开关接地检验记录。 在井下含水地层中实施钻眼爆破作业，应选用（ ）炸药。A铵梯B铵油C浆状D乳化正确答案：D关于通风空调系统联合试运转及调试的说法，正确的有（ ）。A.系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%B.各风口及吸风罩的风量与设计流量的允许偏差不应大于15%C.空调冷（热）水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于15%D.变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%E.制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%答案：B,D,E解析：教材P1901913.系统联合试运转及调试要求。（1）系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整，各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。设备及系统主要部件的联动应符合设计要求，动作应协调正确，不应有异常现象。（2）空调水系统应排除管道系统中的空气；系统连续运行应正常平稳；水泵的流量、压差和水泵电机的电流不应出现10%以上的波动。空调冷（热）水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。（3）水系统平衡调整后，定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差应为10%。（4）冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求；多台制冷机或冷却塔并联运行时，各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。真空预压法是在加固区打设竖向排水通道后，其上覆膜形成密闭状态，抽去水和空气而产生真空，将大气压力作为预压荷载的方法，它通过（ ），达到提高地基有效应力，从而加速地基固结的目的。A.增大土的孔隙率B.改变土的颗粒组成C.降低地基的孔隙水压力D.增大土的孔隙比答案：C解析：2022版教材页码P76-P79真空预压法是在加固区打设竖向排水通道后，其上覆膜形成密闭状态，抽去水和空气而产生真空，以大气压力作为预压荷载。其机理与堆载预压法不同，它通过降低地基的孔隙水压力，达到提高地基有效应力，从而加速地基固结的目的。疏浚与吹填工程合同双方对于采用同一测图分别计算的工程土方量，两者的差值小于或等于两者中较大值的2时，其土方量取两者的()。A.大值B.小值C.平均值D.大值、小值均可答案：C解析： 建筑施工安全检查标准的一系列安全检查评分表中（ ）不分保证项目和一般项目。A文明施工检查评分表B“三宝”、“四口”防护检查评分表C外用电梯检查评分表D施工机具检查评分表E物料提升机检查评分表正确答案：BD安全检查的分项检查表的结构形式分为两类，一类是自成整体的系统，列出的各项检查项目之间有内在的联系，按其结构重要程度的大小，对其体系的安全检查情况起到制约的作用；另一类是各项检查项目之间无相互联系的逻辑关系，因此没有列出保证项目，如“三宝”、“四口”防护和施工机具两张检查表。故选项B、D为正确答案。 大坝在首次安全鉴定后，以后应每隔（）年进行一次全面安全鉴定。A.2 B.5 C.10 D.15答案：C解析： 本题考查的是病险水工建筑物除险加固工程的建设要求。（1）水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后每隔10年进行一次全面安全鉴定。（2）水库大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔610年进行一次。在因果分析图法应用时应注意分析时要充分发表意见，层层深入，排查所有（ ）。A.工序B.工艺流程C.可能的原因D.标准答案：C解析：2022/2022教材P197 ：三、因果分析图法应用时的注意事项（4）分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因；22年一级建造师考试历年真题精选9篇 第4篇质量管理PDCA循环中的计划职能P（Plan）包括（）。A.确定质量目标B.制定实现目标的行动方案C.进行生产要素的投入D.进行作业活动E.制定质量偏差纠偏措施答案：A,B解析：2022/2022教材P160计划职能包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两个方面 在设备租赁与设备购买的经济比选时，需要通过( )来进行计算。A租赁费及设备购买费 B贷款利息C所得税率 D设备折旧E设备的自然寿命正确答案：ABCD（2022 年真题）管道施工中速度快、成本低、不开槽的施工方法是（ ）。A.浅埋暗挖法B.夯管法C.定向钻施工D.盾构答案：B解析：不开槽法施工方法与使用条件见下表：关于公路监控系统主要设备安装通用要求的说法，正确的是（）。A、设备开箱检查须由业主、承包方和监理共同参加 B、室内布缆、线，一般均在防静电地板下交叉排列 C、电力电缆和信号电缆应同槽布设 D、焊接应采用腐蚀剂焊接答案：A解析：教材P267设备安装通用要求。选项B，室内布缆、线，一般均在防静电地板下平行排列，不能交叉排列；选项C，电力电缆和信号电缆应分槽布设；选项D，焊接严禁使用带腐蚀剂焊剂。矿井淹井排水后恢复时，在突水点，应重点观察记录突水点的（）等情况A.轨道破坏B.设备破坏C.具体位置D.涌水量E.水温答案：C,D,E解析：矿井淹井恢复时，井下要观察、检查、记录的项目很多，如恢复后井巷的冒顶、片帮、淋水情况，施工设施破坏情况等。A、B选项也是要观察的内容，但在突水点应重点观察、记录突水点的具体位置、涌水量和水温等情况，以便掌握水情的变化。 98建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某装业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）A、仅可起诉甲 B、不能起诉丙 C、仅可起诉乙 D、可单独起诉乙 E、可起诉甲、乙、丙正确答案：AD下列污水处理方法中，属于物理处理方法的是（）。A.筛滤截留B.活性污泥法C.稳定塘D.污水土地处理答案：A解析：本题考核的是污水处理方法。物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等，相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机等。其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。B、C、D选项属于生物处理法。根表逻辑关系控制的双代号网络图，图中存在的作图错误是( )A.有多个终点节点 B.节点编号不对C.逻辑关系不对 D.有多个起点节点答案：A解析：起点节点即网络图的第一个节点，终点节点即网络图的最后一个节点。本题图中存在两个终点节点和，有多个终点节点。建设工程质量管理条例规定，()应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.勘察单位答案：A解析：本题考核的是设计单位相关的质量责任和义务。建设工程质量管理条例规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。22年一级建造师考试历年真题精选9篇 第5篇通信网的功能中最具智能的部分是（ ）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理D.信息处理答案：C解析：网络管理功能主要负责网络的运营管理、维护管理和资源管理，保证网络在正常和故障情况下的服务质量，是整个通信网中最具智能的部分。信息传送的通信网的基本任务，传送的信息主要分为三类：用户信息、信令信息和管理信息。信息传送主要由交换节点和传输系统完成。 41甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为（ ）A、违约行为B、行使同时履行抗辩权C、行使先履行抗辩权D、行使不安抗辩权正确答案：C建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（ ）。A. 主要负责人B. 安全管理人员C. 生产管理人员D. 项目负责人E. 生产作业人员答案：A,B,D解析：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。综上所述，本题的正确答案为ABD。移动无线接人的主要技术有GSM、CDMA、WCDMA和( )。A.LMDSB.MMDSC.35GHz无线接入D.蓝牙答案：D解析：本题考核的是移动无线接入技术。移动无线接人的主要技术有GSM、CDMA、WCDMA和蓝牙技术等。故选项D正确。关于砌筑加气混凝土砌块的说法，正确的是（ ）。A.上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于1OOmmB.灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%，宽度宜为20mmC.竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%，宽度宜为1OmmD.加气混凝土墙上不得留设脚手眼答案：D解析：2022教材P118 / 2022教材P117（9） 加气混凝土墙上不得留设脚手眼。上下皮竖向灰缝错开宜为300，不小于150，水平灰缝砂浆饱满度不小于90%，厚度宜为15，竖向灰缝砂浆饱满度不小于90%厚度宜为20 。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释，正确的是（ ）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任答案：B解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人 24、只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。时限的，施工许可证自行废止。 海水环境中港口与航道工程混凝土的水位变动区是指（ ）。A设计高水位至设计低水位间的区域B设计高水位至设计低水位减1.0m 间的区域C设计高水位减1.0m 至设计低水位间的区域D设计高水位减l.0m 至设计低水位减1.0m 间的区域正确答案：D按照铁路线路安全保护区的规定，严禁在桥长500m以上铁路桥梁跨越的河道上下游采砂的范围是（）。A.上游300m，下游3000mB.上游500m，下游3000mC.上游500m，下游5000m D.上游300m，下游5000m答案：B解析：根据铁路线路安全保护区的规定，禁止在铁路桥梁跨越处河道上下游采砂、淘金的范围是：跨河桥长500m以上的铁路桥梁，河道上游500m，下游3000m；跨河桥长100m以上不足500m的铁路桥梁，河道上游500m，下游2000m；跨河桥长不足100m的铁路桥梁，河道上游500m，下游1000m。可知选项“B”符合题意。下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（）。（2022）A.管理人员工资B.检验试验费C.固定资产使用费D.工具使用费E.材料费答案：A,B,C,D解析：按照成本构成要素，建筑安装工程费分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育费、财产保险费、财务费等。22年一级建造师考试历年真题精选9篇 第6篇承包人收到劳务分包人递交的结算资料后（ ）天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人确认结算资料后（ ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A.14 28B.28?14C.14 14D.7?14答案：C解析：2022教材P284 / 2022教材P281承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。下列施工现场消防管理的措施中，正确的是（）。A.应不定期进行消防教育B.临时用房宿舍内设置灭火器C.配备经过培训的专职消防员D.现场必须有消防平面布置图答案：D解析：2022教材P246 / 2022教材P244 现场消防、防火管理 (1)现场建立消防管理制度，建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员，做到思想重视、措施跟上、管理到位。 (2)定期对有关人员进行消防教育，落实消防措施。 (3)现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定搭设，做到标准规范。 (4)易燃易爆物品堆放间、油漆间、木工间、总配电室等消防防火重点部位要按规定设置灭火机和消防沙箱，并有专人负责，对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。 (5)施工现场用明火做到严格按动用明火规定执行，审批手续齐全。下列关于综合管廊说法错误的是（ ）。A.综合管廊工程建设应以综合管廊工程规划为依据，遵循“规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾”的原则B.综合管廊的结构设计使用年限为100 年，结构安全等级为一级C.给水管道与热力管道同侧布置时，给水管道宜布置在热力管道上方D.热力管道不应与电力电缆同仓敷设答案：C解析：给水管道与热力管道同侧布置时，给水管道宜布置在热力管道下方。（2022年真题）下列设备中，属于通用机械设备的是（ ）。A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机答案：A解析：本题考查的是机电工程的通用机械设备。机电工程的通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的 机械设备。一般是指切削设备、锻压设备、铸造设备、输送设备、风机设备、泵设备、压缩机设备等，包 括栗、风机、压缩机、金切削设备、锻压设备、铸造设备。钢绞线的进场检验项目有（ ）。A.冷弯试验B.拉力试验C.屈服负荷D.伸长率E.松弛性能答案：B,C,D,E解析：2022版教材页码P20-21钢绞线的检验项目有：外观检查；拉力试验，包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率；松弛性能（由生产厂家提供试验报告）。甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行 政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（ ）等内容。A.招标范围B.招标方式和发布招标公告的媒介C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容D.资格预审文件E.评标委员会的组成和评标报告答案：A,B,C,E解析：根据招标投标法的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。工程建设项目施工招标投标办法规定该书面报告应当至少包括的内容是：招标范围；招标方式和发布招标公告的媒介；招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；评标委员会的组成和评标报告；中标结果。工业炉窑砌筑工程，当室外日均气温连续5天稳定低于（），即进入冬期施工。A.0B.2C.3D.5答案：D解析：2022版教材P166 / 2022版教材P155冬期施工在机电工程砌筑施工的概念：即当室外日均气温连续五日稳定低于5时，即可进入冬期施工。关于特大桥、隧道、拌合站和预制场等进出口便道200m范围宜采用的路面的说法，正确的是（）。2022真题A、预制场进出口宜采用泥结碎石路面 B、隧道洞口宜采用洞渣铺筑的路面 C、特大桥进出便道路面宜采用不小于20cm厚C20混凝土路面 D、拌合站进出口宜采用级配碎石路面答案：C解析：本题考查的是便道、便桥及临时码头建设。在条件允许的情况下，便道路面可采用隧道洞渣或矿渣铺筑。特大桥、隧道洞口、拌和站和预制场等大型作业区进出便道200m范围路面宜采用不小于20cm厚的C20混凝土硬化。（2022 年真题）喷射混凝土必须采用的外加剂是（ ）。A.减水剂B.速凝剂C.引气剂D.缓凝剂答案：B解析：本题考查的是暗挖隧道内加固支护技术。喷射混凝土应采用早强混凝土，其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。可根据工程需要掺用外加剂，速凝剂应根据水泥品种、水胶比等，通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量，使用前应做凝结时间试验，要求初凝时间不应大于5min，终凝时间不应大于10min。22年一级建造师考试历年真题精选9篇 第7篇某施工企业对建筑物的外墙进行功能性分析说法，正确的有（）。A、防风防雨是外墙的过剩功能 B、承重外墙的基本功能是承受荷载 C、隔热保温是外墙的辅助功能 D、分隔空间是外墙的上位功能 E、造型美观是外墙的美学功能答案：B,C,E解析：价值工程分析阶段。按功能的重要程度分类，产品的功能一般可分为基本功能和辅助功能。按功能的性质分类，功能可划分为使用功能和美学功能。按用户的需求分类，功能可分为必要功能和不必要功能。按功能的量化标准分类，产品的功能可分为过剩功能与不足功能。按功能整理的逻辑关系分类，产品功能可以分为并列功能和上下位功能。上下位功能也是目的与手段的关系，上位功能是目的性功能，下位功能是实现上位功能的手段性功能。所以选项A，防风挡雨是外墙的基本功能；选项B，承重外墙的基本功能是承重（荷载）；选项C，隔热保温是在基础功能上附加的，所以是辅助功能；选项D，分隔空间是下位功能；选项E，造型美观是美学功能。（2022年）下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（ ）。A.旋喷桩B.排水法C.挤实法D.灌浆法答案：D解析：灌浆是利用灌浆泵的压力，通过钻孔、预埋管路或其他方式，把具有胶凝性质的材料(水泥)和掺合料与水搅拌混合的浆液或化学溶液灌注到岩石、土层中的裂隙、洞穴或混凝土的裂缝、接缝内，以达到加固、防渗等工程目的的技术措施。压实机械分为（）等几种。A.静压碾压 B.羊脚碾 C.振动碾压 D.夯击 E.气胎碾答案：A,C,D解析：本题考查的是压实机械。压实机械分为静压碾压、振动碾压、夯击三种基本类型。施工承包企业为扩大生产购买大型塔式起重机产生的现金流量属于（ ）活动产生的现金流量。A、筹资B、投资C、经营D、生产答案：B解析：2022版教材P138 / 2022版教材P132投资活动产生的现金流量包括：6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；购建起重机属于投资活动产生的现金流量， 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2022年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2022年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（ ）。A招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D招标人允许投标人撤回提交的投标文件正确答案：D关于矿井施工通风中的抽出式通风，说法正确的是其（）A回风流容易污染巷道B风流的有效吸程大C不得在有瓦斯涌出的工作面采用D可以采用柔性风筒答案：C解析：抽出式通风回风流经过风机，如果因叶轮与外壳碰撞或其他原因产生火花，有引起煤尘、瓦斯爆炸的危险，因此在有瓦斯涌出的工作面不得采用。故C正确。某枢纽工程施工招标文件依据水利水电工程标准施工招标文件编制，其中工程量清单采用工程量清单计价规范格式编制。管理房装饰装修工程以暂估价形式列入工程清单。投标人甲编制的该标段投标文件正本1份，副本3份，正本除封面、封底、目录和分隔页外的其他页，均只加盖了单位章并由法定代表人的委托代理人签字。投标人乙中标，并与招标人签订了施工合同。其中，工程项目总价表内容见表1。合同约定，质量保证金按签约合同价的5计取，管理房装饰装修工程必须通过招标方式选择