二级造价工程师考试试题及答案5篇.docx

二级造价工程师考试试题及答案5篇二级造价工程师考试试题及答案5篇 第1篇第十册给排水、采暖、燃气工程中，第四章“燃气管道”内容适用于工作压力（）的室内外中、低压燃气管道，不适用于高压燃气管道、生产燃气管道和市政燃气管道。A.不大于0.8MPaB.不大于0.6MPaC.小于0.8MPaD.小于0.6MPa答案：B解析：本题考查的是2022安装预算定额第十册给排水、采暖、燃气工程。第四章“燃气管道”内容适用于城镇居民住宅、公共建筑、燃气锅炉房、实验室及使用城镇燃气的工业企业等用户且工作压力不大于0.6MPa的室内外中、低压燃气管道，不适用于高压燃气管道、生产燃气管道和市政燃气管道。根据建设工程工程量清单计价规范，实心砖外墙高度的计算，正确的是()。A.坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底B.坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底C.坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加200mmD.平屋面算至钢筋混凝土板顶答案：A解析：实心砖外墙高度：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底。(2022年)采用爆破作业方式进行路基石方施工，选择清方机械时应考虑的因素有()。A.爆破岩石块度大小B.工程要求的生产能力C.机械进出现场条件D.爆破起爆方式E.凿孔机械功率答案：A,B,C解析：选择清方机械是应考虑以下技术经济条件：工期所要求的生产能力；工程单价；爆破岩石的块度和岩堆的大小；机械设备进入工地的运输条件；爆破时机械撤离和重新进入工作面是否方便等。关于国务院关于投资体制改革的决定，特别重大的政府投资项目应实行（）制度。A网上公示B咨询论证C专家评议D民众听证答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。政府投资特别重大的项目应实行专家评议制度。通常要求普通硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间（）。A.45min和10hB.45min和10hC.45min和10hD.45min和10h答案：B解析：普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min，终凝时间不得迟于10h。空调系统按承担室内负荷的输送介质分类，属于空气水系统的是（ ）。A.双风管系统B.带盘管的诱导系统C.风机盘管系统D.辐射板系统答案：B解析：空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分，其他负荷由水作为介质在送入空调房间时，对空气进行再处理（加热或冷却等）。如带盘管的诱导系统、风机盘管机组加新风系统等。具有全封闭式的机壳，被输送的物料在机壳内移动，不污染环境，能防止灰尘逸出的固体输送设备是（ ）。A.平型带式输送机B.转斗输送机C.鳞板输送机D.埋刮板输送机答案：D解析：二级造价工程师考试试题及答案5篇 第2篇下列费用项目中，应计人建筑安装工程材料基价的是（）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费答案：D解析：本题考核材料基价的构成。材料基价包括原价、运杂费、运输损耗费和采购保管费四个部分。材料工地管理费属于采购保管费。#发包人发出赶工指令，若因承包人原因造成实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，以下说法正确的是()。A.承包人应采取措施，赶上项目进度计划，费用由双方协商支付B.承包人应自费采取措施，赶上项目进度计划C.竣工日期延误时，承包人无须承担误期赔偿D.竣工日期延误时，承包人可请求发包人顺延工期，发包人应予批准答案：B解析：因承包人原因造成实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，承包人应自费采取措施，赶上项目进度计划；竣工日期延误时，承包人承担误期赔偿。无损检测中，关于涡流探伤特点的正确表述为（ ）。A.仅适应于铁磁性材料的缺陷检测B.对形状复杂的构件作检查时表现出优势C.可以一次测量多种参数D.要求探头与工件直接接触，检测速度快答案：C解析：室内给水管道应设置阀门，当管径大于50mm时宜采用（）。A.球阀B.蝶阀C.截止阀D.旋塞阀答案：B解析：本题考查的是给排水、采暖、燃气工程施工技术。室内给水管道应设置阀门，当管径小于或等于50mm时，宜采用闸阀或球阀；当管径大于50mm时宜采用闸阀或蝶阀。特点是经久耐用，抗腐蚀性强、性质较脆，多用于耐腐蚀介质及给排水工程的管材是（）。A.双面螺旋焊管B.单面螺旋缝焊管C.合金钢管D.铸铁管答案：D解析：铸铁管分给水铸铁管和排水铸铁管两种。其特点是经久耐用，抗腐蚀性强、性质较脆，多用于耐腐蚀介质及给排水工程。铸铁管的连接形式分为承插式和法兰式两种。基础埋深是指从室外设计地坪至( )的垂直距离。A.基础顶面B.基础底面C.地下室地坪D.基底垫层底面答案：B解析：从室外设计地坪至基础底面的垂直距离称基础的埋深。业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的合同属于（）。A.单项工程或者特殊专业工程承包合同B.施工总承包合同C.EPC承包合同D.工程施工合同答案：C解析：EPC承包合同是指业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商。二级造价工程师考试试题及答案5篇 第3篇空调系统中常用的送风口，具有均匀散流特性及简洁美观的外形，可根据使用要求制成正方形或长方形，能配合任何天花板的装修要求，这种风口是（）。A.双层百叶风口B.旋流风口C.散流器D.球形可调风口答案：C解析：本题考查的是通风与空调工程施工技术。散流器：空调系统中常用的送风口，具有均匀散流特性及简洁美观的外形，可根据使用要求制成正方形或长方形，能配合任何天花板的装修要求。2022 预算定额共分为( )。A.五部分二十册B.六部分二十册C.七部分二十四册D.八部分二十四册答案：C解析：2022 预算定额共分七部分二十四册，包括: 房屋建筑与装饰工程预算定额 (以下简称2022 土建工程预算定额、仿古建筑工程预算定额、通用安装工程预算定额(共十二册)、市政工程预算定额 (共两册)、园林绿化工程预算定额 (共两册)、构筑物工程预算定额、城市轨道交通预算定额(共五册) ，以及与之配套的北京市建设工程和房屋修缮材料预算价格北京市建设工程和房屋修缮机械台班费用定额。下列选项可以作为清单中的计量单位的是（ ） 。A.系统 B.10 C.100m3 D.100m答案：A解析：清单中的计量单位应采用基本单位。吊装工程中常用的吊具除吊钩、吊梁外，还包括（ ）。A.钢丝绳B.尼龙带C.滑车D.卡环答案：D解析：本题考查常用的索具。常用的吊装工具是吊钩、卡环、绳卡（夹头）和吊梁等。根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人答案：B解析：可以不招标的项目。有下列情形之一的，可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；5）国家规定的其他特殊情形。根据注册造价工程师管理办法，属于一级造价工程师业务范围的是（）。A.建设项目投资估算与批准B.施工预算编制与审核 C.建设工程保险中的造价裁定D.工程造价纠纷的裁决答案：B解析：一级造价工程师执业范围。包括建设项目全过程的工程造价管理与咨询等，具体工作内容有：项目建议书、可行性研究投资估算与审核，项目评价造价分析；建设工程设计概算、施工预算编制和审核；建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核;建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理；最新题库，考前，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 建设工程审计、仲裁、诉讼、保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解；建设工程计价依据、造价指标的编制与管理；与工程造价管理有关的其他事项。(2022年)适用深埋于岩体的长隧洞施工的方法是()。A.顶管法B.TBM法C.盾构法D.明挖法答案：B解析：TBM法中，全断面掘进机主要优点是：适宜于打长洞； 选项A是地下管道敷设的方法；选项C，盾构施工是一种在软土或软岩中修建隧道的特殊施工方法；选项D，明挖法是浅埋隧道的一种常用施工方法。二级造价工程师考试试题及答案5篇 第4篇压实黏性土壤路基时，可选用的压实机械有（ ）。A.平地机B.光轮压路机C.轮胎压路机D.振动压路机E.夯实机械答案：C,D,E解析：轮胎压路机可压沙质土和粘性土。振动压路机适合各类土质。夯实机械适合粘性土和非粘性土。下列选项中，关于线缆的布放说法错误的是（）。A.线缆的布放平直，不得产生扭绞.打圈等现象B.转弯处的半径一定要大于线缆的5倍半径C.如果光缆和双绞线在同一线槽内，光缆不要放在线槽的最下面D.垂直线槽中，要求每隔60cm在线槽上扎一下答案：B解析：本题考查的是建筑智能化工程施工技术。转弯处的半径一定要大于线缆的10倍半径（4对双绞线要大于10cm）。建筑石膏在土木建筑工程中的主要用途有（）。A.砌筑砂浆B.墙体材料C.雕塑制品D.装饰石膏板E.制成石膏抹灰材料答案：B,C,D,E解析：根据建筑石膏的性能特点，它在土木建筑工程中的主要用途有：制成石膏抹灰材料、各种墙体材料，各种装饰石膏板、石膏浮雕花饰、雕塑制品等。有效控制工程造价应体现（）。A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B.直接控制，以取得令人满意的结果C.人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D.知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段答案：A解析：有效控制工程造价应体现以下原则：以设计阶段为重点的建设全过程造价控制；主动控制，以取得令人满意的结果；技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。编制工程量清单时，招标人自行供应材料、工程设备的，总承包服务费按招标人供应材料、工程设备价值的（）计算。A.1%B.15%C.3%D.5%答案：A解析：总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的15%计算。招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%5%计算。招标人自行供应材料、工程设备的，按招标人供应材料、工程设备价值的1%计算。背景资料：某承包人承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图5-6 所示。工程实施到第5 个月末检查时，A2 工作刚好完成，B1 工作已进行了1 个月。在施工过程中发生了如下事件：事件1：A1 工作施工半个月发现发包人提供的地质资料不准确，经与发包人、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包人提出以下索赔：设计变更使A1 工作施工时间增加1 个月，故要求将原合同工期延长1 个月。事件2：工程施工到第6 个月遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包人及时向发包人提出费用索赔和工期索赔，经发包人工程师审核后的内容如下：（1）部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30 万元；（2）在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏，造成损失5 万元，用于工程上待安装设备（承包人供应）损坏，造成损失1 万元；（3）由于现场停工造成机械台班损失3 万元，人工窝工费2 万元；（4）施工现场承包人使用的临时设施损坏，造成损失1.5 万元，发包人使用的临时用房破坏，修复费用1 万元；（5）因灾害造成施工现场停工0.5 个月，索赔工期0.5 个月；（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3 万元。事件3：A3 工作施工过程中由于发包人供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5 个月，发生人员窝工和机械闲置费用4 万元（有签证）。问题：1.不考虑施工过程中发生各事件的影响，在施工网络进度计划中标出第5 个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月？2.分别指出事件1 中承包人的索赔是否成立并说明理由。3.分别指出事件2 中承包人的索赔是否成立并说明理由。4.除事件1 引起的企业管理费的索赔费用之外，承包人可得到的索赔费用是多少？合同工期可顺延多长时间？答案：解析：问题1：如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟2 个月完成，工期为15 个月。问题2：工期索赔成立。因地质资料不准确属发包人的风险，且A1 工作是关键工作。问题3：（1）索赔成立，因不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由发包人支付。（2）承包人用于施工的机械损坏索赔不成立，因不可抗力造成各方的损失由各方承担。用于工程上待安装设备损坏索赔成立，虽然用于工程的设备是承包人供应，但将形成发包人资产，所以发包人应支付相应费用。（3）索赔不成立，因不可抗力给承包人造成的该类费用损失不予补偿。（4）承包人使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，发包人使用的临时用房修复索赔成立，因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。（5）索赔成立，因不可抗力造成工期延误，经发包人签证，可顺延合同工期。（6）索赔成立，清理和修复费用应由发包人承担。问题4：（1）索赔费用：30+1+1+3+4=39 万元（2）合同工期可顺延1.5 个月。根据陕西省建设工程工程量清单计价规则招标人要求对分包专业工程进行专业承包管理和协调的，并同时要求提供配合服务,总承包服务费可按分包专业工程估算造价的()计算。A.0. 8%1.2%B.2%4%C. 5%8%D.10%12%答案：B解析：考核陕西省建设工程工程量清单计价规则有关总承包服务费的规定。若招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务,可根据招标文件中列出的配合服务的内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的2%4%计取。二级造价工程师考试试题及答案5篇 第5篇下列选项中， 关于增值税的说法， 正确的是（ ） 。A.简易计税法和一般计税法的计算基数是一样的B.一般纳税人以清包工费方式提供的建筑服务， 可以采用简易计税法C.采用简易计税时， 税前造价不包含增值税的进项税额D.当事人可以自主的选择一般计税法或是简易计税法计税答案：B解析：简易计税方法的适用情形：（1） 小规模纳税人： 年应征增值税销售额未超过 500 万元， 并且会计核算不健全（2） 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务（3） 一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务（4） 一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务。 合同开工日期在 2022 年 4 月 30 日前的建筑工程项目。钢化玻璃是用物理或化学方法，在玻璃表面上形成一个（）。A.压应力层B.拉应力层C.防脆裂层D.刚性氧化层答案：A解析：钢化玻璃是用物理或化学的方法，在玻璃的外表面上形成一个压应力层，而内部处于较大的拉应力状态，内、外拉压应力处于平衡状态，玻璃本身具有较高的抗压强度，表面不会造成破坏的玻璃品种。下列属于空调系统组成部件的有（）。A.送排风机B.空气处理设备C.附属设备D.水系统E.风系统答案：B,C,D,E解析：本题考查的是通风与空调工程施工技术。空调系统一般由空气处理设备、空调冷热源、附属设备、水系统、风系统，一级对室内温度、湿度、气流速度、噪声及清洁度的控制和调节装置等组成。实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据答案：A解析：实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。砌筑工程中，当现场拌制水泥砂浆时，若施工期间最高温度超过30时，应在()h内使用完毕。A.1B.2C.3D.5答案：B解析：现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高温度超过30时，应在2h内使用完毕。(2022年)下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗答案：D解析：材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（）A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E.通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算答案：A,C解析：无形资产价值确定原则：企业自创并依法申请取得的，按开发过程中的实际支出计价；无形资产计价入账后，应在其有效试用期内分期摊销等。