监理工程师每日一练7节.docx

监理工程师每日一练7节监理工程师每日一练7节 第1节下列各项中，不属于监理日志主要内容的是（）。A.天气和是公共环境情况B.当日施工进展情况C.当日监理工作情况D.监理工作的难点和特点答案：D解析：考点:建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理日志的主要内容包括：天气和施工环境情况；当日施工进展情况，包括工程进度情况、工程质量情况、安全生产情况等；当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；当日存在的问题及协调解决情况；其他有关事项。对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理机构实行（）。A.平行检验 B.见证取样 C.巡视 D.旁站答案：B解析：本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理机构实行见证取样。工程质量检验的目的主要包括（）。A.判断工程造价是否在可控范围内 B.工程产品的质量特性是否符合要求 C.原材料的质量特性是否符合要求 D.判断施工进度是否按照计划执行 E.判断工序是否正常答案：B,C,E解析：本题考查的是工程质量检验概述。工程质量检验的目的主要包括两个方面：一是决定工程产品（或原材料）的质量特性是否符合规定的要求；二是判断工序是否正常。为了检查双方的准备情况，监理工程师应参加由业主主持召开的第一次工地会议，其中属于业主应完成的工作的是()。A.做好征地拆迁工作，及时提供施工用地B.将开工所需的人力、材料及设备准备好C.按合同规定为监理工程师提供各种条件D.各承包单位之间的进度协调问题答案：A解析：2022教材P120-124为了检查双方的准备情况，监理工程师应参加由业主主持召开的第一次工地会议。业主应按照合同规定，做好征地拆迁工作，及时提供施工用地。同时，还应当完成法律及财务方面的手续，以便能及时向承包单位支付工程预付款。承包单位应当将开工所需要的人力、材料及设备准备好，同时还要按合同规定为监理工程师提供各种条件。 某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）。A1020万元B1000万元C980万元D960万元正确答案：C下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调的是（ ）。A.事先约定各个部门在工作中的相互关系B.建立信息沟通制度C.平衡监理人员使用计划D.委任工作职责分明答案：D解析：下列选项中，属于缔约过失责任的有()。A.有违背诚实信用原则的行为B.提供虚假情况C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实D.假借订立合同，恶意进行磋商E.无权代理人代订的合同答案：A,B,C,D解析：2022版教材P20-37当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任:假借订立合同，恶意进行磋商;故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;有其他违背诚实信用原则的行为。(2022年)下列确认工程建设最终风险清单的风险识别方法组合中，正确的组合是（）。A.专家调查法和初始清单法B.专家调查法和经验数据法C.初始清单法和经验数据法D.初始清单法和风险调查法答案：D解析：风险调查可以从组织、技术、自然环境、经济、合同等方面分析拟建工程的特点以及相应的潜在风险。即在初始清单的基础上进行风险调查监理工程师每日一练7节 第2节在工程建设的（ ）阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A.项目建议书B.可行性研究C.项目决策D.勘察、设计答案：B解析：2022版教材P2-3项目可行性研究是在项目建议书和项目策划的基础上，运用经济学原理对投资项目的有关技术、经济、社会、环境及所有方面进行调查研究，对各种可能的拟建方案和建成投产后的经济效益、社会效益和环境效益等进行技术经济分析、预测和论证，确定项目建设的可行性，并在可行的情况下，通过多方案比较从中选择出最佳建设方案，作为项目决策和设计的依据。在此过程中，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。因此，项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。无效建设工程合同的确认权归( ) 。A.建设行政主管部门 B.人民法院C.仲裁机构 D.工商行政管理部门E.监理单位答案：B,C解析：下列项目中可以由招标人直接确定评标专家的有（）。A.技术复杂.专业性强的项目B.专业性强的项目C.国家有特殊要求的项目D.国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的项目答案：D解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善保存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。（3）成员人数为5 人以上单数（4）由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）评标专家的确定第一，应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。第二，一般项目，可以采取随机抽取的方式；第三，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。（6）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满8 年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。（7）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：投标人或者投标人主要负责人的近亲属；项目主管部门或者行政监督部门的人员；与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。工程监理单位ISO 质量管理体系的文件包括()。A.程序文件B.质量方针C.作业指导书D.管理制度E.作业文件答案：A,E解析：资格预审申请文件包括（ ）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工和承接的项目情况表答案：A,C,E解析：资格预审申请文件的内容包括法定代表人身份证明或授权委托书、联合体协议书、申请人基本情况表、近年财务状况、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他资料八个方面的内容要求。(2022年)常用的风险分析与评价方法不包括（）。A.计划评审技术法B.蒙特卡洛模拟法C.调查打分法D.头脑风暴法答案：D解析：头脑风暴法属于风险识别方法中的专家调查法。下列关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A.最低投标价法采用资格评审和详细评审两个阶段进行B.综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行C.初步评审有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审D.详细评审则用于审查和评定投标实施方案的完整性和科学性E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据答案：B,C,D,E解析：考点:评标方法概述。无论是采用经评审的最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行。初步评审以招标文件前附表规定的评审内容，检查投标书是否对招标文件做出了实质响应。有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。详细评审则是审查和评定投标实施方案的完整性和科学性；对工程质量、安全等方面存在的风险；投入产出的可行性比较。建设工程物资储备计划的编制依据有()。A.物资供应计划B.物资供应方式C.物资需求计划D.场地条件E.市场供应信息答案：B,C,D解析：物资储备计划的编制编制依据：物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。作用：为保证施工所需材料的连续供应而确定的材料合理储备。监理工程师每日一练7节 第3节在资格审查时，下列属于审查项目经理具备的资格的有（）。A、行贿或有其他违法行为B、项目上是否担任过主要负责人C、审查其职称D、审查其专业知识E、参与过的工程项目施工的经历答案：B,C,D,E解析：本题考查的是资格预审程序。项目经理是施工现场的指挥者和直接责任人，对项目施工的成败起关键作用。除了审查职称、专业知识外，重点考察其参与过的工程项目施工的经历，以及在项目上担任的职务是否为主要负责人，以判断在本工程能否胜任项目经理的职责。参见教材P39。仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（ ）。A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害答案：B,C解析：设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括( )。A收集设计依据文件和现场地质、水文资料 B施设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（ ）。收集设计依据文件和现场地质、水文资料施工现场必要的工作和生活条件采用先进的设计方案向设计审批部门完成报批手续审查工程项目外商提供设计部分的设计资料正确答案：CE根据建设工程监理合同(示范文本)(GF-20220202)监理人需要完成的基本工作内容有()。A.主持工程竣工验收B.编制工程竣工结算报告C.检查施工承包人的试验室D.验收隐蔽工程、分部分项工程E.主持召开第一次工地会议答案：C,D解析：2022版教材P84-87选项A，正确的表述应为“参加工程竣工验收，签署竣工验收意见”。选项B，正确的表述应为“审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人”。选项E，正确的表述应为“参加由委托人主持的第一次工地例会”。对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按（ ）编制形式直接编制总概算。A.一级B.二级C.三级D.四级答案：B解析：考核设计概算的内容和编制依据。对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按二级编制形式直接编制总概算。建设项目总进度纲要的内容有()。A.项目实施总体部署B.调查研究和收集资料C.绘制项目结构分析图D.确定里程碑事件的计划目标E.研究总进度目标实现的条件和措施答案：A,D,E解析：总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件和应采取的措施等。因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发()。A.费用索赔报审表B.工程暂停令C.工程款支付证书D.工程临时或最终延期报审表答案：C解析：2022教材P135-137因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发工程款支付证书。由承包方承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险的合同是（）。A.估算工程量单价合同B.固定总价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同答案：B解析：2022教材P146-151采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。因此，采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。监理工程师每日一练7节 第4节 建设工程质量管理条例规定，施工单位必须建立、健全( )制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。A合同管理B施工技术交底C质量的预控D质量的检验正确答案：D在双代号网络计划的时间参数计算中，除以网络计划终点节点为完成节点的工作外，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作（）。A.最迟开始时间的最小值 B.最迟开始时间的最大值 C.最迟完成时间的最小值 D.最迟完成时间的最大值答案：A解析：本题考查的是关键路线法（CPM）。其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。 为了规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，住房和城乡建设部制定了( )A.建设工程安全生产管理条例B.建设工程质量管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.建设工程监理规范 答案：D解析：2022版教材P52-53建设工程监理规范(GBT 503192022)制定目的:为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平。下列选项中，属于三大目标控制措施中合同措施的是（）。A.调整控制人员的分工B.选择合理的承发包模式和合同计价方式C.要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿D.修改技术方案答案：B解析：考点:目标控制。加强合同管理是控制建设工程目标的重要措施。选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是( )。A、所有工作均按最早开始时间安排B、所有工作均按最迟开始时间安排C、早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排D、早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排收藏本题参考答案、B、我的答案、 未作答答案：B解析：一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。因此，监理工程师必须合理地确定投资支出计划，达到既节约投资支出，又能控制项目工期的目的。根据标准设计施工总承包招标，招标中在功能要求上包括（）。A.工程的目的B.工程规模C.性能保证指标D.工艺安排E.产能保证指标答案：A,B,C,E解析：考核工程总承包招标程序。标准设计施工总承包招标，除以上差异外，还包括发包人要求、发包人提供资料等内容，主要有：功能要求包括工程的目的、工程规模、性能保证指标（性能保证表）和产能保证指标等。参见教材P61。在下列内容中,体现建设工程监理科学性的是( )。A维护建设单位和承建单位的合法权益B有经验丰在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是（ ）。维护建设单位和承建单位的合法权益有经验丰富、应变能力强的监理工程师队伍与承建单位没有隶属关系和其他利害关系有足够的技术、经济资料和数据实事求是、创造性地开展工作正确答案：BDE投标文件编制原则有（）。A.响应招标文件，保证不被废标B.充分衡量自身人员和技术实力能否满足工程项目要求C.认真研究招标文件，深入领会招标文件意图D.对于竞争激烈、风险特别大或把握不大的工程项目，应主动放弃投标E.投标文件要内容详细、层次分明、重点突出答案：A,C,E解析：2022版教材P76投标文件编制原则：（1）响应招标文件，保证不被废标；（2）认真研究招标文件，深入领会招标文件意图；（3）投标文件要内容详细、层次分明、重点突出。监理工程师每日一练7节 第5节在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。A、作业管理B、计量管理C、计划管理D、组织管理答案：B解析：计量是施工作业过程的基础工作之一，计量作业效果对施工质量有重大影响。监理工程师对计量工作的质量监控包括现场计量操作的质量控制。作业者的实际作业质量直接影响到作业效果，计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否得当。在抽样检测中，现场检测取点、检测仪器的布置是否正确、合理，检测部位是否有代表性，能否反映真实的质量状况，也是审核的内容。下列关于建设工程新开工时间说法正确的是（）。A.平整场地开始施工的日期B.不需开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为正式开工日期C.需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期D.旧建筑物拆除开始施工的日期E.建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期答案：B,C,E解析：2022版教材P13本题考查的是工程建设程序。建设工程新开工时间是指建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。不需开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为正式开工日期。铁道、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期。工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路和水、电等工程开始施工的日期不能算作正式开工日期。按国际上的理解，下列不属于咨询工程师的有()。A.造价员B.建筑师C.监理工程师D.结构工程师答案：A解析：考点:咨询工程师。按国际上的理解，我国的建筑师、结构工程师、各种专业设备工程师、监理工程师、造价工程师、招标师等都属于咨询工程师；甚至从事工程咨询业务有关工作(如处理索赔时可能需要审查承包商的财务账簿和财务记录)的审计师、会计师也属于咨询工程师。项目评价通常对推荐方案进行（）及风险分析。A.环境影响评价B.安全卫生评价C.国民经济评价D.财务评价E.综合评价答案：A,C,D解析：考点:方案经济评价的主要指标。项目评价通常对推荐方案进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析。办公及生活用家具购置费属于（ ）。A. 设备及工、器具购置费B. 有项目建设有关的其他费用C. 生产准备费D. 与未来企业生产经营有关的其他费用答案：D解析：2022版教材P35本题考查的是与未来企业生产经营有关的其他费用中办公和生活家具购置费的内容。它是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置的办公和生活家具、用具的费用。改、扩建项目所需的办公和生活用具购置费，应低于新建项目。某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）由总监理工程师代表负责组织编制监理规划，审批监理实施细则，组织编写监理月报；（2）由专业监理工程师负责验收隐蔽工程、处理工程费用索赔、组织召开监理例会；（3）由监理员负责签署工程计量原始凭证，进行见证取样，组织编写监理日志。事件2：工程开工后，施工单位发现图纸错误，导致工程无法继续施工，施工单位及时向监理单位提交了申请设计变更的报告。1、事件1中，总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当，说明理由。2、事件2中，根据监理规范（GB/T50319-2022）规定，监理单位应如何处理。答案：解析：（1）总监理工程师代表负责组织编制监理规划，审批监理实施细则不妥，总监理工程师代表组织编写监理月报妥当。因为组织编制监理规划，审批监理实施细则应由总监理工程师实施，不得授权给总监理工程师代表。（2）专业监理工程师负责审批工程费用索赔、组织召开监理例会不妥。专业监理工程师负责验收隐蔽工程妥当。因为专业监理工程师负责隐蔽工程的质量验收并签发验收文件，应由总监理工程师处理工程索赔和组织召开监理例会。（3）监理员组织编写监理日志不妥。监理员负责签署工程计量原始凭证，进行见证取样妥当。因为应由专业监理工程师组织编写监理日志，参与编写监理月报。监理员进行见证取样，参加工程量计量工作并签发原始凭证。2.根据监理规范（GB/T50319-2022）规定，监理单位应按下列程序处理施工单位提出的工程变更：（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见；（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估（3）总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；（4）项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。不论以前是否作过检查，监理工程师（）令承包人将隐蔽工程剥露或开孔进行检查。A.申请B.不能C.有权D.自行答案：C解析：本题考查的是质量监理的依据、任务和方法。不论以前是否作过检查，监理工程师仍有权随时令承包人将隐蔽工程剥露或开孔进行检查。OC曲线的特点是（）。A.先降后升 B.总是单调下降 C.总是单调上升 D.先升后降答案：B解析：本题考查的是抽样检验原理。OC曲线的特点是总是单调下降。监理工程师每日一练7节 第6节监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，下列选项中，属于其主要内容的有()。A.会议地点及时间B.与会人员姓名、单位、职务C.会议主要内容、决议事项D.负责落实单位、负责人和时限要求E.与会各方代表会签答案：A,B,C,D解析：考点:建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理例会是履约各方沟通情况，交流信息、研究解决合同履行中存在的各方面问题的主要协调方式。会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容除ABCD外，还包括：会议主持人；其他事项。对于监理例会上意见不一致的重大问题，应将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入“其他事项”中。建设工程监理的实施原则包括（）。A.集权与分权统一的原则B.公平、独立、诚信、科学的原则C.严格监理，热情服务的原则D.管理跨度与管理层次统一的原则E.综合效益的原则答案：B,C,E解析：考点:“建设工程监理实施原则”。建设工程监理单位霎建设单位委托实施建设工程监理时，应遵循以下基本原则：公平、独立、诚信、科学的原则；权责一致的原则；总监理工程师负责制的原则；严格监理，热情服务的原则；绩合效益的原则；实事求是的原则。根据第点可知，选项B、C、E符合题意。选项A、D均属于项目监理机构组织设计的原则。因此，本题的正确答案为BCE。下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息答案：A解析：考点:“建设工程投资”。建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。动态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。包括涨价预备费和建设期利息。所以，选项A符合题意。选项B、C、D均属于建设工程动态投资。因此，本题的正确答案为A。通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（）。A.在非关键线路上缩短工作持续时间B.采用平行作业方式加快施工进度C.不改变工作之间的先后顺序关系D.保持网络计划中关键工作不变答案：C解析：本题考查的是施工进度计划的调整。通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，不改变工作之间的先后顺序关系，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期。无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A、第一阶段投标的实施方案允许附带报价B、两阶段招标必须采用公开招标C、第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”D、第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段答案：C解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。对于技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招标。第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划。技术标内不允许附带报价，否则视为废标。参见教材P29。在桥梁工程中，与其他基础形式相比，能承受较大的垂直荷载和水平荷载的基础形式是（ ）。A.桩基础 B.沉井基础 C.管柱基础 D.地下连续墙答案：B解析：本题考查的是桥梁基础。沉井基础的特点是埋置深度大、整体性强、稳定性好，能承受较大的垂 直荷载和水平荷载，而且施工设备简单，工艺不复杂，在桥梁工程中应用较为广泛。下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同答案：D解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保答案：B,C,D解析：根据中华人民共和国合同法规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利和义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。此外，合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。监理工程师每日一练7节 第7节在建设工程实践中，有些工作不需要等其紧前工作全部完成之后再开始本工作，工作之间的这种关系可称（）。A.平行关系B.搭接关系C.组织关系D.逻辑关系答案：B解析：本题考查的是单代号搭接网络计划。在工程建设实践中，有许多工作的开始并不是以其紧前工作的完成为条件。只要其紧前工作开始一段时间后，即可进行本工作，而不需要等其紧前工作全部完成之后再开始。工作之间的这种关系我们称之为搭接关系。下列选项中，属于项目监理机构内部工作制度的有()。A.安全生产监督检查制度B.监理工作日志制度C.监理周报、月报制度D.施工组织设计审核制度E.监理人员教育培训制度答案：B,C,E解析：2022教材P109-122选项AD属于项目监理机构现场监理工作制度。下列工程中，其监理文件资料不需移交城建档案管理部门，暂由建设单位保管的有( )。A.改建工程B.停建工程C.扩建工程D.缓建工程E.维修工程答案：B,D解析：2022教材P162-168停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管。某大型水闸工程，工程投资2亿元，工期24个月。发包人按照规定发布了监理招标文件，招标最高限价为480万元，评标办法为最低价中标。在招投标及履行合同中发生了下列事件：事件1：A监理公司和B监理公司拟组成联合体投标，A监理公司为牵头单位。事件2：A监理公司和B监理公司经过成本核算，成本价为314万元。为了抢占市场，双方一致同意投标报价为240万元。最终A、B监理联合体以最低价中标。事件3：A监理公司作为牵头单位与发包人签订了监理委托合同。事件4：A、B监理联合体协议中明确：B监理公司只负责安全，工程发生安全事故与A监理公司无关。事件5：监理过程中，A监理公司人员在巡视过程中发现大型塔吊机未安装起升高度限位器，A监理公司人员认为不属于自己的责任，因此未做任何指示。事件6：因发包人供应的某批粗骨料含泥量过高，粒径也不满足要求，因此总监理工程师指示该批粗骨料不能用于工程。由于工期较紧，发包人要求总监理工程师同意使用该批骨料。 、指出事件1事件6中的不妥之处，并说明理由。 、事件5中，A监理公司正确的做法应是什么？答案：解析：1.事件1无不妥之处。事件2不妥之处：A、B监理公司联合体低于成本价抢占市场、A、B监理联合体以最低价中标。理由：投标报价低于成本，评标委员会应该否决其投标。事件3不妥之处：仅A监理公司与发包人签订了监理委托合同。理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与项目法人签订监理合同。事件4不妥之处：联合体协议内容不妥。理由：联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。事件5不妥之处：A监理公司人员发现安全隐患，未做任何指示。理由：联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求被监理单位整改。事件6不妥之处：发包人要求总监理工程师同意使用不合格原材料。理由：项目法人不得明示或者暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准，不得更改总监理工程师指令。2. 发现存在安全事故隐患的A监理公司人员，应当要求被监理单位整改；情况严重的，应当要求被监理单位暂时停止施工，并及时报告项目法人。被监理单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告。根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，下列选项中，属于项目董事会职权的有（ ）。A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划B.编制项目财务预算、决算C.组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量D.负责提出项目竣工验收申请报告E.研究解决建设过程中出现的重大问题答案：D,E解析：本题考核的是项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。关于工程延期审批原则的说法，正确的是()。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出意向通知D.批准的工程延期必须符合实际情况答案：D解析：工程延期的审批原则合同条件监理工程师批准的工程延期必须符合合同条件。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。影响工期发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。建设工程施工进度计划中的关键线路并非固定不变，监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。实际情况根据合同法，债权人领取提存物的有效期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5答案：D解析：某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第（）天。A.4和11 B.4和9 C.3和11 D.3和9答案：B解析：本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。首先找出关键工作A、D、H、M。工作C和I的总时差分别为2天和1天，所以它们的最迟完成时间分别为4天和9天