2022一级造价工程师历年真题解析8篇.docx

2022一级造价工程师历年真题解析8篇2022一级造价工程师历年真题解析8篇 第1篇聚苯乙烯泡沫塑料用做保温隔热材料时，其最高使用温度约为（ ）A.50B.70C.100D.120答案：B解析：目前，我国生产的有聚苯乙烯泡沫塑料，表观密度为20-50kg/m3，导热系数为0.038-0.047 W/(m?K)，最高使用温度约70°C。某水电开发公司投资建设一座水力发电厂工程建设项目，业主采用工程量清单招标确定某投标人为中标人，合同工期6个月，工期奖罚均为1万元/天。部分工程合同内容如下：（1）开工之日前7天内支付合同价20%的材料预付款，预付款在最后2个月等额扣回。（2）业主按承包商每月应得的工程款90%按月支付工程款，工程质量保证金为工程款的5%，竣工结算时一次扣留。（3）月进度款最低签发金额为300万元，若不足与下月合并支付。（4）施工期间，若材料价格与基期价格增减幅度在±5%以内，不予调整，若变化幅度超过5%，超过部分按实结算。（5）项目16月计划完成工程量依次是4800m2、6800m2、5600m2、4300m2、6200m2、5800m2，综合单价1000元/m2。措施项目费60万元，于开工后前两个月末分两次平均支付。（6）在3、4、5月甲方分别供应材料175万元、145万元、180万元。（7）管理费和利润综合取费15%，规费税金综合费率14%。本案例中，人材机费、管理费、利润、规费均不含税。施工期间发生如下事件：（1）2月发生临时工程，业主确认增加计日工30工日，综合单价150元/工日。（2）5月时，因水泥价格上涨，实际价格为440元/吨（原清单中该材料数量为1000吨，基期价格为350元/吨）。 、该工程预计合同总价是多少？材料预付款是多少？ 、12月每月业主拨付的工程进度款各为多少？ 、34月每月业主拨付的工程进度款各为多少？ 、56月每月业主拨付的工程进度款各为多少？ 、办理竣工结算时，工程结算款是多少？答案：解析：1.工程合同价=（4800+6800+5600+4300+6200+5800）×0.1+60×（1+14%）=3887.40（万元）业主在开工前应支付的工程预付款=3887.40×20%=777.48（万元）2.12月每月应支付措施项目费=60/2=30（万元）第1个月承包商完成工程款=（4800×0.1+30）×（1+14%）=581.40（万元）第1月业主应拨付的工程款为：581.40×90%=523.26（万元）第2个月承包商完成工程款=（6800×0.1+30+30×0.015）×（1+14%）=809.91（万元）第2月业主应拨付的工程款为：809.91×90%=728.92（万元）3.第3个月承包商完成工程款=5600×0.1×（1+14%）=638.40（万元）第3月业主应拨付的工程款为：638.4×90%-175=399.56（万元）第4个月承包商完成工程款=4300×0.1×（1+14%）=490.20（万元）第4月业主应拨付的工程款为：490.20×90%-145=296.18（万元）300万元应签发的付款金额低于合同规定的最低支付限额，故4月不支付。4. 56月每月应扣回预付款=777.48/2=388.74（万元）水泥价格上涨幅度=（440-350）/350=90/350=25.7%5%。第5个月承包商完成工程款=6200×0.1+440-350×（1+5%）×0.1×1.2×（1+14%）=716.72（万元）第5月业主应拨付的工程款为：296.18+716.72×90%-180-388.74=372.49（万元）第6个月承包商完成工程款=5800×0.1×（1+14%）=661.20（万元）第6月业主应拨付的工程款为：661.20×90%-388.74=206.34（万元）300万元应签发的付款金额低于合同规定的最低支付限额，故6月不支付。5.实际工程总造价=3887.40+30×0.015×（1+14%）+440-350×（1+5%）×0.1×1.2×（1+14%）=3897.84（万元）工程质量保证金=3897.84×5%=194.89（万元）工程结算款=3897.84-194.89-（175+145+180）-777.48-523.26-728.92-399.56-372.49=401.24（万元）常用于清理铸件的毛边、飞刺、浇铸冒口及铸件中缺陷的切割方法为（）A.氧-乙炔切割B.氧熔剂切割C.等离子弧切割D.碳弧气割答案：D解析：碳弧气割可以清理铸件的毛边、飞刺、浇铸冒口及铸件中的缺陷。为提高燃气压力或输送燃气，目前在中、低压两级燃气输送系统中使用的压送设备有()。A:罗茨式鼓风机B:螺杆式鼓风机C:往复式压送机D:透平式压送机答案：A,C解析：压送设备是燃气输配系统的心脏，用来提高燃气压力或输送燃气，目前在中、低压两级系统中使用的压送设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。管道安装工程1. 某聚乙烯装置中的联合平台金属结构制安工程（工程量清单统一项目编码为 030507001)，工程内容包括制作安装和刷油。工程按以下数据及要求进行招标和投标：(1)金属结构设计总重100t,其中钢板35t、型钢站t、钢格栅板20t。型钢有20t为工字钢，需用钢板制作。(2)相关材料价格：钢板4300元/t、型钢4700元/t、钢格栅板8000元/t。(3)表3.11为某投标企业相关定额。(4)管理费、利润分别按人工费的45%、35%计取；措施费用按分部分项工程费用中 的人、材、机费用(不含主材费)的8%计取，其中人工费用占15%;规费按分部分项工程和措施项目两项费用中人工费之和的25%计取；税金按税前造价的3.41%计取；其他项目费用不予考虑。2.图3. 6为某水处理厂加药间工艺安装图。 根据背景给出的数据，按建设工程工程量清单计价规范GB 505002022的相关规定，回答：依据所给企业定额及相关材料价格计算该金属结构的综合单价，将计算结果填入答题纸的“工程量清单综合单价分析表”中。答案：解析：采用通用图纸施工的工程，比较适用的施工图预算审查方法是()。A.全面审查法B.筛选审查法C.标准预算审查法D.分解审查法答案：C解析：参考第六章第二节内容，应选C项。 标准预算审查法适用于利用标准图纸或通用图纸施工的工程。下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有()。A:货币资金B:应收账款C:预付账款D:存货E:预收账款答案：A,B,C,D解析：流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。价值工程活动中可用来选择价值工程对象的方法是（ ）A挣值分析法B时间序列分析法C回归分析法D百分比分析法答案：D解析：2022版教材页码：P2052062022一级造价工程师历年真题解析8篇 第2篇道路工程施工中压实黏性土壤路基时，可选用的压实机械有（）。A.平地机B.光轮压路机C.轮胎压路机D.夯实机械E.沥青混凝土摊铺机答案：C,D解析：本题考查的是道路工程施工技术。轮胎压路机可压实砂质土和黏性土，夯实机械适用于黏性土和非粘性土。深基坑支护技术有（ ）。A.复合土钉墙支护技术B.组合内支撑技术C.SMW工法D.冻结排桩法基坑支护技术E.水泥土挡墙技术答案：A,B,C,D解析：本题考查深基坑支护技术。深基坑支护技术：（1）复合土钉墙支护技术；（2）组合内支撑技术；（3）型钢水泥土复合搅拌桩支护技术（SMW 工法）；（4）冻结排桩法基坑支护技术。下列关于综合爆破施工技术说法正确的是（）。A.用药量1t以下为中小炮，1t以上为大炮B.钢纤炮是一种主炮型C.深孔炮采用延长药包D.药壶炮是小炮中最省工省药的一种工法E.猫洞炮洞穴必须水平答案：A,C,D解析：本题考查的是路基施工技术。钢钎炮（浅孔爆破）：炮眼直径和深度分别小于70mm和5m。钢纤炮比较灵活，适用于地形艰巨及爆破量较小地段，是一种改造地形，为其他炮型服务的辅助炮型。优点是：操作简单，对设计边坡外的岩体震动损害小；缺点是：不利于爆破能量的利用且工效较低。猫洞炮：炮洞直径0.20. 5m，洞穴水平或略有倾斜，深度小于5m 。将钢件加热到热处理工艺所要求的适当温度，保持一定时间后在空气中冷却，得到需要的基体组织结构。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能。这种生产周期短、能耗低的热处理工艺为（ ）。A.正火工艺B.完全退火C.不完全退火D.去应力退火答案：A解析：2022版教材P83焊后热处理内容，“正火是将钢件加热到临界点Ac3或Acm以上的适当温度，保持一定时间后在空气中冷却，得到珠光体基体组织的热处理工艺。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能及洋火前的预热处理，也是某些结构件的最终热处理。”编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）A.工程量清单综合单价=定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价答案：A解析：本题考查的是最高投标限价的编制。选项 A 错误，工程量清单综合单价=（定额项目合价+未计价材料）/工程量清单项目工程量。混凝土产生凝结的主要原因是（）。A.水的放热反应B.水泥的水化反应C.粗骨料的凝结反应D.细骨料的凝结反应答案：B解析：本题考查的是混凝土。水泥的水化反应是混凝土产生凝结的主要原因。在城市道路上人行天桥宜设置在（ ）。A.重要建筑物附近B.重要城市风景区附近C.商业网点集中的地段D.旧城区商业街道答案：C解析：2022版教材P91在城市商业网点集中的地段，建造人行天桥既方便群众也易于诱导人们自觉上桥过街。(2022年)烧结普通砖的耐久性指标包括()。A.抗风化性B.抗侵蚀性C.抗碳化性D.泛霜E.石灰爆裂答案：A,D,E解析：砖耐久性包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等指标。2022一级造价工程师历年真题解析8篇 第3篇根据计时观测资料得知，每标准砖墙勾缝时间为 10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为 5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 3%、2%、15%。则每 m3砌体 1 砖厚砖墙勾缝的时间定额为（ ）工日/m3。A. 13.32B. 0.0751C. 0.114D. 8.772答案：C解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。每 m3砌体 1 标准砖厚砖墙勾缝面积系数1/0.244.17 每 m3砌体所需的勾缝时间是：4.17×10=41.7min每 m3砌体所需的勾缝基本工作时间41.7/60= 0.695 小时= 0.0869 工日工序作业时间 0.0869/（1-5%）= 0.0915 工日/时间定额= 0.0915/（1-3%-2%-15%）=0.114 工日/。工程地质对建筑结构的影响，主要是( )造成的地基稳定性、承载力、抗渗性、沉降等问题，对建筑结构选型、建筑材料选用、结构尺寸和钢筋配置等多方面的影响。A. 地质缺陷B. 地下水C. 施工技术D. 地质构造E 地质分类答案：A,B解析：订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（ ）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效答案：B解析：2022版教材P49本题考查的是合同法。合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。在设备基础中，直埋地脚螺栓的优点是（）。A.有固定支撑点B.混凝土一次浇筑成型C.混凝土强度均匀D.整体性强答案：B,C,D解析：本题的考点为直埋地脚螺栓的优点。直埋地脚螺栓的优点是混凝土一次浇筑成型，混凝土强度均匀，整体性强，抗剪强度高。(2022年)根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围有（ ）。A.工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定答案：B,C,D解析：该题主要考察的是：注册造价工程师的执业范围注册造价工程师的执业范围：（1）建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结（决）算的编制和审核；（2）工程量清单、标底（或者控制价）、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付与工程索赔费用的计算；（3）建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的核查；（4）工程经济纠纷的鉴定。某企业于年初向银行借款1500万元，其年名义利率为10，若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为()万元。A.16111B.16125C.16163D.172713答案：C解析：参考第四章第一节内容，应选C项。 月复利计息，计算月利率=1012=0833该年第3季度末借款本利和=1500 X(1十0833)9=161627(万元)对于有效利率的计算，关于期中支付，下列说法正确的是（ ）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除答案：B解析：本题考查的是期中支付。选项A 错误，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%；选项C 错误，若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书；选项D 错误，发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除。某建筑安装工程施工合同，合同总价6000万元，合同工期6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。 (1)合同规定： 预付款按合同价的20支付，支付预付款及进度款达到合同价的40时，开始抵扣预付工程款，在下月起各月平均扣回。 保修金按5扣留，从第一个月开始按各月结算工程款的10扣留，扣完为止。 工程提前1天奖励10000元，推迟1天罚款20000元。 合同规定，当物价比签订合同时上涨5时，依当月应结价款的实际上涨幅度按如下公式调整： P=P0×(0.15AA0+0.60BB0+0.25) 其中0.15为人工费在合同总价中的比重，0.60为材料费在合同总价中的比重。 单项上涨小于5者不予调整，其他情况均不予调整。 (2)工程如期开工后，施工过程中： 4月份赶上雨季施工，由于采取防雨措施，造成施工单位费用增加2万元；中途机械发生故障检修，延误工期1天，费用损失1万元。 5月份由于公网连续停电2天，造成停工，使施工单位损失3万元。 6月份由于业主设计变更，造成施工单位返工费损失5万元，并损失工期2天，且又停工待图15天，窝工损失6万元。 为赶工期，施工单位采取赶工措施，增加赶工措施费5万元，使工程不仅未拖延，反而比合同工期提前10天完成。 假定以上损失工期均在关键路线上，索赔费用可在当月付款中结清。 (3)该工程实际完成产值见表6-20(各索赔费用不包括在内)。 (4)各月实际造价指数见表6-21。 问题： (1)施工单位可索赔工期多少?费用多少? 表6-20各月产值表 单位：万元 (2)该工程预付款为多少?起扣点为多少?保修金数额为多少? (3)每月实际应结算工程款为多少?答案：解析： (1)根据背景资料，确定工期索赔和费用索赔。 (2)每月应确认的工程进度款，注意应用工程造价指数法调整工程合同价。 解析 问题(1)： 工期索赔计算： 公网停电2天(非承包商原因，属业主风险)； 返工时间2天(业主原因)； 停工待图15天(业主原因)； 机械检修1天(承包商原因)； 故可索赔工期为2+2+15=19(天) 费用索赔计算： 防雨损失费2万元(合同中已包括)； 公网停电损失3万元(非承包商原因，属业主风险)； 返工损失5万元(业主原因)； 停工待图损失6万元(业主原因)； 机械修理费1万元(承包商原因)； 赶工措施费5万元(承包商原因)； 故可索赔费用为3+5+6=14(万元) 问题(2)： 该工程预付款为6000×20=1200(万元) 起扣点为6000×40=2400(万元) 保修金为6000×5=300(万元) 问题(3)： 每月实际付款： 2月份：实际完成1000(万元) 应支付1000×0.9=900(万元) 累计1200+900=2100(万元) 3月份：实际完成1200(万元) 应支付1200×0.9=1080(万元) 累计2100+1080=3180(万元) 4月份：实际完成1200(万元) 应支付1200-300-(300-1000×0.1-1200×0.1)=820(万元) 5月份：实际完成1200(万元) 实付：1255-300+3=948(万元) 6月份：实际完成800(万元) 实付：810.91-300+11=521.91(万元) 7月份：实际完成600(万元) 实付：600-300=300(万元)2022一级造价工程师历年真题解析8篇 第4篇下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（ ）。A.建筑安装工程一切险保费 . B.引进设备财产保险保费 C.危险作业意外伤害险保费 D.人身意外伤害险保费答案：C解析：.工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程、 机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。包括建筑安装工程一切险、引进设 备财产保险和人身意外伤害险等。见教材第一章第四节P26。下列不同的计价方式中，应用范围广泛的合同计价方式是（ ）方式。A.总价B.目标成本加奖励C.成本加百分比酬金D.成本加固定酬金答案：A解析：2022版教材P316本题考查的是施工招标策划。在合同计价方式中，单价合同与总价合同应用最为广泛。下列有关预算定额的消耗量和单价，描述正确的是（）。A.人工幅度差属于其他用工B.临时停机、停电影响机械操作时间不属于机械台班幅度差C.预算定额基价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润D.预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，故不具备稳定性答案：A解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项B错误，临时停机、停电影响机械操作时间属于机械台班幅度差；选项C错误，预算定额基价包括人工费、材料费、机械费；选项D错误，预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，具有相对的稳定性。2022教材P76-84室内燃气中压管道，选用无缝钢管，其连接方式应为()。A.螺纹连接B.卡箍连接C.焊接D.法兰连接答案：C,D解析：2022版教材P249中压管道：选用无缝钢管，连接方式为焊接或法兰连接。下列关于新增资产价值的说法正确的是（ ）。A.新增资产价值分为固定资产价值、无形资产价值和其他资产价值三种B.分期分批交付使用的工程，应在最后一次交付使用后计入新增固定资产价值C.运输设备及其他不需要安装的设备、工器具、家具等固定资产需要计算采购成本和待摊投资D.自创商标权一般不作为无形资产入账，而将商标设计、制作、广告宣传等发生的费用直接作为销售费用计入当期损益E以划拨方式取得的土地使用权不得作为无形资产核算答案：D,E解析：A 选项新增资产价值分为固定资产价值、无形资产价值、流动资产和其他资产价值四种形式 B分期分批交付使用的工程，分期分批交付使用后计入新增固定资产价值 C运输设备及其他不需要安装的设备、工器具、家具等固定资产仅计算采购成本不计分摊。（）利用钻机的回转器带动钻具旋转，以磨削孔底岩石进行钻进，其钻具多为筒状，能取出完整柱状岩芯。A.冲击式钻机B.冲击反循环钻机C.回转斗式钻机D.回转式钻机答案：D解析：本题考查的是钻机。回转式钻机利用钻机的回转器带动钻具旋转，以磨削孔底岩石进行钻进，其钻具多为筒状，能取出完整柱状岩芯。应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是()。A:计算工程量B:工料分析C:编写编制说明D:计算造价答案：B解析：预算单价法编制施工图预算的基本步骤依次为：编制前的准备工作；熟悉图纸和预算定额以及单位估价表；了解施工组织设计和施工现场情况；划分工程项目和计算工程量；套单价（计算定额基价）；工料分析；计算主材费；按费用定额取费；计算汇总工程造价。某种钢材，其塑性和韧性较高，可通过热处理强化，多用于制作较重要的、荷载较大的机械零件，是广泛应用的机械制造用钢。此种钢材（-）。A.普通碳素结构钢B.优质碳素结构钢C.普通低合金钢D.奥氏体型不锈钢答案：B解析：优质碳素结构钢是含碳小于 0.8%的碳素钢，这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少。与普通碳素结构钢相比，优质碳素结构钢塑性和韧性较高，并可通过热处理强化，多用于较重要的零件，是广泛应用的机械制造用钢。2022一级造价工程师历年真题解析8篇 第5篇下列属于沥青路面病害的由（）。A.唧泥B.沉陷C.车辙D.泛油E.错台答案：B,C,D解析：本题考查的是路面养护。沥青路面病害共有11类，水泥路面病害共有11类，按空气处理设备的设置情况分类，属于半集中式空调系统的是（ ）。A.整体式空调机组B.分体式空调机组C.风机盘管加新风系统D.双风管系统答案：C解析：2022版教材P268空调系统的分类（2）半集中式系统。集中处理部分或全部风量，然后送往各房间（或各区），在各房间（或各区）再进行处理的系统。如风机盘管加新风系统为典型的半集中式系统。选项AB是按照机组结构形式的分类；选项D属于集中式系统。以下关于钻孔压浆桩说法错误的是（）。A、钻孔压浆桩振动小，噪声低B、钻孔压浆桩脆性比普通钢筋混凝土桩要大C、制备浆液所用的水泥宜采用等级不低于42.5的矿渣硅酸盐水泥D、桩顶标高至少要比设计标高高出0.81.0m答案：C解析：本题考查的是钻孔压浆桩。制备浆液用的水泥宜采用强度等级不低于32.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不宜使用矿渣水泥。关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的是（）。A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖。挂牌和协议B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年C.以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用D.通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费E.搬拆补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定答案：A,C,E解析：通过出让方式获取土地使用权又可以分成两种具体方式：一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权，二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。依法以划拨方式取得土地使用权的，除法律、行政法规另有规定外，没有使用期限的限制。因企业改制、土地使用权转让或者改变土地用途等不再符合目录要求的，应当实行有偿使用。搬迁补助费和临时安置补助费的标准，由省、自治区、直辖市人民政府规定。土地使用权出让最高年限按下列用途确定：1）居住用地70年；2）工业用地50年；3）教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；4）商业、旅游、娱乐用地40年；5）综合或者其他用地50年。D选项：建设用地如通过行政划拨方式取得，则须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用；若通过市场机制取得，则不但承担以上费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。基坑深度4m时，宜采用（）支护。A.槽钢B.H形钢C.工字钢D.锁口钢板E.锁口钢管桩围堰答案：D,E解析：本题考查的是桥涵工程施工技术。基坑较浅且渗水量不大时，可采用竹排、木板、混凝土或钢板等对坑壁进行支护；基坑深度4m且渗水量不大时，可采用槽钢、H形钢或工字钢进行支护；基坑深度4m时，宜采用锁口钢板或锁口钢管桩围堰进行支护。需对支护结构应进行设计计算，当支护结构受力过大时，应加设临时支撑。某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）0，进度偏差（SV）0，则表明（ ）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用已完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用答案：A,D解析：本题考查的是工程费用的动态监控。CV=已完工程计划费用已完工程实际费用，若 CV 大于零，证明工程费用节约，已完工程实际费用已完工程计划费用；SV=已完工程计划费用拟完工程计划费用，SV 大于零，说明工程进度超前，拟完工程计划费用已完工程计划费用。下列费用中，属于建设工程静态投资的是（ ）A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费答案：A解析：2022版教材P3静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。直流耐压试验与交流耐压试验相比，优点是（）。A.试验设备轻便B.绝缘损伤小C.有效地发现较危险的集中性缺陷D.易于发现设备的局部缺陷答案：A,B,D解析：直流耐压试验电压较高，对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用，可与泄漏电流试验同时进行。直流耐压试验与交流耐压试验相比，具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。交流耐压试验：能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法，是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。2022一级造价工程师历年真题解析8篇 第6篇某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理人批准。在边坡施工过程中，因业主提供的水泥未到，使该项作业从8月3日至8月16日停工（该项作业的总时差为0天），该项作业人工30人，混凝土搅拌机1台。8月7日至8月9日因下雨，涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工10人。8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业的总时差为4天），该项作业人112人。为此，承包人于8月5日后陆续送交了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，并于8月24日向监理人提交了一份索赔书，其计算书的主要内容如下：1.工期索赔：（1）边坡8月3日至8月16停工，计14天。（2）涵洞基础 8月7日至8月9日停工，计3天。（3）砌筑8月17日至8月21日延迟开工，计4天。总计请求顺延工期：21天。2.费用索赔：（1）窝工机械设备费：一台混凝土搅拌机 14×165=2310（元）。一台砂浆搅拌机7×78=546（元）。小计：2856元。（2）窝工人工费：边坡 30人×80×14=33600（元）。基础 10人×80×3=2400（元）。砌筑 12人×80×4=3840（元）。小计：39840元。（3）管理费增加：（2856+39840）×15%=6404.4（元）。（4）利润损失：（2856+39840+6404.4）×7%=3437.03（元）。经济索赔合计：52537.43元。 、承包人提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？ 、假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日35元计：综合费率为窝工费的10%。承包人上报的人工、机械单价为承包人投标单价，试确定索赔额。答案：解析：1.承包人提出的工期索赔不正确。（1）边坡停工14天，应予工期补偿14天。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。（2）基础开挖停工，不予工期补偿。因为正常下雨属于季节性因素，是有经验的承包人能预计的，在施工组织中应作考虑，不予索赔。 （3）砌筑停工，不予工期补偿，因为该项停工属于承包人自身原因造成的。同意工期补偿：14+0+0=14（天）。2.费用索赔审定：（1）窝工机械费边坡机械窝工：14×165×65%=1501.5（元）。砌筑机械窝工：因砂浆搅拌机故障为非业主原因，所以造成砂浆搅拌机的窝工机械费不予补偿。小计：1501.5元。（2）窝工人工费边坡窝工：30×35×14=14700（元）（业主原因造成，但窝工工人已做其他工作，所以只补偿工效差。基础开挖窝工：不予补偿。 砌筑窝工：不予补偿。小计：14700元。（3）管理费、规费、税金（1501.5+14700）×10%=1620.15（元）。（4）索赔合计：1501.5+14700+1620.15=17821.65（元）。建设工程发承包最核心的问题是（）。A. 合同价款的确定B. 招标文件的编制C. 投标文件的编制D. 工程量的计算答案：A解析：依据建设工程计价第五章第一节，应选A项。 建设工程发承包最核心的问题是合同价款的确定。计算箍筋长度时，需要考虑（ ）。A.混凝土保护层B.箍筋的形式C.箍筋的根数D.箍筋单根长度E.构件截面周长答案：A,B,C,D解析：2022版教材P403本题考查的是钢筋工程。箍筋是为了固定主筋位置和组成钢筋骨架而设置的一种钢筋。计算长度时，要考虑混凝土保护层、箍筋的形式、箍筋的根数和箍筋单根长度。施工组织设计根据编制对象不同，可分为（ ）等层次。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.施工方案D.分部工程施工组织设计E.分项工程施工组织设计答案：A,B,C解析：2022版教材P89按照编制对象的不同，施工组织设计包括三个层次，即施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。填料是填料塔的核心，填料塔操作性能的好坏与所用的填料有直接关系。下列有关填料的要求正确的是（ ）。A.填料不可采用铜、铝等金属材质制作B.填料对于气、液介质都有良好的化学稳定性C.填料应有较大密度D.填料应有较小的比表面积答案：B解析：2022版教材P323塔器，为使填料塔发挥良好的效能，填料应符合以下要求：有较大的比表面积。有较高的空隙率。从经济、实用及可靠的角度出发，还要求单位体积填料的重量轻、造价低，坚固耐用，不易堵塞，有足够的力学强度，对于气、液两相介质都有良好的化学稳定性等。在控制工程项目目标的措施中，做好防止和处理索赔的工作属于()。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施答案：C解析：参考第三章第三节内容，应选C项。 在控制工程项目目标的措施中，做好防止和处理索赔的工作属于合同措施。污水排出管安装完毕后，在隐蔽之前必须做（）。A.水压试验B.灌水试验C.渗透试验D.通球试验答案：B解析：排出管与室外排水管连接处设置检查井。一般检查井中心至建筑物外墙的距离不小于3m，不大于10m。排出管在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度。不宜用于水池、堤坝等水下接缝的不定型密封材料是（ ）。A.F类硅酮密封膏B.丙烯酸类密封膏C.聚氯酯密封膏D.橡胶密封条答案：B解析：2022版教材P166丙烯酸类密封膏耐水性不算很好，不宜用于经常泡在水中的工程，不宜用于广场、公路、桥面等有交通来往的接缝中，也不宜用于水池、污水厂、灌溉系统、堤坝等水下接缝中。聚氨酯类密封膏尤其适用于游泳池工程，还是公路、机场跑道的补缝、接缝的好材料，也可用于玻璃、金属材料的嵌缝。2022一级造价工程师历年真题解析8篇 第7篇 下列关于工程代建制的说法中，正确的是（）。A.工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式B.工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理C.在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利D.工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位 答案：D解析：工程代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式，专业化的工程项目管理单位作为代建单位，在工程项目建设过程中按照委托合同的约定代行建设单位职责。在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取代理费、咨询费。如果在项目建设期间使投资节约，可按合同约定从所节约的投资中提取一部分作为奖励。2022教材P74-76下列选项中，（）是加工石英、长石、方解石、花岗岩等物料的理想选择。A.旋回破碎机B.圆锥破碎机C.锤式破碎机D.悬辊式磨机答案：D解析：本题考查的是破碎机。悬辊式磨机又称为雷蒙磨、悬辊磨。主要适用于加工莫氏硬度9.3级以下，湿度,6%以下的各种非易燃易爆矿产物料的加工，在冶金、建材、化工、矿山、高速公路建设、水利水电等行业有着广泛的应用，是加工石英、长石、方解石、石灰石、滑石、陶瓷、大理石、花岗岩、白云石、铝矾土、铁矿石、重晶石、膨润土、煤矸石、煤等物料的理想选择。(2022年)某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有()A.投资方案的内部收益率为i2B.折现率i越大，投资方案的净现值越大C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1D.投资方案的累计净现金流量为NPV0E.投资方案计算期内累计利润为正值答案：A,C解析：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。选项B错误，折现率i越大，投资方案的净现值越小；选项DE错误，累计净现金流量与累计利润无法从该图中识别。电光源中光效最高，寿命最长，具有不眩目的特点，是太阳能路灯照明系统的最佳光源的是（）。A.自镇流高压汞灯B.金属卤化物灯C.氙灯D.低压钠灯答案：D解析：参见教材p223-224。金属卤化物灯主要用在要求高照度的场所、繁华街道及要求显色性好的大面积照明的地方。自镇流高压汞灯发光效率高、省电、附件少，功率因数接近于1。缺点是寿命短，只有大约1000h。自镇流高压汞灯的光色好、显色性好、经济实用，可以用于施工现场照明或工业厂房整体照明。氙灯显色性很好，发光效率高，功率大，有“小太阳”的美称，它适于大面积照明。在建筑施工现场使用的是长弧氙灯，功率很高，用触发器起动。大功率长弧氙灯能瞬时点燃，工作稳定。耐低温也耐高温，耐震。氙灯的缺点是平均寿命短，约5001000h，价格较高。氙灯在工作中辐射的紫外。低压钠灯在电光源中光效最高，寿命最长，具有不眩目的特点。低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源，低压钠灯视见分辨率高，对比度好，特别适合于高速公路、交通道路、市政道路、公园、庭院照明。工程造价计算过程包含了分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价和建设项目总造价，体现了计价的（ ）特征。A.单件性B.多次性C.组合性D.依据复杂性答案：C解析：2022版教材P2考核工程计价的特征工程造价的计算与建设项目的组合性有关。一个建设项目是一个工程综合体，可按单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等不同层次分解为许多有内在联系的组成部分。下列有关基底填筑的要求，表述正确有（ ）。A.基底应在填筑前压实B.基底换填时，应分层压实C.基底换填时，深度不应小于20cmD.高速公路路堤基底的压实度不小于87E.当路堤填土高度小于路床厚度时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准答案：A,B,