2022工程合同模板九篇.docx

2022工程合同模板九篇工程合同 篇1甲方（发包人）：_法人执照号码：_法定代表人：_地址：_托付代理人：_身份证号：_联系电话：_乙方（承包人）：_营业执照号码：_法定代表人：_地址：_托付代理人：_身份证号：_联系电话：_行业准入证号码：_工程设计师：_身份证号：_施工负责人：_身份证号：_丙方：_社团登记证号码：_地址：_法定代表人：_联系电话：_托付代理人：_身份证号：_合同签订地址：_依据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在同等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条 工程概况1.1 施工地点：_.1.2 工程装饰装修面积：_.1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：_.1.4 施工内容及做法（见附件1：广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表、附件2：广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表及附件3：广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸）。1.5 工程承包方式，经商定实行下列第_种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰装修材料、设备明细表）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）供应其余部分材料（见附件4及附件5：广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供应材料、设备明细表）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）供应全部材料（见附件5）。1.6 工程期限：开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。1.7 工程款：本合同工程造价为人民币_元，金额大写：_（见附件6：广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。其次条 工程质量标准2.1 本工程质量执行国家标准gb50096-1999住宅设计规范、gb50327-20xx住宅装饰装修工程施工规范、gb50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。2.2 装修室内环境污染限制应严格执行gb50325-20xx民用建筑工程室内环境污染限制规范等相关国家、行业和地方标准。2.3 其它约定标准（在“是”或“否”对应的“”中打“”或填写其它标准）：（1）gb/t18883-20xx室内空气质量标准是否执行；（2）_.第三条 丙方的责任3.1 依据甲方的须要，负责组织不少于_家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满足时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方供应中立的免费询问服务，以帮助甲方选择好用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的状况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订广东省室内装饰装修工程托付设计合同，约定详细事宜。3.2 依据甲方的须要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测试验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测试验室进行有偿验收。材料验收单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程材料托付验收合同（合同编号：_）。3.3 依据甲方的须要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程托付监理合同，约定详细事宜。工程监理单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程托付监理合同（合同编号：_）。3.4 依据甲方的须要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测试验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-20xx民用建筑工程室内环境污染限制规范及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测试验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同，约定详细事宜。环境检测单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同（合同编号：_）。3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。3.6 合理监控工程款，向甲方保证工程款的平安；在乙方顺当履行职责时，按约定刚好向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，刚好同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一看法并供应有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款（详细可参见4.1款）。3.7 负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方托付丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或托付丙方组织工程验收时，丙方应刚好履行职责，以不影响工期为准。因丙方缘由造成工程延期的，责任由丙方担当。第四条 甲方责任4.1 本合同签定后_日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。若甲方托付乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。本工程款项特约帐户为：开户名：_开户行：_帐号：_4.2 开工前_天，为乙方入场施工创建条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采纳爱护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方供应经确认的施工图纸或施工说明文件_份。4.3 向乙方供应施工所需水、电等设备，并说明运用留意事项，水电费用由_方担当。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。4.4 遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.5 甲方不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。4.6 凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。4.7 施工期间甲方仍需部分运用该居室的，甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。4.8 指派_为甲方驻工地代表（如有须要），负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。发包人：*置业有限公司承包人：经过邀请招标，发包人确定 全部空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、 工程项目1.1 工程名称：*道路工程1.2 工程地点：位于XX市XX区，莘奉金马路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。1.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干）大 写 元1.8 质量标准：合格。1.9 工 期：工程总日历工期 天。详细开工日期以招标单位书面通知为准。二、技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人供应：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、XX市相关技术标准、规范；2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。全部材料必需有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三、双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.1.2 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。3.1.3发包人主要工作：3.1.3.1 负责场地三通一平；3.1.3.2确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；3.1.3.3 供应地下管线布置图、有关隐藏障碍物资料；3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参与施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与刚好支配下道工序；3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工打算。3.2.2.2严格根据发包人供应的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3 负责编制施工组织安排、工程进度安排、用电安排，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位供应肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不冲突的其他工作。3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。立协议单位甲方：_(以下简称_)乙方：_一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包形式：包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必需严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必需供应便利，并有专人负责，做好施工质量监督及隐藏工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的'运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程托付合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、平安质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_(大写)元。变压器油化试验费每台_(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。九、设备材料供应方法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方托付乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后刚好组织有关人员参与验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)：_托付代表：_ 托付代表：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_签订时间：_年_月_日 签订时间： _年_月_日协议签订地：_ 协议签订地：_工程合同 篇2提示一、本合同文本是依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采纳，签订合同前请细致阅读。二、签订合同前承包人（乙方）须提交其营业执照副本供发包人（甲方）核验，同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自变更房屋承重结构，拆改共用管线和设施。四、全部双方签字确认的书面资料，不限于合同、变更协议、材料验收资料等，双方至少各持一份原件。五、家庭装饰装修每个隐藏工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后，须双方共同验收签字认可，房子方能交付运用。如某项工程不合格，乙方应刚好整改。六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时，乙方必需开具税务发票。七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期改变，都必需以双方当事人签字认可的书面材料为依据。八、建议甲方按工程进度分期支付工程款，且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。XX市家庭装饰装修工程施工合同合同编号：_发包人（以下简称甲方）：_居处：_身份证号：_联系电话：_承包人（以下简称乙方）：_营业执照号：_居处：_法定代表人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_甲、乙双方在遵循自愿、同等、公允、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1工程地点：_2户型结构：_套内面积_平方米。3工程承包，实行下列第_种方式：（1）乙方包工、包全部材料。（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。（3）_。4工程造价本合同工程造价暂定为人民币_，大写：_。单价明细详见附件一工程报价单。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。5开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。其次条工程图纸和工程变更工程图纸由_方负责供应，施工前_日工程图纸必需经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一样并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。第三条甲乙双方的义务（一）甲方义务1开工_日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当实行爱护措施。2负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。3供应原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常运用。4如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。5竣工验收前甲方不得擅自入住。（二）乙方义务1全面检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发觉问题应刚好通知甲方。2拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3施工中应妥当保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备；在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。双方另有约定的除外。4施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。第四条材料设备的供应1材料、设备应当符合工程报价单的要求。2建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。3若一方对对方供应的建筑装饰装修材料有异议须要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，则由对方担当。第五条工程质量和验收方式1室内环境污染限制应当符合民用建筑工程室内环境污染限制规范（gb50325-20xx）的标准。2本工程质量应当符合以下标准：（1）建筑装饰装修工程质量验收规范（gb50210-20xx）（2）住宅装饰装修工程施工规范（gb50327-20xx）（3）XX市家庭装饰装修工程质量验收标准（4）_（5）_3工程验收方式由双方约定：_；4本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：_。第六条工程款支付1工程款支付方式如下：（1）_；（2）_；（3）_。2乙方应在收到甲方的工程款后开具收据；工程款结清后，乙方应开具税务发票。第七条违约责任1一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当担当赔偿责任。2甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_的违约金。3乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_元违约金。4工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方担当赔偿责任。5乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方担当。6由于乙方缘由致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方担当。第八条争议解决方式本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决；也可以向XX市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_种方式解决：（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁。（2）向_人民法院提起诉讼。第九条附则1本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。2本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。第十条其它约定1_；2_；3_。甲方（签章）：_乙方（签章）：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_签订日期：_年_月_日签订地点：_附件一：工程报价单序号项 目单价数量合计金额工艺做法、用料说明材料供应方甲方（签字盖章）：_乙方（签字盖章）：_签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日备注：此表为样本供参考运用。附件二：隐藏工程验收单验收时间：_年_月_日工程名称：工程地点：验收意见甲方甲方签字：监理单位监理单位签字盖章：乙方乙方签字盖章：附件三：工程竣工验收单验收时间：_年_月_日工程名称：工程地点：竣工验收意见甲方甲方签字：监理单位监理单位签字盖章：乙方乙方签字盖章：工程合同 篇3甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及国家有关法律规定，结合本工程的详细状况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围甲方供应施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。三、甲方的责任1、合同执行期间，甲方本着合作的看法，主动协作乙方执行合同约定的内容；2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺当施工。四、乙方的责任1、合同执行期间，乙方本着合作的看法，主动协作甲方执行合同约定内容；2、乙方应严格遵守平安生产、文明施工规范，担当施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；3、乙方应负责施工时的人身平安责任及民事责任；4、乙方须加强现场质量、平安管理，确保施工现场平安，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；5、乙方应在现场设立平安警示标记牌、平安防护标记，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场担心全隐患；6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。六、工程单价1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价元/m；3、填方平整：综合单价元/m，每层平整厚度不超过30cm；4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。以上价款为含一般税价款。七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。八、工期暂定日期为年月日至 年月日，如遇特别状况（设计变更、不行抗力影响以及非乙方缘由造成的停窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。九、双方约定1、双方必需按业主单位提出来的平安、进度、工期要求施工，同时听从甲方的各项支配。2、乙方必需严格遵守项目部制定的各种规章制度，听从甲方管理，若有违反按规定惩罚。八、其它1、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同双方签字盖章后生效，款项结清之后本合同自行作废。3、 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：电话： 电话：日期： 日期：工程合同 篇4一、实践中遇到的建设工程合同管理问题的应对措施司考(一)合理设置合同管理机构，配备专业管理人员合理设置合同管理机构及管理人员，明确岗位职责是合同管理工作的基础，也是实现管理规范化、流程化的必要条件。合同管理人员须要有肯定的专业技术学问、法律学问和造价管理学问。(二)严格执行企业制定的合同管理规定，规范合同管理业务流程建设工程合同管理贯穿于工程项目建设的整个过程，是整个工程项目管理的核心和灵魂，项目不分大小轻重都应严格根据企业制定的合同管理规定做好合同签订、合同审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。建立健全合同管理制度，严格根据规定程序进行操作，不断提高合同管理水平，削减项目执行中的纷争。(三)严密制订合同违约条款，保证合同履行的规范化在起草建设工程项目合同时要谛视夺度的考虑到可能出现的各种违约状况，缜密的制定好违约责任和赔偿措施的合同条款。在工程建设过程中，一旦出现争议，双方要严格根据合同约定的争议解决方式，刚好地解决争议问题。(四)加强工程合同的索赔管理工作合同的索赔管理要求承发包商在签订合同时要充分考虑到各种不利的因素，合理预料合同履行时可能会发生的违约状况；严格明确合同规定的权利和义务，降低合同风险，科学分析合同变更和索赔的可能性，实行最有效的合同管理策略和索赔策略；在合同履行过程中，要随时结合项目现场的实际状况，结合法律法规进行分析探讨，合理履行合同，爱护己方的合法权益。(五)重视合同终结的评估工作和管理工作的信息化建设一个工程合同终结后的评估是对这个合同管理的总结阶段，其评估工作主要是总结合同的执行状况，现行法律法规的应用状况，以及合同中简单出现问题条款的留意事项。刚好有效的评估工作对合同的履约实力、索赔缘由和管理中出现的问题可做到科学的分析汇总，能为以后相像的工程项目供应管理阅历的借鉴，比如在造价限制方面需考虑进的因素。为了规范建设工程合同基础管理工作，提升管理水平，有效防范法律风险，要将合同管理工作和电子化、网络化管理相结合，全面推动建设工程合同管理的信息化建设。中国石化集团公司投资建设了首次运用世界先进的“云计算”技术，采纳微软.NET技术架构，实施“大集中”管理模式的中国石化合同管理信息系统(简称CMIS)，初步实现了统一、集成、规范、高效、便捷的管理模式，进一步提升了企业规范经营与合规管理水平。通过系统的建设、应用实现了合同管理制度规范化、标准化和信息化，合同管理的专业化和一体化，普遍提高了合同管理效率和有效降低了合同管理成本。二、结语大到一个企业，小到一个项目部，一个有效的工程合同管理是促进参加工程建设各方全面实现合同约定的权利和履行合同义务，确保建设目标(质量、投资、工期)的重要手段，是推动项目顺当实施的有力保证，同时也体现了一个企业的综合管理水平。作为工程项目的各参加方必需仔细做好建设工程合同管理工作科学、有效地进行，刚好应用先进管理手段，改善合同管理条件，推动合同管理的信息化建设，不断提高管理水平，从而保障工程项目高效地运行实施，促进建设市场健康有序地发展。工程合同 篇5甲方：乙方：兹因甲方 项目建设须要购买乙方免漆套装门，双方在同等自愿、协商一样的基础上，达成以下合同条款，供双方共同遵守。一、 订购产品内容及价格（型号以乙方出厂型号为准）注：1、以上产品数量，结算时以实际安装数量计算，单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。2、产品的质量要求：符合国家及行业最新标准二、送货时间甲方必需提前30天告知乙方，所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间，以利于乙方支配生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。三、送货地点：四、运输方式： 由乙方负责运输至工地五、安装与验收方式（1）乙方产品运到甲方工地后，甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收，并出具数量验收单给乙方。（2）由乙方负责产品安装，甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收（若分批安装，则分批验收）。（3）乙方产品进场施工，甲方负责免费供应用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度（若有货梯，则免费供应给乙方搬运之用）。（4）乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序，做到平安文明施工。如发生平安责任事故，概由乙方自行担当。因乙方施工违反施工管理、行政管理等缘由致使甲方遭遇经济损失的，由乙方担当。六：产品保修产品保修期为壹年，自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方免费修理，如超期未上门的甲方可另行托付第三方修理。期满后乙方供应完善的售后服务。七、付款方式（1）合同签订，10日内支付合同总价款的 %；（2）安装完成，验收合格后15日内支付合同总价款的 %；八、违约责任（1）乙方所供应的门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的，应在甲方提出书面异议之日起7日内负责调换，并担当因此而产生的一切费用。（2）若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的，或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的，责任由乙方自行担当。（3）在产品安装完毕至业主入住前，若因甲方缘由造成产品零配件丢失或损坏的，由乙方收取配件成本费并供应免费服务。若因乙方缘由造成零配件损坏或丢失的，则由乙方负责补上并担当因此产生的费用。（4）若乙方产品安装后出现色差，则由乙方负责调换。九、经双方协商一样的补充条款同本合同具有同等效力。十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，该合同自双方签印之日起生效，到工程款结清时失效。甲方（印章）：乙方（印章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：签订日期： 年月 日工程合同 篇6甲方： 联系电话：身份证号码： 现住址：工程地址：乙方： 深圳××装饰工程有限公司 联系电话：营业执照号： 资质证号：地址： 法人代表：兹有甲方托付乙方担当装饰设计，经双方友好协商，在同等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条：设计工作概况1.1设计工作流程1.2 设计收费标准及工作范围表其次条 设计内容 本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计2.1.1 依据甲方供应的主要托付思想（功能要求、个人喜好、投资安排等），乙方进行方案设计，并供应设计方案，此部分设计内容包括：效果图 壹张平面结构图 壹张天花平面图 壹张平面布置图 壹张地面材质图 壹张主要材料的确认2.1.2 乙方供应的方案图纸必需经甲方签字认可后